2022招标师考试题免费下载6辑.docx

《2022招标师考试题免费下载6辑.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022招标师考试题免费下载6辑.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022招标师考试题免费下载6辑2022招标师考试题免费下载6辑 第1辑建设工程施工合同的组成文件中，()是发包人的承诺。A、施工合同专用条款和施工合同通用条款B、投标函及投标函附录C、标准、规范和有关技术文件及其图纸D、中标通知书答案：D解析：本题的考点为建设工程施工合同的组成文件。中标通知书是发包人的承诺，投标函及投标函附录是承包人要约，施工合同专用条款和施工合同通用条款是双方的权利和义务、明确的是做什么的内容，标准、规范和有关技术文件及其图纸是规定了怎么做、如何管理的要求，已标价的工程量清单是明确做了以后怎么结算、付款的规定。下列项目组织形式中，最容易出现重复配置、资源浪费问题的是()。

2、A、项目式组织B、复合式组织C、职能式组织D、矩阵式组织答案：A解析：本题的考点为项目式组织的缺点。项目式组织的缺点有：(1)项目的某专业或业务管理水平往往取决于相应岗位个人的水平，可能拖累整体管理水平；(2)在不同阶段某一岗位工作任务不均衡时，易造成人浮于事或不能满足管理需求；(3)项目团队成员在项目后期没有归属感，可能影响工作情绪或发生短期行为；(4)对项目的上一级组织系统而言，如属下设有多个类似项目都采用这一管理组织方式，将产生相同岗位的重复设置，不但造成资源浪费，还难以提高专业水平。国际贸易惯例是在长期的国际贸易实践中形成的，一般是由( )编纂而成的。A、国际组织B、国家立法机关C、商

3、业自治团体D、政府机关答案：C解析：对于政府采购项目，下列不属于采购人可以采用邀请招标方式采购的情形是 （）A.采购物品具有特殊性的B.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的C.某政府采购的服务项目单项费用为100万元D.采购物品只能从有限范围的供应商中采购的答案：C解析：解析 政府采购项目达到公开招标数额标准的，应采用公开招标方式采购。国务院办公厅公布的中央预算单位货物和服务公开招标的限额标准为120万元（单项或批量采购金额一次达到），政府采购工程项目公开招标的限额标准按招标投标法有关规定执行。有以下情形之一时，采购人可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的

4、供应商中采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的。精益思维的原则包括()。A、减少浪费B、确定项目关键节点C、注重绩效评价D、注重过程标准化E、要求项目全流程的顺畅不间断答案：A,B,E解析：精益思维是指在管理或者生产等过程中，通过使用多种现代管理方法与技术，以最小的资源投入为前提，充分发挥人、财、物的效用，并充分利用时间与空间，尽可能创造出接近理论最大值的经济效益的新型思维。精益思维的原则包括：减少浪费，即在各环节剔除一切多余和无用的组织、程序和资源投入；确定项目关键节点，发现并消灭影响项目推进的冗余；要求项目全流程的顺畅不间断。政府核准项目的核准条件包括( )等方

5、面。A、采用创新技术B、优化重大布局C、具有市场效益D、保护生态环境E、维护经济安全答案：A,B,D,E解析：招标代理服务的特点主要包括()。A、无形性B、差异性C、不可分离性D、不可贮存性E、相似性答案：A,B,C,D解析：招标代理服务属于咨询服务业，与有形的货物、工程相比，目前普遍接受的服务具有如下四个特点：无形性；差异性；不可分离性；不可贮存性。2022招标师考试题免费下载6辑 第2辑招标采购沟通计划的重点不包括()。A、总结报告B、编制招标文件C、招标内容的发布D、潜在委托项目的信息收集答案：B解析：沟通管理以信息为载体，信息来源的有效性、可靠性、时效性对于招标人的沟通管理至关重要。招

6、标采购沟通计划的重点包括：潜在委托项目的信息收集；招标内容的发布；总结报告。某业主委托某招标代理机构进行招标活动，该招标代理机构通过组织招投标与某施工 单位签订了施工总承包合同，该工程采用边设计边施工的方式进行，合同的部分条款如下：X X工程施工合同书（节选）一、协议书1.工程概况该工程位于某市的X X路段，建筑面积3000m2，砌体结构住宅楼（其他概况略）。2.承包范围承包范围为该工程施工图所包括的土建工程、装饰、水暖电等全部工程。3.合同工期合同工期为2022年2月21日2022年9月30日。合同工期总日历天数为223天。4.合同价款本工程采用总价合同形式，合同总价为：贰佰叁拾肆万元整人民

7、币（￥234.00万元）。5.质量标准本工程质量标准要求达到建筑工程施工质量验收统一标准中规定的质量标准。6.质量保修施工单位在该项目设计规定的使用年限内按建设工程质量管理条例的有关规定承担 保修责任。7.工程款支付在工程基本竣工时，支付全部合同价款，为确保工程如期竣工，乙方不得因曱方资金 的暂时不到位而停工和拖延工期。二、其他补充协议(1)乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。(2)甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。(3)乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。(4)涉及质量标准的变更由乙方自行解决。 .(5)合同变更时，按有关程序确定变更工程价款。1.该项工程

8、施工合同协议和补充协议书中有哪些不妥之处？并请指正。2.招标代理机构在签订委托协议时，需注意哪些问题？3.该工程按工期定额来计算，其工期为212天，那么你认为该工程的合同工期应为多 少天？4.确定变更合同价款的程序是什么？答案：解析：1.该项工程施工合同协议和补充协议书中有哪些不妥之处？并请指正。答：该项目施工合同协议和补充协议协议书的不妥之处及正确做法具体如下：(1)不妥之处：本工程采用总价合同形式。正确做法：该工程是采用边设计边施工的方式进行，对工程总价不能很好的估算，应 采用单价合同。(2)不妥之处：在工程基本竣工时，支付全部合同价款。正确做法：应明确支付全部合同价款的具体时间。(3)不

9、妥之处：乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。正确做法：应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期。(4)不妥之处：乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。正确做法：乙方在施工前可以将工程依法分包，不允许转包。(5)不妥之处：甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线资料。正确做法：甲方应负责提供工程地质和地下主要管网线的资料。(6)不妥之处：乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。正确之处：乙方应按工程师（或业主代表)批准的施工组织设计组织施工。2.招标代理机构在签订委托协议时，需注意哪些问题？答：招标代理机构在签订委托协议时，需要注意的问题有：(1)明确招

10、标代理委托范围，同时注意委托范围之内的各项工作所需的前提条件和由此 导致的责任归属。如工程量清单编制是以图纸为依据，图纸提供的时间和质量问题导致清 单编制时间和误差为招标人责任等。(2)协议中的有关要求应结合实际灵活制定，以避免合同风险。如对招标工作进度的要 求，招标工作中可能影响招标进度的因素很多，可以以关键里程碑式的相对时间来约定。(3)执行委托协议时，招标代理机构应结合自身经验，及时向招标人提出合理化建议， 以规避将来可能发生的各类风险。3.该工程按工期定额来计算，其工期为212天，那么你认为该工程的合同工期应为多少天? 答：该工程的合同工期应为223天。理由：合同工期应以双方签订的合同

11、协议书中约定的工期为准。本案例中，协议约定 “合同工期总日历天数为223天”，故该工程的合同工期为223天。4.确定变更合同价款的程序是什么？答：确定变更合同价款的程序如下：(1)变更发生后的14天内，承包方提出变更价款报告，经工程师确认后调整合同价；(2)若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；(3)工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认；若无正当理由不确认，自收到报告时算起14天后该报告自动生效。海关对一般进出口货物监管的最后一个环节是( )。A、货物的验收B、货物的检验C、货物的评价D、货物的放行答案：D解析：海关监管是指对进出境的运输工具、

12、货物、物品及相关的进出境行为，实施的专门监督管理。海关对一般进出口货物监管的最后一个环节是放行，即海关将报关单等单据核对注销，同时在有关单据上签印放行，以示结关的海关监管工作。工程项目管理中施工单位正式开始进度管理一般始于( )。A、签署承包合同之日B、项目决策阶段C、施工投标之日D、工程设计阶段答案：A解析：所有权的权能包括()。A、占有B、使用C、收益D、处分E、抛弃答案：A,B,C,D解析：财产所有权的权能是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权。对于货物运输保险，最终货物运输保险合同保障的受益人可能不是保单注明的被保险人，而是保单持有人。这体现了货物运

13、输保险（）。A.利益的多变性 B.标的的流动性C.合同的自由转让性 D.合同的不可解除性答案：A解析：保险利益的多变性是指承保的运输货物在保险期间内可能会经过多次转卖，被保险货物转移时，保险利益也随之转移，因此最终保险合同保障的受益人不一定是保险单注明的被保险人，而是保单持有人。工程咨询单位服务范围包括()。A、规划咨询B、编制项目建议书C、编制项目可行性研究报告D、工程设计E、信息服务答案：A,B,C,D解析：工程咨询单位服务范围包括八项重要内容：规划咨询，含行业、专项和区域发展规划编制、咨询；编制项目建议书（含项目投资机会研究、预可行性研究）；编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请

14、报告；评估咨询，含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估，以及项目后评价、概预决算审查等；工程设计；招标代理；工程监理、设备监理；工程项目管理，含工程项目的全过程或若干阶段的管理服务。2022招标师考试题免费下载6辑 第3辑根据招标投标法实施条例，招标人认为中标候选人的特定行为已影响其履约能力，原评标委员会应当再行审查确认的有()。A、中标候选人未提交履约保证金B、中标候选人经营状况发生较大变化C、中标候选人财务状况发生较大变化D、中标候选人组织机构发生较大变化E、中标候选人存在违法行为答案：B,C,E解析：招标投标法实施条例第五十六条规定，中标候选人的经营、财务状况发生较大变

15、化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。通过建立全国电子招标投标公共服务平台体系及其信息交互机制，可以为()提供可能。A、打破地方分割和行业封闭B、立刻消除弄虚作假、违法干预和以权谋私的现象C、充分发挥社会公众监督作用D、转变和规范行政监督方式E、有效促进市场的统一开放、公平竞争和主体诚信自律答案：A,C,D,E解析：通过建立全国电子招标投标公共服务平台体系及其信息交互机制，才有可能打破地方分割和行业封闭，联通各信息孤岛，才能在全国范围内实现不同行业、不同地区、不同主体以及不同时间、不同空间、项目建设不同阶段

16、立体对称、动态共享和相互印证全面客观的招标投标市场信息，以此可以充分发挥社会公众监督作用，转变和规范行政监督方式，为相关行政部门实现综合并联和事中事后及阳光监督执法创造条件，逐步消除弄虚作假、违法干预和以权谋私现象滋生蔓延的土壤和空间，有效促进市场的统一开放、公平竞争和主体诚信自律。国际竞争性招标采购，下列情形中，需要得到世界银行批准的有（）。A.重新招标B.拒绝所有投标C.与低于成本价投标人签订合同D. 投标截止时投标人少于3家开标E. 与超过采购预算的最低评标价的投标人进行价格谈判答案：A,B,C解析：在招标投标活动中，当事人因实施侵害民事权益行为而承担民事责任的方式有()。A、停止侵害、

17、排除妨碍B、修理、重作、更换C、支付违约金D、返还财产、恢复原状E、消除影响、恢复名誉答案：A,D,E解析：承担民事责任的方式主要有：停止侵害，排除妨碍，消除危险，返还财产，恢复原状，修理、重作、更换，赔偿损失，支付违约金，消除影响、恢复名誉，赔礼道歉等方式。这些方式可以单独使用，也可以合并使用。BC两项属于承担侵权责任的方式。企业需对其生产线进行技术维护，技术性较强，规模较小，工期较短，根据此特点较为合适的组织方式是_组织。 （）A.项目式 B.职能式C.矩阵式 D.组合式答案：B解析：解析 职能式组织具有以下优点：（1）职能机构往往是分工细化的产物，故每一职能部门与内设每一岗位的专业水平较

18、高，一般表现为高超的工作技能与很高的工作效率；（2）专业管理人员往往可以同时参与多个项目的管理，资源占用与浪费少；（3）专业人员工作稳定，流动性低，人力资源管理成本低。结合题干所述可知，B项为正确答案。施工企业只有取得安全行政主管部门颁发的_以后才可以开工。 （）A.施工企业安全资格审查认可证B.安全施工许可证C.安全生产许可证D.施工人员安全作业证答案：B解析：解析 施工安全控制的基本要求中明确规定，只有取得安全行政主管部门颁发的安全施工许可证以后才可以开工。下列情况中，无需推迟投标截止时间的是 （） A.工程招标设计图纸变更，在投标截止时间前第12日发放新的图纸B.工程量清单发生变化，在投

19、标截止时间前第14日修改并发放新的工程量清单C.开标地点由市交易中心3号楼三层会议室改为4号楼一层多功能厅，在投标截止时间前第2日通知D.在已发放的补充的招标文件中又发现合同技术条款错误，在投标截止时间前第3日更正并发放新的合同技术条款答案：C解析：招标人对招标文件的澄清或修改可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当按照可能影响的时间，顺延投标截止时间。2022招标师考试题免费下载6辑 第4辑工程施工质量的监控主体有()。A、建设单位B、设计单位C、供应单位D、施工单位E、政府答案：A,B,E解析：施工阶段的质

20、量自控主体是施工单位和供应单位，对施工质量负有主要责任。施工质量的监控主体是建设单位、监理、设计单位及政府，他们在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制。#我国现行的预算管理制度将国家机关分为()级。A、五B、六C、四D、三答案：A解析：国家机关，是指依法享有国家赋予的行政权力，具有独立的法人地位，以国家预算作为独立活动经费的各级机关。我国现行的预算管理制度将国家机关分为五级：中央；省、自治区、直辖市；设区的市、自治州；县、自治县，不设区的市、市辖区；乡、民族乡、镇。.下列有关资格审查的说法正确的是（ ）。A.资格审查分为资格预审和资格后审两种B.资格后审是在开标前由评标

21、委员会对投标人资格进行审查的方法C.资格后审是在开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法D.采用邀请招标的项目可以直接向经过资格审查、满足投标资格条件的3个以上潜在 投标人发出投标邀请书E.采用邀请招标的项目可以直接向经过资格审查、满足投标资格条件的5个以上潜在 投标人发出投标邀请书答案：A,C,D解析：资格审査分为资格预审和资格后审两种。资格预审是指招标人采用公开招标方 式，在投标前按照有关规定程序和要求公布资格预审公告和资格预审文件，对获取资 格预审文件并递交资格预审申请文件的潜在投标人进行资格审查的方法；资格后审是 指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。采用邀请招标的项目可

22、以直接 向经过资格审查、满足投标资格条件的3个以上潜在投标人发出投标邀请书。依法必须招标的政府投资工程建设项目，进行施工招标必须具备的条件有()。A、项目立项已经批准B、工程监理单位必须选定C、有招标所需的设计图样及技术资料D、工程施工组织设计已经编制E、招标方式及其组织形式已经核准答案：A,C,E解析：项目招标应具备的基本条件包括：招标人已经依法成立；国家实行立项审批、核准的依法必须招标的项目，招标人应当先行履行项目审批、核准以及招标范围、招标方式和招标组织形式的审批、核准手续；项目资金或资金来源已经落实。招标人应当已经落实招标项目的相应资金或者资金来源，并在招标文件中如实载明资金性质和落实

23、情况，便于投标人结合自己的条件和需求作投标决策选择。其中，资金来源已经落实是指资金虽然没有到位，但其来源已经确定，如银行已经承诺贷款，已签订贷款协议。工程施工项目进行招标的特别条件包括：招标项目的工程初步设计或工程招标设计或工程施工图设计，且至少保证后续工程设计能够满足工程连续施工的需要，有关技术标准、规范已经编制完成；有关立项、规划、用地、环境评估、总投资等经有关政府部门审批、核准或备案；工程建设项目用地拆迁、场地平整、道路交通、水电、排污、通信及其他外部条件已经落实。依照行政诉讼法的有关规定，具体行政行为须停止执行的情形不包括()。A、被告认为需要停止执行的B、第三方认为应当停止执行的C、

24、法律、法规规定停止执行的D、原告在提起行政诉讼的同时，申请法院停止执行具体行政行为，法院认为该具体行政行为的执行将会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的，裁定停止执行的答案：B解析：行政诉讼法第56条规定，诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行：被告认为需要停止执行的；原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；法律、法规规定停止执行的。当事人对停止执行或者不停止执行的裁定不服的，可以申请复议

25、一次。根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF-2022-0216），承包人应在工程开工()日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准A、5B、10C、15D、20答案：D解析：本题的考点为承包人在施工阶段的义务。承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。世行、亚行贷款项目采购的一般政策包括()。A、经济B、有效C、均衡D、透明E、权威答案：A,B,D解析：世行、亚行贷款项目采购的一般政策为经济、有效、透明；国内项目采购原则为公开、公平、公正、诚实信用。2022招标师考试题免费下载6辑

26、 第5辑关于国有土地使用权出让的方式，下列说法正确的有()。A、指国家将国有土地使用权出让给土地使用者时所采取的方式或程序B、根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种C、商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地，可以以招标、拍卖的方式出让，也可以以协议、挂牌的方式出让D、我国现行国有建设用地使用权的出让方式包括四种、拍卖、招标、挂牌和协议出让E、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让答案：A,B,D,E解析：A项，国有土地使用权的出让方式是指国家将国有土地使用权出让给土地使用者时所采取的方式或程序。

27、BC两项，根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种，其中以出让方式出让土地使用权的，可以采取拍卖、招标或者协议的方式。DE两项，物权法第137条明确规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地，必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让。下列关于工程建设项目的说法错误的是()。A、单项工程的施工条件往往具有相对的独立性B、分项工程是对单项工程的再分解C、分部工程是单位工程的组成部分，按单位工程的各个部分划分D、建设项目可以由一个或多个单项工程组成答案：B解析：B项，分

28、项工程是对分部工程的再分解，也是建筑施工生产活动的基本元素及形成建筑产品的基本施工过程，例如主体结构工程中的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌砖工程、木门窗制作等。在合同履行期限到来之前，一方当事人无正当理由且明确表示不履行合同的，称为()。A、预期违约B、违约行为C、预期侵权D、根本侵权答案：A解析：预期违约，是指在合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。预期违约分为明示预期违约和默示预期违约。明示预期违约，是指合同履行期届满之前，一方当事人明确肯定地向另一方当事人表示将不履行合同。默示预期违约，是指合同履行期限到来前，一方当事人有确凿的证据证明另一方当事

29、人在履行期限到来时，将不履行或者不能履行合同，而其又不愿提供必要的履行担保。根据刑法，下列属于刑罚的是（ ）。A.管制 B.警告C.没收违法所得 D.拘留答案：A解析：根据刑法第32条至34条的规定，刑罚主要分为主刑和附加刑两大类，其中主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑五种。附加刑则包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。BCD三项都属于行政处罚。招标采购实施阶段费用控制的主要工具包括()。A、项目管理软件B、自上而下估计法C、类比估计法D、自下而上估计法E、费用计划曲线答案：B,C,D,E解析：本题的考点为招标采购实施阶段费用控制的工具。招标采购实施阶段费用控制的工具：(1)类

30、比估计法；(2)自上而下估计法；(3)自下而上估计法；(4)费用计划曲线。项目管理软件属于招标采购实施阶段进度控制的工具。各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向()提出检察建议。A、同级人民法院B、人民检察院C、最高人民法院D、公安机关答案：A解析：本题的考点为行政诉讼的审判监督程序。各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。企业资质管理中，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价( )万元人民币以上的各类建设项目的工程造价咨询。A、2000B、3000C、4000D、5000答案：D解析：工程造价咨询企

31、业从事工程造价咨询活动不受行政区域限制。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务;乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币下列的各类建设项目的工程造价咨询业务。2022招标师考试题免费下载6辑 第6辑根据世界贸易组织政府采购协议，下列选项中，说法错误的是（）。A.政府采购协议适用于不包括期权购买的任何合同形式的采购B.政府采购协议列出了国内服从政府采购协议的全部实体的名单C.政府采购协议的原则包括透明度原则D.政府采购协议对采购武器、弹药和维护公共安全的合同不适用答案：A解析：根据招标投标法，下列关于开标程序的说法中，错误的是()。A、开标时间和提交投标文件截止

32、时间应为同一时间B、开标时间修改，应以书面形式通知所有招标文件的收受人C、投标文件的密封情况可以由投标人或其推选的代表检查D、招标人应委托招标代理机构当众拆封收到的所有投标文件答案：D解析：A项，根据招标投标法的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。B项，招标文件中公布的开标时间、地点、程序和内容一般不宜改变，招标人如果需要修改开标时间和地点，应以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。CD两项，招标投标法第三十六条规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人

33、名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。下列各项中，属于货物生产过程的阶段的有()。A、新产品策划阶段B、研究开发阶段C、审查确定阶段D、产品的市场调查阶段E、产品库存、销售与发货阶段答案：A,B,C,E解析：完整的货物生产均要包括最初的新产品构思、开发，再到生产与库存的全过程，一般来说需经过以下几个阶段：新产品策划阶段；研究开发阶段；审查确定阶段；产品与工艺装备设计阶段；备料、试生产与生产阶段；产品库存、销售与发货阶段。政府投资的公共基础设施建设项目，业主在项目设计准备与审定决策阶段的工作内容有（ ）。A.确定项目方案设计 B.报批环境影响评价文件C.进行项目可行性研究 D.编制项目总进度控

34、制计划E.编制项目管理实施方案答案：A,C解析：设计准备阶段是指自获得项目建议书批复到项目可行性研究报告获得批复的过程，这一过程中将并行两大类工作：项目功能需求（工艺设计）的详尽论证，形成方案设计（工程方案）任务书，最终获得多个可用的设计方案（工程方案）；编制项目可行性研究报告，最终经技术与经济的综合比选，在上述多个可用方案或多条技术路线中确定最优、即最可行的设计方案（工程方案）。根据招标投标法第65条的规定，在招标投标活动中，被异议人是 ( ) A.投标人 B.潜在投标人C.其他利害关系人 D.招标人答案：D解析：招标投标法第65条规定，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规

35、定的,有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。下列关于招标采购合同的说法，正确的是()。A、中标人迟延履行债务的，招标人可以因此解除合同B、中标人在合同履行期限届满之前，以其行为表明不履行主要债务的，招标人可以解除合同C、约定解除和协商解除均为双方解除D、招标采购合同的一方当事人因行使不安抗辩权而中止履行合同，即便对方提供担保，中止履行的一方依然可以请求解除合同答案：B解析：AB两项，招标采购合同当事人任何一方可依据合同法第94条的规定行使法定解除权。因迟延履行解除合同是当事人可以行使法定解除权的情形之一，只有同时符合迟延履行主要债务和经催告后债务人仍然不履行债务，才可以解除合同。

36、因预期违约解除合同是当事人可以行使法定解除权的情形之一，它是指在合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，对方当事人可以解除合同。C项，约定解除是指在合同依法成立而尚未全部履行前，当事人基于双方约定的事由行使解除权而解除合同，属于单方解除。协商解除是指合同生效后，未履行或未完全履行之前，当事人以解除合同为目的，经协商一致，解除合同，是双方的法律行为。D项，因行使不安抗辩权而中止履行合同，对方在合理期限内未恢复履行能力，也未提供适当担保的，中止履行的一方可以请求解除合同。如果对方当事人提供适当担保，则中止履行的当事方不可以请求解除合同。下列对我国政府采购方式叙述有误的是 （ ）A.有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式B.具有特定的含义和专门的程序C.适用于特殊资金和特定部门的采购行为 D.不适于一般资金和主体的采购行为答案：D解析：我国政府采购方式分为公开招标、邀请 招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等方式。这些采购方式具有特定的含义和专门的程 序，其适用范围包括：（1）特殊资金和特定部门的采购行为；（2）般资金和主体的采购行为。