21年监理工程师预测试题9章.docx

《21年监理工程师预测试题9章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年监理工程师预测试题9章.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年监理工程师预测试题9章21年监理工程师预测试题9章 第1章下列选项中，属于运输货物时运输合同的客体的是()。A.被运货物B.运输行为C.运输费用 D.运输工具答案：B解析：考点:合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。货物运输合同的客体是货物运输的行为。某沿海城市实施海塘达标工程，通过招标公告，公开招标选择施工单位，确定中标人并发出了中标通知书后，招标人与中标人就施工合同的签约进行协商。签订合同时，招标人提出履约保证金需要由招标文件规定的中标价的10%提高到15%。中标人只愿意提供按照招标文件规定的中标价的10%额度提供履约担保。为此，招标人以中标人未按照招标人的要求提交

2、履约担保为由，取消其中标资格。1.从合同订立过程和产生的效力来看，要约邀请、要约和承诺在该案例中具体是指哪些?2.招标人是否可以在招标文件规定数额的基础上，提高履约担保的金额？请说明理由。3.中标人不同意提高履约担保金，招标人是否可以取消其中标资格？请说明理由。4为确保合同有效履行，防范合同履约风险，招标人是否可以在招标文件中事先约定增加履约担保金额的界限和增加幅度？请说明理由。答案：解析：问题1：招标公告是要约邀请；投标文件是要约；中标通知书是承诺。问题2：签订合同协议时，招标人不能在招标文件规定数额的基础上，提高履约担保的金额。理由：招标投标相关规定中明确，招标人不得擅自提高履约保证金。而

3、且招标文件规定的履约担保的金额，属于合同的实质性内容。问题3：中标人不同意提高履约担保金额，招标人不可据此取消其中标资格。理由：中标人的投标文件响应了包括履约担保金额等招标文件的实质性内容，中标人的投标文件也是中标人向招标人发出的要约，而招标人向中标人发出了中标通知书，就是对这一要约的承诺，中标通知书发出后就生效了，也就是合同成立了。问题4：招标人可以在招标文件中事先约定增加履约担保金额的界限和增加幅度。理由：根据招标投标的相关规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交，但履约担保金额不得超过中标合同金额的10%。CM模式是以使用（）为特征的建设工程组织管理模式

4、。A.平行承发包模式B.CM单位C.施工单位D.工程总承包模式答案：B解析：所谓CM模式，就是在采用快速路径法时，从建设工程开始阶段就雇用具有施工经验的CM单位(或CM经理)参与到建设工程实施过程中，以便为设计人员提供施工方面的建议且随后负责管理施工过程。CM模式是以使用CM单位为特征的建设工程组织管理模式，具有独特的合同关系和组织形式。下列选项中，属于招标控制价的编制依据的有（）。A.工程造价管理机构发布的工程造价信息B.施工现场、工程特点、常规施工方案C.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规范、定额和计价办法D.同期工程的造价E.设计文件及相关资料答案：A,B,C,E解析：2022教材

5、P139-140 总监理工程师应承担的职责有()。A.确定项目监理机构人员及其岗位职责B.组织审查和处理工程变更C.进行工程计量D.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量E.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理 答案：A,B,E解析：考点:项目监理机构人员配备及职责分工。选项C、D，属于专业监理工程师职责的内容。总投资收益率是（）与技术方案总投资之比。A.年销售收入B.年息税前利润C.年销售利润+年贷款利息+年折旧费及摊销费D.年销售收入+年折旧费及摊销费答案：B解析：考点:方案经济评价主要指标的计算。总投资收益率(ROI)等于技术方案正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBI

6、T)和技术方案总投资(TI)之比。债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。A.质押B.留置C.抵押D.保证答案：B解析：知识点:担保方式。留置权以债权人合法占有对方财产为前提。留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。2022版教材P16。影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有（ ）。A.工程复杂程度B.工程规模的大小C.对工程的熟悉程度D.管理水平E.设备手段答案：C,D,E解析：影响项目监

7、理机构监理工作效率的主要因素有：对工程的熟悉程度、管理水平、设备手段等。21年监理工程师预测试题9章 第2章建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：可行性研究报告应在以下方面达到使用要求：应能充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，结论明确，数据准确，论据充分，满足决策者确定方案和项目决策的要求。选用主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求。重大技术、经济方案，应有两个以上方案的比选。确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。构造的融资方案，应能满足银行等金融部门信贷决策的需要。应反映可行性研究过程中出现

8、的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决策。应附有评估、决策（审批）所必需的合同、协议、意向书、政府批件等。招标人自行组织招标应具备的条件和能力有( )。A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力答案：B,D,E解析：2022版教材P40-49招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。物资供应计划编制过程中，不属于准备阶段工作内容的是()。A.调查研究B.确定储备C

9、.需求预测D.购买决策答案：B解析：考点:物资供应进度控制的工作内容。编制物资供应计划的一般程序分为：准备阶段和编制阶段。准备阶段主要是调查研究，收集有关资料，进行需求预测和购买决策。编制阶段主要是核算需要、确定储备、优化平衡，审查评价和上报或交付执行。在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是()。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因答案：A解析：当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要

10、指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。建设工程监理投标文件的核心是（ ）。A.监理实施细则B.监理大纲C.监理服务报价单D.监理规划答案：B解析：相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称（）。A.流水作业B.流水节拍C.流水步距D.技术间歇答案：C解析：流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.能够独立承担无限民事责任答案：A,

11、B,C,D解析：考点:合同法律关系的构成。法人应当具备的条件：(1)依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称、组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。在合同权利义务终止的原因中,( )是最主要和最常见的原因。A债务清偿B合同解除 C免除债务D在合同权利义务终止的原因中，（ ）是最主要和最常见的原因。债务清偿合同解除免除债务债务抵消正确答案：A21年监理工程师预测试题9章 第3章某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3工日；Q2=360m3，S2=60m3工日；Q3=720m3，S3=80m3/

12、工日。其综合时间定额为（ ）工日m3。A. 0.013B. 0.015C. 0.017D. 0.020答案：C解析：2022版教材P127本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。当某工作项目是由若干个分项工程合并而成时，则应分别根据各分项工程的时间定额（或产量定额）及工程量，按下面公式计算出合并后的综合时间定额（或综合产量定额）。某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()A、只减少1名招标人代表B、减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家C、招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家D、招标人

13、代表不变，增加2名招标人以外的专家E、招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家答案：B,D,E解析：评标委员会由招标人代表和技术、经济方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。A项总人数为4不对；C项总数为6人偶数不对。 某工程分为两个子项目，合同总价为4800万美元，其中子项目一的合同价为2100万美元，子项目二的合同价为2700万美元，合同工期为32个月，则工程建设强度为()万美元年。A.1560B.1280C.1800D.2400 答案：C解析：考点:项目监理机构人员配备及职责分工。工程建设强度是指单位时间内投入的建设工程资金的数量，即：工

14、程建设强度=投资工期=48003212=1800万美元年。建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问答案：A,B,C,E解析：考点:“工程建设涉及的主要险种”。建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的可保利益为限。被保险人具体包括：业主或工程所有人；承包人或者分包人；技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。因此，本题的正确答案

15、为ABCE。 根据标准施工招标文件的规定，施工招标的评标办法包括()。A.打分法B.有限数量法C.经评审的最低评标价法D.经评审的最低投标价法E.综合评估法 答案：D,E解析： 本题考查的是评标方法概述。按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法或综合评估法。在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保答案：B解析：本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。银行是保证人。在狭义的项目

16、融资中,贷款银行对所融资项目关注的重点是()。A.抵押人所提供的抵押物的价值B.项目公司的资信等级C.项目本身可用于还款的现金流量D.项目投资人的实力和信用等级答案：C解析：筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则答案：A解析：考核项目资金筹措的渠道与方式。规模适宜原则：筹集资金的目的在于确保项目所必需的资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以需定筹。参见教材P40。21年监理工程师预测试题9章 第4章招标投标实施条例规定：对评标结果有异议的，应当在()提出。A.中标候选人公示期间B.中标候选人确定2日内C.公布中

17、标结果10日内D.公布中标结果10个工作日内答案：A解析：中标候选人公示。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停招标投标活动。监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应()。A.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行B.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员C.编制指导性施工总进度计划并控制其实施D.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计

18、划的编制与考核答案：B解析：考点:监理单位的进度监控。监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格监控。下列选项中，工程网络计划费用优化的目标是()。A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡B.在满足自选限制的条件下使工期保持不变C.在工期最短的条件下使工程总成本最低D.寻求工程总成本最低时的工期安排答案：D解析：2022教材P69-75本题考查的是费用优化。费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。根据招标投标法，招标人存在下列（ ）情形的，责令改

19、正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。A.向他人透漏已获取招标文件的潜在投标人的名称B.对潜在投标人实行歧视待遇C.强制要求投标人组成联合体共同投标D.限制投标人之间竞争E.向他人泄露标底答案：B,C,D解析：本题考核的是招标人的违法行为。根据招标投标法第五十一条，招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款。对于选项A、E的行为，给予警告，可以并处一万以上十万元以下的罚款。下列选项中，不会影响设计进度的是()。A.工程变更的影响B.材料代用失误的影响C.设计与

20、施工单位之间的协调配合D.设计审批时间的影响答案：C解析：2022版教材P113-114本题考查的是影响设计进度的因素。建设工程设计工作属于多专业协作配合的智力劳动，在工程设计过程中，影响其进度的因素有很多，归纳起来，主要有以下几个方面：(1)建设意图及要求改变的影响；(2)设计审批时间的影响；(3)设计各专业之间协调配合的影响；(4)工程变更的影响；(5)材料代用、设备选用失误的影响。下列关于建筑安装工程费用的说法正确的是（）。A.国家鼓励企业为从事危险作业的职工缴纳意外伤害保险，意外伤害保险费应计入社会保险费B.计日工指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以内的零星项目或工作所

21、需的费用C.暂列金额指建设单位在工程量清单中暂定不包括在工程合同价款中的一笔款项D.分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用答案：D解析：本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。意外伤害保险为非强制险，不再计人规费，其应当列入工程保险费；计日工指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用；暂列金额指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。设备招标采购一般用于（）的订货。A.大型、复杂、关键设备B.成套设备C.电气设备D.暖卫设备E.生产线设备答案：A,B,E解析：设备招标采购一般用于大型、复杂、关键设备、

22、成套设备及生产线设备的订货。中标人根据合同约定分包，就分包项目向招标人承担责任方式正确的是（）。A.中标人承担责任B.分包人承担责任C.中标人与分包人承担按份责任D.中标人与分包人承担连带责任答案：D解析：2、分包（1）禁止分包主体、关键性工作（不论发包方是否同意）；（2）禁止未经发包方书面同意分包非主体、非关键性的工作（发包方同意后才可分包）。（3）中标人应当就分包项目向招标人负责；（4）分包人就分包项目与中标人向招标人承担连带责任。21年监理工程师预测试题9章 第5章更新说明：第一个目录新版是根据2022教材大纲编辑，题库陆续更新中，有新的题会自动下载。答案：解析：根据FIDIC施工合同条

23、件，保证金在工程款颁发（）后分次返还。A、工程移交证书 B、工程接受证书 C、履约证书 D、缺陷责任期终止证书 E、工程保修书答案：B,C解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC施工合同条件规定保留金在工程师颁发工程接受证书和颁发履约证书后分两次返还。参见教材P141。某工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划表明（）。A.工作C的自由时差为2天B.工作E的最早开始时间为第4天C.工作D为关键工作D.工作H的总时差为零E.工作B的最早完成时间为第1天答案：A,C,E解析：考点: “时标网络计划中时间参数的判定”。以终点节点为完成节点的工作，其自由时差应等于计划工期与本工作最

24、早完成时间之差，其他工作的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度，所以根据图示可知，工作C的波形线的水平投影长度为2天，即自由时差为2天，所以，选项A正确。工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间，工作E箭线左端节点中心对应2，所以工作E的最早开始时问为第2天。所以，选项B错误。该网络计划中的关键线路包括工作A、D、G、I。所以，选项C正确。工作H的总时差为1天(9-8)。所以，选项D错误。工作B的最早完成时间为l天(0+1)。所以，选项E正确。因此，本题的正确答案为ACE。（）拟适用于广泛的潜在使用者，引入了管理体系审核风险的概念。A.GBW 190002022B.GB

25、W 190012022C.GBT 19004 2022D.GBT 190112022答案：D解析：考点:ISO质量管理体系的内涵和构成。GBT19011-2022标准拟适用于广泛的潜在使用者，包括审核员、实施管理体系的组织以及由于合同或法律法规要求需要实施管理体系审核的组织，引入了管理体系审核风险的概念。(2022年真题)向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对(）进行评审。A.质量合格标准B.运输方式选择C.合格供货厂商D.工艺方案合理性答案：C解析：本题考核的是向生产厂家订购设备质量控制。选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的 首要环节。在进行质量管理体系的内部审核

26、中，在正式运行阶段，重点审核（ ）。A.适用性B.统一性C.符合性D.原则性答案：C解析：2022版教材P26-42在进行内部审核时应注意：在试运行阶段，审核体系的符合性和适用性；在正式运行阶段，重点则在符合性；在试运行中要对所有要素审核一遍。工程质量事故处理的依据中，下列不属于有关的技术文件、资料和档案的是（）。A.施工图纸B.施工计划C.有关建筑材料的质量证明资料D.工程承包合同答案：D解析：2022教材P190-196工程质量事故处理的依据中，有关的工程技术文件、资料和档案包括：(1) 有关的设计文件。如施工图纸和技术说明等。(2) 与施工有关的技术文件、档案和资料：1) 施工组织设计或

27、施工方案、施工计划。2) 施工记录、施工日志等。3) 有关建筑材料的质量证明资料。4) 现场制备材料的质量证明资料。5) 质量事故发生后，对事故状况的观测记录、试验记录或试验报告等。选项D属于有关合同及合同文件。物资供应单位或施工单位编制的材料物资供应计划必须由监理工程师进行审核，其审核的主要内容有()。A.由于物资供应紧张或不足而使施工进度拖延现象发生的可能性B.供应计划是否能按工程项目进度计划的需要及时供应材料和设备C.物资的库存量安排是否经济、合理D.是否产生对项目施工进度计划执行的不利影响E.物资采购安排在时间上和数量上是否经济、合理答案：A,B,C,E解析：考点:物资供应进度控制的工

28、作内容。物资供应单位或施工承包单位编制的物资供应计划必须经监理工程师审核，并得到认可后才能执行。物资供应计划审核的主要内容包括：(1)供应计划是否能按建设工程施工进度计划的需要及时供应材料和设备；(2)物资的库存量安排是否经济、合理；(3)物资采购安排在时间上和数量上是否经济、合理；(4)由于物资供应紧张或不足而使施工进度拖延现象发生的可能性。21年监理工程师预测试题9章 第6章下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械

29、使用费E.施工机具保养费用答案：A,C,D解析：由于施工机械故障导致的机械停工费、施工机具保养费用都是由施工单位自己承担的费用。施工现场交货价包括（）费用在内。A.出厂价B.仓库交货价C.运至施工现场的内陆运输费D.保险费E.施工现场保管费答案：A,C,D解析：本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。施工现场交货价=出厂价+运至施工现场的内陆运输费+保险费。为了有效控制建设工程质量、造价、进度三大目标，可采取的技术措施是()。A.审查、论证建设工程施工方案B.动态跟踪建设工程合同执行情况C.建立建设工程目标控制工作考评机制D.进行建设工程变更方案的技术经济分析答案：D解析：2022教材P131

30、-135为了对建设工程目标实施有效控制，需要对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析。为此，需要对各种技术数据进行审核、比较，需要对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证等。此外，在整个建设工程实施过程中，还需要采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制。按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验 B.半数检验 C.抽样检验 D.免检 E.比例检验答案：A,C,D解析：本题考查的是工程质量检验概述。按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为全数检验、抽样检验和免检三类。建设工程勘察行为包括（）。A.查明.分析.评价建设场地的地质地理环境特征B.查明.分析.评价建

31、设场地的岩土工程条件C.编制建设工程勘察文件D.绘制地质柱状图E.确定岩土物理力学参数答案：A,B,C解析：1、所谓“工程勘察”是根据建设项目的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。2、所谓“工程设计”是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。按照FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，（）。A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约C.应由承包商和指定分包商共同承

32、担责任D.应由指定分包商直接对业主承担责任答案：D解析：考点:FIDIC施工合同条件部分条款。承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指令要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。根据建设工程质量管理条例隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A.建设单位和监理单位B.建设单位和建设工程质量监督机构C.监理单位和设计单位D.设计单位和建设工程质量监督机构答案：B解析：第三十条施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单

33、位和建设工程质量监督机构。对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书答案：D解析：对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间

34、间隔陆续递交延续的索赔通知。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。21年监理工程师预测试题9章 第7章建设工程投资的特点是( )。A确定依据复杂B多个项目整合计算C数额巨大D确定层次繁多E动态建设工程投资的特点是（ ）。确定依据复杂多个项目整合计算数额巨大确定层次繁多动态跟踪调整正确答案：ACDE下列不属于设计阶段进度控制的意义的是（ ）。A、设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容B、设计进度控制是供货进度控制的前提C、设计进度控制是施工进度控制的前提 D、设计进度控制是设备和材料供应进度控制的前提答案：B解析：设计阶段进度控制的意义（一）设计进度控制是建设工程

35、进度控制的重要内容（二）设计进度控制是施工进度控制的前提（三）设计进度控制是设备和材料供应进度控制的前提在单代号网络计划中，关键线路是指()的线路。A.各项工作持续时间之和最小B.由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔均为零D.各项工作自由时差均为零答案：C解析：考点:单代号网络计划时间参数的计算。单代号网络计划，从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路为关键线路。某混凝土工程，10月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元m3；而10月份实际完成工程量为4200m3，实际单价为420元m3，则该工程10月份的进度偏差为（）万元。A.-36B.

36、-32C.40D.41答案：B解析：根据标准施工招标文件,承包人可同时索赔增加的成本，延误工期和相应利润的情形有()。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物答案：A,C,D解析：如果承包人因特别事件，妨碍其履行合同规定的任何义务，使其遭受延误和（或）招致增加费用，承包人有权根据承包人的索赔的规定要求：1)根据竣工时间的延长的规定，如果竣工已经或将受到延误，对任何此类延误给予延长期；2)如果是特别事件的定义中第1)至4)目所述的事件或情况，并且2)至4)目所述事件或情况发生在

37、工程所在国时，对任何此类费用给予支付。下列四个网络图中，完全符合下列逻辑关系的是（）。AB是可同时开始的最先行工作；AB都完成后才能进行D和E；F的开始取决于C的结束；G的开始必须在CD工作都完成之后。答案：D解析：本题考查的是网络图的绘制。选项A错误，不符合G的开始必须在CD工作都完成之后的逻辑关系；选项B、C错误，不符合AB都完成后才能进行D和E的逻辑关系。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用()编制设备安装工程概算。A.扩大单价法B.概算指标法C.修正概算指标法D.预算单价法答案：A解析：建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。A.合同主

38、体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性答案：B解析：本题考查重点是“建设工程合同的特征”。建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目的、使用人都各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工(即使可重复利用标准设计或重复使用图纸，也应采取必要的修改设计才能施工），即建筑产品是单体性生产，这也决定了建设工程合同标的的特殊性。因此，本题的正确答案为B。21年监理工程师预测试题9章 第8章(2022年)建设工程监理文件资料的组卷顺序是（）。A.分项工程、分部工程、单位工程B.单位工程、分部工程、专业、阶段C.单位工程、分部工程、检验批D.检验批、分部工程、单位

39、工程答案：B解析：本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。监理文件资料可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷。 对于投资偏差的原因，不属于业主原因的是（）A.投资规划不当B.建设手续不全C.未及时提供场地D.图纸提供不及时 答案：D解析：投资偏差原因中，业主原因包括：增加内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不全、协调不佳、未及时提供场地。而图纸提供不及时属于设计原因。建设工程所用钢材的主要检验项目包括()。A.拉力试验B.冷弯试验C.反复弯曲试验D.化学分析E.探伤试验答案：A,B,C解析：检验与试验依据及内容钢材进厂时，应按国家现行标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果

40、应符合相应钢材试验标准的规定。检验内容：产品出厂合格证、出厂检验报告、进厂复验报告。主要力学试验包括：拉力试验（屈服强度、抗拉强度、伸长率）；弯曲性能（冷弯试验、反复弯曲试验）。必要时，还需进行化学分析。钢材检验报告主要内容包括：委托单位、工程名称、使用部位、钢材各重要编号、出厂合格证编号、试验时间及试验记录，试验数据及结论等。下列选项中，属于建设工程监理规划编写依据的有()。A.工程建设法律法规B.监理实施细则C.建设工程监理合同D.政府发展改革部门批准的可行性研究报告E.建设单位的合理要求答案：A,C,D,E解析：2022教材P107-109监理规划编写依据：1.工程建设法律法规和标准2.

41、 建设工程外部环境调查研究资料3. 政府批准的工程建设文件4. 建设工程监理合同文件5. 建设工程合同6. 建设单位要求7. 工程实施过程中输出的有关工程信息某企业年初从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为( )万元。A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06答案：D解析：2022教材P68-75F=2022教材P*(1+ i)6=200*（1+4%）6 =253.06万元。在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有()。A.采用多种货币组合的方式付款B.全面审查可使用的资

42、金情况C.准备保险索赔依据D.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害 E.确定保险索赔的额度答案：B,C,E解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。应急计划应包括的内容有：调整整个建设工程实施进度计划、材料与设备的采购计划、供应计划；全面审查可使用的资金情况；准备保险索赔依据；确定保险索赔的额度；起草保险索赔报告；必要时需调整筹资计划等。中华人民共和国建筑法规定，建设单位不得将工程发包给（）。A.不具备相应资质的单位B.无资质证书的单位C.以欺骗手段取得资质证书的单位D.非本地区的施工企业E.超越资质等级的单位答案：A,B,C,E解析：考点:法律。建筑工程

43、实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。(2022年真题)建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。A.可行性研究报告B.项目建议书C.使用功能D.批准的投资额答案：A解析：本题考核工程设计阶段包含的内容。21年监理工程师预测试题9章 第9章下列选项中，属于专业监理工程师职责的是()。A.进行工程计量B.进行见证取样C.检查工序施工结果D.复核工程计量有关数据答案：A解析：考点:项目监理机构人员配备及职责分工。专业监理工程师职责：(1)参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；(

44、2)审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；(3)参与审核分包单位资格；(4)指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；(5)检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；(6)验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；(7)处置发现的质量问题和安全事故隐患；(8)进行工程计量；(9)参与工程变更的审查和处理；(10)组织编写监理日志，参与编写监理月报；(11)收集、汇总、参与整理监理文件资料；(12)参与工程竣工预验收和竣工验收。 招标文件内容组成包括( )A.投标邀请函B.投标人须知C.评标办法D.施工单位资质E.设计资料 答案：A,B,C

45、,E解析：招标文件一般应由以下内容组成：投标邀请函；投标人须知；评标办法；拟签订监理合同主要条款及格式，以及履约担保格式等；投标报价；设计资料；技术标准和要求；授标文件格式；要求投标人提交的其他材料。施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制订详细的（）付诸实施。A.施工组织设计B.施工进度计划C.施工方案设计D.施工整改计划答案：C解析：监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。技术处理方案核签后，监理工程师应要求施工单位制订详细的施工方案设计，必要时应编制监理实施细则。对工程质量

46、事故技术处理施工质量进行监理，技术处理过程中的关键部位和关键工序应进行旁站，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。某项日期初投资额为500万元，此后自第1年年末开始每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年。10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该项目总费用的现值是()万元。A、746.14B、834.45C、867.58D、900.26答案：A解析：该项目总费用的现值为：500+40*(1+10%)10-1/10%*(1+10%)10=745.78（万元），最接近选项A。下列选项中，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求()予以增加。A.监理单位B.人民法院C.人民检

47、察院D.建设行政主管部门答案：B解析：考点:合同法主要内容。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。o记忆难度：从监理单位的角度,建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在 ( )收集。A设计阶段B从监理单位的角度，建设工程场地原有的建筑物及周围建筑物等信息应当在（ ）收集。设计阶段施工招标阶段施工准备期施工实施期正确答案：C双代号网络图的绘图方法包括（ ）。A.绘制没有紧前工作的工作箭线B.保证网络图只有一个起点节点C.合并那些没有紧后工作之工作箭线的箭头节点D.进行节点编号E.检查改正后的各节点的位置号是作相应调整答案：A,B,C,D解析：本题考查重

48、点是“双代号网络图的绘图方法”。双代号网络图的绘图方法有：绘制没有紧前工作的工作箭线，使它们具有相同的开始节点，以保证网络图只有一个起点节点；依次绘制其他工作箭线；当各项工作箭线都绘制出来之后，应合并那些没有紧后工作之工作箭线的箭头节点，以保证网络图只有一个终点节点（多目标网络计划除外）；当确认所绘制的网络图正确后，即可进行节点编号。因此，本题的正确答案为ABCD。工程计量时，发包人应予以计量的工程量有（）。A.有缺陷工程的工程量B.工程量清单中的工程量C.承包人超出设计图纸和设计文件要求所增加的工程量D.工程变更导致增加的工程量E.承包人原因导致返工的工程量答案：B,D解析：考核工程计量的依据。因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。参见教材P160。