监理工程师考试真题及详解6卷.docx

《监理工程师考试真题及详解6卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试真题及详解6卷.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试真题及详解6卷监理工程师考试真题及详解6卷 第1卷为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工答案：A,B,D解析：本题考查重点是“投资控制的措施”；为了有效地控制建设工程投资，应从组织、技术，经济、合同与信息管理等多方面采取措施。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确投资控制者及其任务，以使投资控制有专人负责，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领

2、域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。因此本题的正确答案为ABD。编制工程概算定额的基础是（ ）。A、估算指标B、概算指标C、预算指标D、预算定额答案：D解析：预算定额是概算定额(指标)编制的基础，概算定额(指标)又是估算指标编制的基础；反过来，估算指标又控制概算定额(指标)的水平，概算定额(指标)又控制预算定额的水平。下列选项中，纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾的是()。A.直线职能制组织形式B.职能制组织形式C.直线制组织形式D.矩阵制组织形式答案：D解析：考点:项目监理机构组织形式

3、。矩阵制组织形式纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。A.消除影响B.赔礼道歉C.罚金D.暂扣或者吊销许可证E.恢复名誉答案：A,B,E解析：民事责任承担方式包括停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、修理、重作、更换、继续履行、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。根据各种方案能够达到各项功能要求的程度，按10分制（或100分制）评分，然后算出每个方案达到功能要求的总分，比较各方案总分，作出采纳、保留、舍弃的决定，再对采纳、保留的方案进行成本比较，最后确定最优方案。这一设计方案评价方法是（）。A.德尔菲

4、（Delphi）法B.优缺点列举法C.加权评分法D.直接评分法答案：D解析：根据各种方案能够达到各项功能要求的程度，按10分制（或100分制）评分中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（ ）。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付担保答案：B解析：2.履约担保 1）在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。 2）中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超 过投标保证金数额的，中标

5、人还应当对超过部分予以赔偿。下列费用中，属于工程建设其他费用的有( )。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费用D.建设工程监理费E.工程保险费答案：A,C,D,E解析：2022版教材P31-35工程建设其他费用，按其内容大体可分为三类：(1)建设用地费包括：农用土地征用费、取得国有土地使用费。(2)与项目建设有关的其他费用包括：建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价费、临时设施费、建设工程监理费、工程保险费、引进技术和引进设备其他费、特殊设备安全监督检验费、市政公用设施费。(3)与未来企业生产经营有关的其他费用包括：联合试运转费用；生产准备费用；办公和

6、生活家具购置费。某工程，建设单位采用无标底公开招标方式选定施工单位。共有A、B、C、D、E五家施工单位投标。工程实施过程中发生下列事件： 事件1：招投标过程中，评标委员会认为A单位投标报价可能低于成本，要求A单位作出书面说明并提供相关证明材料，A单位投标文件拒绝提供。B单位的投标文件在投标截止时间后半小时才送到，C单位在投标截止时间前半小时提交了降价5的补充材料，D单位的标书是有两家建筑企业组成的联合体进行投标。E单位按时按规定递交了投标文件。 事件2：E单位中标后，经建设单位同意，选择乙施工单位作为钢结构专业分包单位。乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商甲未能提供出厂合格证明，乙施工单位按

7、规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求E施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。 事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，E单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由E、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。 事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。E单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，

8、边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤。 问题： 1事件1中，A、B、C、D四家单位的投标文件应如何处理，说明理由。 2事件2中，总监理工程师的处理是否妥当?说明理由。 3指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。 4指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。 5事件4中的质量事故，E单位和乙施工单位各承担什么责任?说明理由。监理单位是否有责任?说明理由。答案：解析：1A单位投标文件应做废标处理。 理由：根据工程施工招标投标管理办法，投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相

9、关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。 B单位投标文件，招标人应拒绝接收。 理由：根据中华人民共和国招投标法逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。 C单位投标文件有效，降价材料应做为补充材料加入投标文件。 理由：在投标截止时间之前，投标人可以对投标文件进行修改。 D单位投标文件有效。 理由：招标投标法第31条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。 2不妥。 理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。 3塔吊验收程序不符合要求。理由：只有E、乙施工单位参加了验收，出租单位和安装单位未参加验收

10、。 4不妥之处：向乙施工单位签发工程暂停令。 理由：工程暂停令应由总监理工程师向E单位签发。 5(1)E单位承担连带责任。因E单位是总承包单位。 乙施工单位承担主要责任。因质量事故是由于乙施工单位自身原因造成的(或：因质量事故是由于乙施工单位不服从E单位管理造成的)。 (2)监理单位没有责任。项目监理机构已履行了监理职责(或：项目监理机构已及时向有关主管部门报告)。监理工程师考试真题及详解6卷 第2卷项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。A.签发监理通知单B.签发工作联系单C.签发工程暂停令D.提交监理报告答案：C解析：2022版教材P137-143本题

11、考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应该签发工程暂停令。(2022年)建设工程风险识别方法中，不属于专家调查法的是（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.经验数据法D.访谈法答案：C解析：专家调查法主要包括头脑风暴法、德尔菲法和访谈法。某分部工程有 3 个施工过程， 分为 4 个施工段组织流水施工。 各施工过程的流水节拍分别为 3 天、 5 天、 4天、 3 天， 3 天、 4 天、 4 天、 2 天和 4 天、 3 天、 3 天、 4 天， 则流水施工工期为（） 天。A.20B.21C.22D.23答案：D解析： 建设工程监理规

12、范规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由（ ）负责起草，并经与会各方代表会签。A建设单位B施工单位C项目监理机构D专业监理工程师正确答案：C 关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险，下列表述正确的是（）A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险 答案：A解析：目的地交货价对卖方来说承担的风险较大；采用装运港船上交货价时，由买方负担货物装船后的一切风险。根据招标投标法实施条例，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过

13、合同价格的( )。A.20B.10%C.5D.30%答案：B解析：考点:保证在建设工程中的应用。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，?一般情况下额度为合同价格的10%。参见教材P14。关于为施工单位服务的项目管理的说法，正确的是()A、应用不普遍，且服务范围较狭窄B、应用不普遍，但服务范围较广泛C、应用较普遍，但服务范围较狭窄D、应用较普遍，且服务范围较广泛答案：C解析：为施工单位服务的项目管理，应用虽然较为普遍，但服务范围却较为狭窄。通常施工单位都具有自行实施项目管理的水平和能力，因而一般没有必要委托专业化建设项目管理公司为其提供全过程、全方位的项目管理服务。但是，即使是具有相当高的

14、项目管理水平和能力的大型施工单位，当遇到复杂的工程合同争议和索赔问题时，也可能需要委托专业化建设项目管理公司为其提供相应的服务。建设工程监理的性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.公正性答案：A,B,C,D解析：考点:“建设工程监理性质”。建设工程监理的性质可概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。因此，本题的正确答案为ABCD。监理工程师考试真题及详解6卷 第3卷编制建设工程监理规划需满足的要求是()A、基本构成内容和具体内容都具有针对性B、基本构成内容和具体内容都应当力求统一C、基本构成内容应力求统一，具体内容应有针对性D、基本构成内容应有针对性，具体内容应力求统

15、一答案：C解析：建设工程监理规划编写的要求：基本构成内容应当力求统一；具体内容应具有针对性；监理规划应当遵循建设工程的运行规律；项目总监理工程师是监理规划编写的主持人；监理规划一般要分阶段编写；监理规划的表达方式应当格式化、标准化；监理规划应该经过审核。施工承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范的规定，应向项目监理机构提交（ ）请求批准。A、设计变更单B、技术修改单C、工程变更单D、技术核定单答案：C解析： 考点:工程变更的控制。工程变更单由提出单位填写，写明工程变更原因、工程变更内容，并附必要的附件，包括：工程变更的依据、详细内容、图纸；对工程造价、工期的影响程度分析，及对功

16、能、安全影响的分析报告。参见教材 P128。建设工程监理的服务性表现为（）。A.监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力B.工程监理单位既不直接进行工程设计，也不直接进行工程施工C.不向建设单位承包工程造价，不参与施工单位的利润分成D.以事实为依据，以法律法规和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益E.协助建设单位在计划的目标内完成工程建设任务答案：B,C,E解析：考点:建设工程监理涵义及性质。工程监理单位的服务性体现在：工程监理单位既不直接进行工程设计，也不直接进行工程施工；既不向建设单位承包工程造价，也不参与施工单位的利润分成。工程监理的服务对象是建设单位，但

17、不能完全取代建设单位的管理活动；在建设单位授权的范围内采用规划、控制、协调等方法，控制建设工程的质量、造价和进度，并履行建设工程安全生产管理的监理职责，协助建设单位在计划的目标内完成工程建设任务。原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人答案：B解析：考核现场施工准备质量控制。原材料、（半）成品、构配件进场时，专业监理工程师应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合设计、规范、合同等要求。参见教材P117。某工程，建设

18、单位与施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A、B工作所用的材料由建设单位采购；施工期间若遇物价上涨，只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价如表5-1所示，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月均速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如图5-1所示。表5-1估算工程量和报价图5-1施工进度计划施工过程中，发生如下事件：事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出由建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。事件2：建设单位提供的

19、材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3。施工单位调整施工方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中人材机为160元/m3，管理费费率为15%（人材机为基数），利润率为5%（人材机和管理费为基数），计税系数为3.41%。事件4：由于施工机械故障。G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇建筑材

20、料价格大幅上涨，造成F、G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见表5-2。施工单位随即向项目监理机构提出了调整F、G工作结算单价的要求。经测算，F、G工作的单价中，钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%、35%和10%。表5-2建筑材料价格指数1.事件1中，建设单位的做法是否正确？说明理由。2.指出事件2中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。3.事件3中，针对施工单位调整施工方案，写出项目监理机构的处理程序。列式计算D工作调整后新的全费用综合单价（计算结果精确到小数点后两位）。4.事件4中，施工单位提出调整F和G工作单价的要求是否合理？说明理由。列式计算应调价工作的新单价。5

21、.计算4、5、6月份的拟完成工程计划投资额和施工单位的实际完成的工程款额（计算结果精确到小数点后两位）。答案：解析：1.建设单位的做法正确，大型机械的进出场费已包含在合同价（建安工程造价）中。2.错误之处：建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务；正确之处：建设单位提供的材料，由建设单位支付材料检测费用；理由：根据施工合同通用条款规定，对于建设单位提供的材料，施工单位应负责检测，建设单位应支付检测费用。3.（1）项目监理机构应要求施工单位提交调整后的施工方案，由专业监理工程师审查，总监理工程师签认后指令施工单位执行。（2）D工作的新单价计算如下：人材机=160（元/m3）；管理费=15%=1

22、6015%=24（元/m3）；利润=（+）5%=（160+24）5%=9.2（元/m3）；含税单价=（+）（1+3.41%）=（160+24+9.2）1.0341=199.79（元/m3）。4.施工单位提出的调整G工作单价的要求不合理，因施工单位的原因致使该工作拖延；施工单位提出的调整F工作单价的要求合理，因符合合同约定。F工作的新单价=150（1-25%-35%-10%）+25%（130/105）+35%（140/110）+10%（120/100）=150（0.30+0.3095+0.4455+0.12）=176.25（元/m3）。5.（1）4月份拟完工程计划投资额=120（4500/3）+

23、180（2200/2）+100（2300/2）=180000+198000+115000=493000（元）；4月份实际完成的工程款=120（4500/3）+199.79（1100+2000）/2+100（2300/2）=180000+309674.5+115000=604674.50（元）。（2）5月份拟完工程计划投资额=120（4500/3）+2002000=180000+400000=580000（元）；5月份实际完成的工程款=120（4500/3）+199.79（1100+2000）/2180000+309674.5=489674.50（元）。（3）6月份拟完工程计划投资额=15025

24、00=375000（元）；6月份实际完成的工程款=176.252500+2002000=440625+400000=840625（元）。桥梁基础工程包括开挖、支摸、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水作业，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为（）天。流水节拍（单位：天）A.17B.20C.23D.24答案：C解析：本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。开挖 4，9，12支模 3，6，10浇筑混凝土 2，6，9回填 4，8，11K1.2=max4，6，6，10=6K2.3=max3，4，4，9=4K3.4=max2，2，1，11=2工期=6+4+2+11=23。根据建设工

25、程安全生产管理条例，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经（）后实施。A.专业监理工程师审核.总监理工程师签字B.施工单位技术负责人.总监理工程师签字C.建设单位.施工单位.监理单位签字D.专家论证.施工单位技术负责人签字答案：B解析：本题考查的是建设工程安全生产管理条例相关内容。根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。参

26、见教材P36。某工程通过招投标确定了施工单位和监理单位并分别签订了合同。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：A桥为上跨高速公路的普通钢筋混凝土连续梁桥，上部构造采用满布支架施工，满布支架荷载设计计算时考虑了以下三类荷载：（1）模板和支架自重；（2）结构混凝土重力；（3）人员、机具荷载。按此计算结果进行预压加载后，恰逢连降阴雨，雨水使堆载土袋饱水，并在土袋凹陷部位囤积，导致支架坍塌。事件2：监理工程师巡视时，发现路基施工中使用未经检验的土工格栅。若继续施工，该部位将被隐蔽。监理工程师立即向施工单位下达暂停该路基施工指令，要求对该材料进行检验，并在规定时间将上述情况报告建设单位。经检验，材料各项

27、指标满足要求可以使用。监理工程师随即指令恢复施工。该事件（处于关键线路上）造成了停工损失及工期延长。由于材料检验合格，施工单位提出了延长工期与费用索赔要求。事件3：B桥在梁板架设（处于关键线路）过程中，受宏观经济政策影响，建设单位资金未到位，已经有3个月未拨付施工单位计量款，导致施工单位赊欠工人工资，工人撤场，施工单位被迫停止了架梁作业。为了能按期完工，建设单位要求施工单位立即恢复架梁施工。?、事件1中，A桥满布支架荷载设计计算是否合理？请说明理由。?、A桥支架预压的目的是什么？?、事件2中，监理工程师是否应同意施工单位提出的索赔，为什么？?、事件3中，按照合同规定施工单位应当釆取哪些应对措施

28、？?、事件3中，监理工程师如何协调、处理建设单位和施工单位的纠纷？答案：解析： 不合理。有如下荷载未考虑到：（1）振捣混凝土时产生的振动荷载；（2）新浇筑混凝土对模板的冲击力；（3）其他可能的荷载如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载等；（4）安全系数1.051.10。 检验支架的安全性；消除支架地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形并获取弹性变形参数。 不同意提出的延长工期索赔和费用索赔。因为属于施工单位自身的原因造成的。 施工单位：此时可向建设单位发出通知，要求建设单位采取有效措施纠正违约行为。建设单位在收到施工单位通知后的28天内仍不履行合同义务，施工单位可以停工，并通知监理单位。施工单位暂停施

29、工28天后，建设单位仍不纠正违约的，施工单位可发出解除合同通知。 监理单位：违约事件发生后，监理工程师应调查分析，掌握情况，依据合同规定和有关证据评估损失，提出处理意见。监理工程师应进行调解，使双方本着友好协商的态度解决好问题。监理工程师考试真题及详解6卷 第4卷 通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的组织措施有（）A.采用更先进的施工机械B.增加工作面，组织更多的施工队伍C.实施强有力的调度D.提高奖金数额E.增加每天的施工时间 答案：B,E解析：调整进度计划的组织措施包括：增加工作面，组织更多的施工队伍；增加每天的施工时间(如采用三班制等)；增加劳动力和施工机械的数量。选项A属于技术措

30、施，选项C属于其他配套措施，选项D属于经济措施。总监理工程师应组织（）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。A.专业监理工程师B.建设单位C.施工单位D.总监理工程师代表答案：A解析：本题考查的是设备制造的质量控制内容。总监理工程师应组织专业监理工程师参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。工程计量时，监理人应予计量的工程量有()A、承包人超出设计图纸和设计文件要求所增加的工程量B、工程量清单中的工程量C、有缺陷工程的工程量D、工程变更导致增加的工程量E、承包人原因导致返工的工程量答案：B,D解析：计量依

31、据一般有质量合格证书、工程量清单前言、技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。计量时：对于承包人已完的工程，并不是全部进行计量.而只是质量达到合同标准的已完工程才予以计量。除工程师书面批准外，凡超过图纸所规定的任何宽度、长度、面积或体积均不予计量。单价合同以实际完成的工程量进行结算，但被工程师计量的工程数量，并不一定是承包人实际施工的数量。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。建设工程进度调整系统过程的主要工作有()。A.实际进度与计划进度的对比分析B.现场实地检查工程进展C.采取措施调整进度计划D.分析偏差产生的原因

32、E.确定后续工作和总工期的限制条件答案：C,D,E解析：二、进度调整的系统过程分析进度偏差产生的原因通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，必须深入现场进行调查，分析产生进度偏差的原因。分析进度偏差对后续工作和总工期的影响当查明进度偏差产生的原因之后，要分析进度偏差对后续工作和总工期的影响程度，以确定是否应采取措施调整进度计划。确定后续工作和总工期的限制条件当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。这些限制条件往往与合同条件有关，需要认真分析后确定

33、。采取措施调整进度计划采取进度调整措施，应以后续工作和总工期的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。实施调整后的进度计划进度计划调整之后，应采取相应的组织、经济、技术措施执行它，并继续监测其执行情况。某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业答案：D解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担。下列选项中，属于建设工程进度控制总目标的是(

34、)。A.定额工期B.合同工期C.建设工期D.确保提前交付使用答案：C解析：考点:进度控制的概念。建设工程进度控制的总目标是建设工期。在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满答案：A,C,D,E解析：考点:代理关系。委托代理关系终止的原因包括：(1)代理期间届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。选项B属于指定代理或法定代理关系的终止条件。绿色公路建设五大任务包括（）。A.统筹资源利

35、用，实现集约节约 B.加强环境保护，注重自然和谐 C.着眼周期成本，强化建养并重 D.实施创新驱动，实现工程高效 E.完善标准规范，推动示范引领答案：A,C,E解析：本题考查的是绿色公路建设主要内容。选项B，加强生态保护，注重自然和谐；选项D，实施创新驱动，实现科学高效。监理工程师考试真题及详解6卷 第5卷 某项目的建设工期为3年。其中，第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12。若采用复利法计算建设期间的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（）万元。A.152516B.136176C.148917D.162517 答案：A解析：建设工期现金

36、流量图如下图所示。施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（ ）万元。A.1.41B.1.71C.1.86D.2.01答案：D解析：施工机械台班单价应由下列七项费用组成：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、税费。其中，台班折旧费=60（1-5%）/10000.057（万元）；司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。故，该挖掘机的使用费=152（0.0570.01）2.01（万元）。FIDICX系列合同中，在施

37、工合同条件模式下，项目主要参与方不包括（）A.业主B.承包商C.工程师D.分包商答案：D解析：2022版教材P152-153在施工合同条件模式下，项目主要参与方为业主 、承包商和工程师。根据建设工程监理规范(GBT50319-2022)，非工程类注册执业人员担任专业监理工程师的条件有（）。A.中级及以上专业技术职称B.2年以上工程实践经验C.工程类或工程经济类高等教育D.大专及以上学历E.经过监理业务培训答案：A,B,E解析：考点:建设工程监理规范 GBT503192022的主要内容。专业监理工程师可以由具有工程类注册执业资格的人员(如：注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、

38、注册建筑师等)担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。路面应具有下述一系列性能：（）指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能。A.稳定性B.耐久性C.表面性能D.强度和刚度答案：B解析：路面应具有下述一系列性能：(1)强度和刚度:指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。(2)稳定性:指路面在日光、大气、温度、湿度等自然因素影响之下，其整体强度不致迅速降低的性能。(3)耐久性:指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能。(4)表

39、面性能:指路面表面的平整度和粗糙度，平整度用路面纵向凹凸量的偏差值表示，而粗糙度则用路面与轮胎的摩擦系数和路表纹理深度表示。总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的( )与项目总投资的比率。A.息税前利润B.净利润C.总利润扣除应缴纳的税金D.总利润扣除应支付的利息答案：A解析：2022教材P84-91总投资收益率(ROI)，表示项目总投资的盈利水平。EBIT项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；TI项目总投资。工程监理企业要有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作，这是建设工程监理（）的表现。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性答案：B

40、解析：考点:“建设工程监理性质”。科学性是由建设工程监理的基本任务决定的。为了满足建设工程监理实际工作需求，它主要表现在以下几点：工程监理单位应由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；应有足够数量的、有丰富管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；应有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；应积累丰富的技术、经济资料和数据；应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。根据第点可知，题中所述是工程监理科学性的具体表现。因此，本题的正确答案为B。描述数据离散趋势的特征值不包括（ ）。A.算术平均数B.样本中位数C.极差D.标准偏差E.变异系数答案：A,B解析：20

41、22版教材P56-64描述数据离散趋势的特征值有：极差、标准偏差（总体的标准偏差、样本的标准偏差）、变异系数。 描述数据集中趋势的特征值有：算术平均数（总体算术平均数、样本算术平均数）、样本中位数。选项AB属于描述数据集中趋势的特征值。注意题干选择“不包括”的。监理工程师考试真题及详解6卷 第6卷某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图51所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表51。 工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件： 事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。 事件2：B

42、工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。 事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。 事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元台班、折旧费为100元台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。 问题： 1根据第4周末的检查结果，在图51上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。 2若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，

43、项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么? 3施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少? 4事件3中C工作发生的费用如何结算? 5前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?答案：解析：1(1)实际进度前锋线如下图所示。 根据上图中实际进度前锋线，分析如下： (1)工作B拖后1周，因工作B总时差为1周，所以不影响工期。 (2)工作C拖后1周，因工作C总时差为3周，所以不影响工期。 (3)工作D拖后2周，因工作D总时差为0(或D为关键工作)，所以影响工期2周。 2批准工程延期2周； 理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位原因。 3(1)事件2不能索

44、赔费用，因异常恶劣的气候造成施工单位机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。 (2)事件4可以索赔费用，因施工中发现地下文物属非施工单位原因。 (3)可获得的费用为4台班100元台班+1200元=1600元。 4不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其它相应项目中。 5施工单位可以得到的结算款为： A工作：840m3300元m3=252000元 B工作：1200m325%320元m3=96000元 D工作：4台班100元台班+1200元=1600元 小计：252000元+96000元+1600元=349600元某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设

45、计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考查。 项目监理过程中发生了如下事件： 事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之 前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边

46、办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。 事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证串，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。 事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改，施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然

47、施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的，总监理工程师给予批准。 1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。 2专业监理工程师对施工单位实验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查哪些内容? 3事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的做法。 4监理单位应如何处理事件27 5在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。答案：解析：1总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计文件，提出审查意见，并经

48、总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。 总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的设备管道竖井位移不妥。理由：设备管道竖并位移属于设计变更，应办理书面变更手续。 2专业监理工程师对施工单位试验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查： (1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明； (2)试验室的管理制度； (3)试验人员的资格证书； (4)本工程的试验项目及其要求。 3建设单位在第一次工地会议的不妥之处： (1)不妥之处：未办理好施工许可证之前要求开工。正确做法：施工许可证已获政府主管部门批准才能开工。 (2)不妥之处：自行起草会议纪要，将会议纪要起草完后直接送发有关单位。正确方法：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。 4事件2中，专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，应由总监理工程师下达设备安装的暂停令，要求施工单位整改(撤换