建筑工程劳务施工合同.doc

《建筑工程劳务施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务施工合同.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工劳务分包合同 （此样本仅供参考，各企业可根据实际情况进行调整） 工程承包人（建筑劳务发包单位）： 劳务分包人（建筑劳务承包单位）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建筑劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况 资质专业及等级： 南宁市建筑劳务市场准入名录编号： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点： 工程规模及结构形式： 劳务分包内容： 工程中标造价： 3、分包工作期限开始工作日期： 年 月 日；结束工作日期： 年 月 日；总日历工作天数为： 天。4、项目负责

2、人4. 1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 ，联系电话： 。4. 2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 ，联系电话： 。5、工程承包人义务5. 1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的质量和工期向发包人负责； 5. 2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用： （1）在 年 月 日前向劳务分包人交付符合有关环境保护、职业健康、安全文明施工管理要求具备劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： ； （2）在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线

3、和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；（3）在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）在 年 月 日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）： ；（5）在 年 月 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为： ；（6）在 年 月 日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施： ，其交验要求与保护责任为： ；5. 3统筹安排、协调解决生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；5. 4按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周

4、转材料、安全设施保证施工需要；5. 5按本合同约定，及时办理劳务工资结算手续并向劳务分包人支付劳动报酬；5. 6督促做好建筑劳务分包企业各种劳务工人安全生产教育工作；5. 7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。6、劳务分包人义务6. 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；6. 2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工用工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工用工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，

5、经工程承包人批准后严格实施；6. 3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，负责组织进场各工种劳务作业人员参加工程承包人进行的安全生产教育，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；6. 4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设

6、备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；6. 5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，搞好生活区的管理；6. 6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；6. 7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；6. 8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施； 6. 9劳务分包人须服从并落实工程承包人转发的发包人及工程师的相关指令。6. 10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作

7、业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。6. 11按合同约定向劳务工人及时支付工资。6. 12工程承包人提供的机具为 ，劳务分包人自备的机具为 。7、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准和工程建设标准强制性条文的要求（质量最低要求达到合格标准）。8、安全文明施工8. 1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于工程承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，

8、由工程承包人承担。由于劳务分包人的人员行为过错造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。8. 2工程承包人应对其在施工场地的各工种劳务作业人员进行安全教育、安全技术交底、提供足够的合格的安全生产设施、劳动安全防护用品和防护装置，工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。9、劳务报酬 91 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算： （1）固定劳务报酬（含管理费）； （2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算； （3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算；92 本工程的劳务报酬，除本合同96规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

9、93 采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计（大写） 元。 94 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为： ，单价为（大写） 元； ，单价为（大写） 元； ，单价为（大写） 元； ，单价为（大写） 元； ，单价为（大写） 元。 95采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： ，单价为（大写） 元； ，单价为（大写） 元； ，单价为（大写） 元； ，单价为（大写） 元； ，单价为（大写） 元。 96在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：（1） 以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 ，按变化前后价格的差额予以调整；（2） 后续法律及政策变化，导致劳务

10、价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；（3） 双方约定的其他情形： 10、劳务报酬的中间支付 101 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款（大写） 元；（2）中间支付：第一次支付时间为 年 月 日，工程完成 （进度），支付（大写） 元；第二次支付时间为 年 月 日，工程完成 （进度），支付（大写） 元；分期支付劳务费的，发包人应于每月 日前对承包人完成的工程量给予核实，确认并共同履行书面结算手续；每期支付的劳务费不得少于已办理结算额的 %。102 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付

11、方法为 。 103 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。11、劳务报酬最终支付 111 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。 112 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。113 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。114 合同价款的支付必须采用银行转账的形势办理，不得现

12、金支付。12、违约责任 121 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：（1）工程承包人违反本合同第10条、第11条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；（2） 工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。122 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 的违约金。123 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金（大写） 元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时

13、间。124当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付（大写） 元的违约金；（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 的违约金；（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金（大写） 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。 125 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。13、进退场约定和窝工补偿 131按开工报告签出日期

14、后十天内，劳务工人员进场数量达到工程承包人的要求。 132因劳务队组自身原因，项目部开出退场通知单后十五天内，劳务队组按以下单价结算：钢筋 元/,模板 元/，砼 元/，砌体 元/，以上单价内，均已包含本合同约定的施工所有工作内容。 133因劳务发包单位原因，造成劳务工人窝工，劳务发包单位按零星用工 元/工日， 按月结算支付给劳务工人。14、保险141劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。142运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。143工程承

15、包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为： 。144劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为： 。145保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。15、争议 151 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议： （1）双方达成仲裁协议，向 南宁市仲裁委员会建设仲裁中心

16、 申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。 152 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1） 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2） 调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3） 仲裁机构要求停止合同工作；（4） 法院要求停止合同工作。16、合同终止161双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。17、其它条款 18、合同生效 181合同订立时间： 年 月 日 182合同订立地点： 183本合同双方约定 后生效。184施工过程中，双方所签定的补充合同（协议）与本合同具有同等法律效力。185本合同一式 份，承包人和发包人各持一份。 工程承包人：（公章） 劳务分包人：（公章） 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 帐 号： 帐 号： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码：8