21年二级建造师考试真题及详解5篇.docx

《21年二级建造师考试真题及详解5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师考试真题及详解5篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、21年二级建造师考试真题及详解5篇21年二级建造师考试真题及详解5篇 第1篇(2022年)关于单价合同的说法，正确的是（ ）A.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算 B.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同 C.固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目 D.变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担风险较小答案：C解析：选项 A 错误：单价合同以实际完成的工程量进行结算，但被监理工程师计量的工程数量，并不一 定是承包人实际施工的数量。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程师对承包人超出设计图纸要 求增加的工程量和自身原因造成返工的工

2、程量，不予计量。选项 B 错误：单价合同又分为固定单价合同和 可变动单价合同。选项 D 错误：当采用变动单价合同时合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程 量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整。当然也可以约定，当通货 膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此， 承包商的风险就相对较小。相对的，业主承担的风险就较大。选项 C 正确：固定单价合同适用于工期较短、 工程量变化幅度不会太大的项目。甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发

3、现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此，甲公司可以向()。A.合同履行地法院起诉B.乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C.甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁D.合同履行地仲裁委员会申请仲裁答案：A解析：2022版教材P332仲裁法规定，没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。因为没达成一致，所以不能仲裁。排除BCD。民事诉讼法规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。” 有关偏差的概念，正确的有（ ）。A施工成本偏差结果为正表示施工成本超支，结果为负表示施工成本节约B施工成本偏差结果为正

4、表示施工成本节约，结果为负表示施工成本超支C进度偏差为正值，表示工期拖延；结果为负值，表示工期提前D进度偏差为正值，表示工期提前；结果为负值，表示工期拖延E以上都不正确正确答案：AC施工成本偏差一已完工程实际成本一已完工程计划施工成本，结果为正表示施工成本超支，结果为负表示施工成本节约；进度偏差(I)一已完工程实际时间一已完工程计划时间。进度偏差为正值，表示工期拖延；结果为负值。表示工期提前。低压电器及成套装置的主要性能不包括（ ）。A.通断B.保护C.控制D.测量答案：D解析：2022版教材P21本题考查的是低压电器及成套装置的分类和性能。低压电器及成套装置的主要性能包括通断、保护、控制和调

5、解四大性能。根据施工企业质量管理体系文件构成,“质量审査、修改和控制管理办法”属于()的内容。A.程序文件B.质量计划C.质量手册D.质量记录答案：C解析：2022新版教材P160页 质量手册是阐明一个企业的质量政策、质量体系和质量实践的文件,是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。质量手册的主要内容包括:企业的质量方针、质量目标组织机构和质量职责;各项质量活动的基本控制程序或体系要素;质量评审、修改和控制管理办法。背景资料：某城市道路工程，施工合同中约定，工期19周；钢筋混凝土基础工程量增加超出15时，结算时对超出部分按原价的90调整单价。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2-2

6、所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、I工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。施工过程中，发生如下事件：事件一：合同约定A、C工作的综合单价为700元m3。在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作工程量由原来的3600m3减到2400m3。事件二：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案，以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工作可以缩短的时问及其赶工费率见表2-2。事件三：调试工作结果见表2-3。

7、问题：1事件一中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A、C工作的持续时间分别为多少周?对合同总工期是否有影响?为什么?A、C工作的费用共增加了多少?2事件二中，项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少?说明理由。增加的赶工费用最少是多少?3对表2-4中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。答案：解析：1事件一中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A工作的持续时间为342007000=5周；C工作的持续时间为336002400=2周。对合同总工期有影响。因为该施工总进度计划的关键线路是?，C工作为关键工作，其持续

8、时间由3周变为2周，对合同总工期有影响。AC工作共增加的工程量为：(7000+2400）-(4200+3600）=1600m3，由于16007800=2115，所以要进行调价。不进行调价的工程量为：(4200+3600）(1+15）=8970m3，进行调价的工程量为：7000+2400-8970=430m3。AC工作实际发生的费用为：8970700+43070090=65499万元。AC工作原计划的费用为：(4200+3600）700=546万元。AC工作共增加的费用为：65499-546=10899万元。2(1）事件二中，项目监理机构在原施工总进度计划的基础上，各缩短工作G和工作K的工作时间

9、1周，这样才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少。理由：由于A、D工作完成后，施工总进度计划的关键线路只有工作G、I、K和N，工作N不存在可缩短的时间，故应不考虑压缩；工作G、I、K的赶工费率从小到大依次是G(04万元）、K(10万元）、I(30万元），那么首先压缩工作G的时间1周(可缩短的时间只有1周），压缩工作G产生的赶工费为04万元；再压缩工作K的时间1周，压缩工作K产生的赶工费为10万元。(2）增加的最少赶工费用是04+10=14万元。3对表2-4中未通过的调试工作，逐项根据施工合同进行责任界定：(1）工作K调试未通过的责任由建设单位承担。(2）工作L调试未通过的责任由施工单位承担

10、。(3）工作N调试未通过的责任由建设单位承担。应补偿施工单位的费用为：3+2=5万元。房屋结构设计中，把屋架放在柱顶上，并与柱顶的预埋件连接，这样的支座可简化成( )。A.可动铰支座B.固定支座C.简化铰支座D.固定铰支座答案：D解析：2022版教材P13页固定铰支座：只能约束竖向和水平和运动的支座，例如：把屋架放在柱顶上，并与柱顶的预埋件连接，这样的支座可简化成固定铰支座。水泥强度等级的确定方法为，通过胶砂法来测定水泥的3d和( )d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。A.25B.26C.27D.28答案：D解析：2022版教材P293.强度及强度等级，国家标准规定，采

11、用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。21年二级建造师考试真题及详解5篇 第2篇加快井巷工程关键路线施工速度的方法有（ ）。A.全面規划,统筹安排,综合平衡B.采取平行交叉作业方法C.合理制定井巷施工进度指标D.优选重点队伍施工关键工作E.采用新工艺、新技术、新装备,提高井巷工程单进水平答案：A,B,D,E解析：P136-145加快井巷工程关键路线施工速度的具体措施：1.全面规划，统筹安排。特别要仔细安排矿、土、安相互交叉影响较大的工序内容。2.充分重视安装工程施工，并尽量提前利用永久设备，对提高施工能力也是非常有益的。3采取多头作业、平行交

12、叉作业，积极采用新技术、新工艺、新装备，提高井巷工程单进水平。4.把施工水平高、装备精良的重点掘进队放在关键路线上，为快速施工创造条件。5.充分做好各项施工准备工作，减少施工准备占用时间，降低辅助生产占用的工时。6.加强综合平衡，做好工序间的衔接，解决薄弱环节;利用网络技术做好动态管理，适时调整各项单位工程进度。一座有夜间施工的3*20m现浇空心板跨线桥，计算该桥的其他工程费时，其费率应按项目工程类别中的()来确定。A、构造物B、构造物C、构造物D、技术复杂大桥答案：B解析：公路工程项目工程类别划分中，构造物系指无夜间施工的桥梁、涵洞、防护（包括绿化）及其他工程，交通工程及沿线设施工程（设备安

13、装及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网除外），以及临时工程中的便桥、电力电信线路、轨道铺设等工程项目。构造物系指有夜间施工的桥梁工程。构造物系指商品混凝土（包括沥青混凝土和水泥混凝土）的浇筑和外购构件及设备的安装工程。商品混凝土和外购构件及设备的费用不作为其他工程费和间接费的计算基数。技术复杂大桥系指单孔跨径在120m以上（含120m）和基础水深在10m以上（包括10m）的大桥主桥部分的基础、下部和上部工程。3*20m现浇空心板跨线桥属于中桥，不属于技术复杂大桥，还有夜间施工，则选项A、B、D错误。某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承

14、建该办公楼施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前（或拖后）1d奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。施工过程中发生了如下事件：事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工

15、期延长3d。事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元。事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作），计划工期是多少?2.针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖（罚）款是多少?4.合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，在工程

16、清算时，乙方应得到的索赔款是多少?答案：解析：1.（1）该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体、设备安装、装饰装修。（2）计划工期为41周。2.（1）事件一:可提出费用和工期索赔。理由为：地质条件变化是甲方应承担的责任，由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。（2）事件二:可提出费用索赔。理由为：乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项工作的工期延误不会影响到整个工期，不能提出工期索赔。（3）事件三:不能提出费用索赔，也不能提出工期索赔。理由为：乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。（4）事件四:不能提出费用索赔，也不能提出工期索赔。理由为：室外

17、工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。（5）事件五:不能提出费用索赔，也不能提出工期索赔。理由为：乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。3.（1）该工程可得到的工期补偿为3d。（2）关键工作中，基础工程工期的延误已获得工期索赔。主楼主体工程工期延长3d，而装饰装修工程工期缩短了1周，其余非关键工作的工期拖延对总工期无影响，总工期缩短了4d，故工期奖励对应的天数为4d，工期奖励款=42500=10000（元）。4.乙方应得到的索赔额=1518+4030+50000+20000=71470（元）。关于证据，以下说法正确的是(

18、)。A.工程设备属于物证B.证人证言的证明力大于物证C.工程照片属于视听资料D.刚上聊天记录属于书证答案：A解析：2022版教材P311页物证，是指用物品的外形、特征、质量等说明待证事实的一部分或全部的物品。在工程实践中，建筑材料、设备以及工程质量等，往往表现为物证这种形式。关于沥青混合料中主要材料与性能的要求错误的是（）A.城镇道路面层宜使用煤沥青B.多层面层的上层一般宜用较稠的沥青C.热拌密级配沥青混合料中天然砂用量不宜超过集料总量的20%D. SMA、OGFC 不宜使用天然砂答案：A解析：城镇道路面层宜优先采用 A 级沥青（即能适用于各种等级、任何场合和层次），不宜使用煤沥青。多层面层选

19、用沥青时，一般上层宜用较稠的沥青，下层或连接层宜用较稀的沥青。热拌密级配沥青混合料中天然砂用量不宜超过骨料总量的 20%，SMA、OGFC 不宜使用天然砂。关于运用动态控制原理控制施工成本的说法，正确的有()。A、 相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值B、 施工成本的计划值和实际值的比较，可以是定性的比较C、 如果原定的施工成本目标无法实现，则应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重不良后果D、 在进行成本目标分解时，要分析和论证其实现的可能性E、 成本计划值和实际值比较的成果是成本跟踪和控制报告答案：A,D,E解析：运用动态控制原理控制施工成本：.施工成本目标的逐层：分解施工成本目

20、标的分解指的是通过编制施工成本规划，分析和论证施工成本目标实现的可能性，并对施工成本目标进行分解。2.在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制：1)按照成本控制的要求，收集施工成本的实际值。2)定期对施工成本的计划值和实际值进行比较。由上可知，施工成本的计划值和实际值也是相对的，如：相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值；而相对于实际施工成本，则施工成本规划的成本值是计划值等。成本的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较，比较的成果是成本跟踪和控制报告，如编制成本控制的月、季、半年和年度报告等。3)通过施工成本计划值和实际值的比较，如发现进度的偏差，则必须采取相应的纠偏措施进行

21、纠偏。3.调整施工成本目标：如有必要（即发现原定的施工成本目标不合理，或原定的施工成本目标无法实现等），则调整施工成本目标。可见，正确选项是ADE。矿井巷道工作面底板灰岩含水层突水征兆是（ ）。A.工作面压力增大，顶板严重下沉B.工作面底板产生裂隙，并逐渐增大C.工作面发潮、滴水，水中含有少量细砂D.工作面岩壁变松，并发生片帮答案：B解析：P229-234工作面底板灰岩含水层突水预兆（1）工作面压力增大，底板鼓起，底鼓量有时可达到500mm以上;（2）工作面底板产生裂隙，并逐渐增大;（3）沿裂隙或煤帮向外渗水，随着裂隙的增大，水量增加。当底板渗水量增大到一定程度时，煤帮渗水可能停止，此时水色时

22、清时浊，底板活动时水变浑浊;底板稳定时水色变清;（4）底板破裂，沿裂缝有高压水喷出，并伴有“嘶嘶”声或刺耳水声;（5）底板发生“底爆”伴有巨响，地下水大量涌出，水色呈乳白或黄色。井筒竣工验收时要求普通法施工的井筒建成后总漏水量不得大于（ ）。A.3m3hB.5m3hC.6m3hD.8m3h答案：C解析：P166-172采用普通法施工的井筒，建成后的总漏水量:井筒深度不大于600m，总漏水量不得大于6m3/h;井筒深度大于600m，总漏水量不得大于10m3/h。井壁不得有0.5m3/h以上的集中漏水孔。21年二级建造师考试真题及详解5篇 第3篇在施工现场进行的动火作业中，属于二级动火的是（ ）。

23、A. 登高焊、割作业B. 禁火区域内C. 比较密封的室内D. 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所答案：A解析：凡属下列情况之一的动火，均为二级动火： 1）在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。 2）小型油箱等容器。 3）登高焊、割等用火作业重新启用被封存的计量检测设备，必须()，方可使用。A.确认其有合格证后B.经检定合格后C.经主管领导同意后D.确认封存前是合格的答案：B解析：2022版教材P323页 检测器具应分类存放、标识清楚，针对不同要求采取相应的防护措施，如防火、防潮、防震、防尘、防腐、防外磁场干扰等，确保其处于良好的技术状态。封存的计量器具重新启用时，必须经检定合

24、格后，方可使用。管道保温层分为两层时，下列说法错误的是（ ）。A.各层厚度宜接近B.两层之间应压缝C.保温材料应一致D.同层接缝应错缝答案：C解析：2022版教材P115绝热层施工时，同层就错缝，上下层应压缝。注册建造师申请延续注册，应当提交的材料包括()。A.注册建造师延续注册申请表B.原注册证书C.资格证书、学历证书和身份证明复印件D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料答案：A,B,D,E解析：2022版教材P64页注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请

25、延续注册的，应当提交下列材料：(1)注册建造师延续注册申请表；(2)原注册证书；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。公路工程现场质量检查控制的方法不包括（ ）。A.观察B.审核C.测量D.分析答案：B解析：2022版教材P220现场工程质量检查分开工前检查、施工过程中检查和分项工程完成后的检查。现场质 量检查控制的方法主要有：测量、试验、观察、分析、记录、监督、总结改进。填隙碎石应均匀地撒铺在已压稳的集料层上，松铺厚度宜为（）mm。A.2530B.2025C.1520D.1015答案：A解析：2022版教材P47

26、填隙料应采用石屑撒布机或类似的设备均匀地撒铺在已压稳的集料层上。松铺厚度宜为25-30mm，必要时，可用人工或机械扫匀。下列不属于预应力混凝土连续梁桥支架现浇施工常见质量控制点的是（）A . 张拉吨位及预应力钢筋伸长量控制B . 预拱度的控制C . 梁体几何尺寸的控制D . 支架沉降量的控制答案：C解析：2022版教材P223页桥梁上部结构施工中常见质量控制点包括：支架浇筑时，支架沉降量的控制；预应力连续梁中张拉吨位及预应力钢筋伸长量控制以及连续梁桥在先简支后连续施工时在简支段对预拱度的控制，由此可以利用排除法确定出本题的答案。# 预制安装圆形水池壁板缝浇注混凝土后，缠绕环向预应力钢丝是保证水

27、池（ ）的必要措施，因此在作业时必须严格保证施工质量。A完美、完好性B整体性、严密性C不渗漏水D外壁不被撞损正确答案：B21年二级建造师考试真题及详解5篇 第4篇立井井筒采用注浆法穿越含水层时，应遵守如下规定（）A.注浆深度应大于注浆的含水层全部厚度，并深人不透水岩层或硬岩层510mB.井底的设计位置在注浆的含水岩层内时，注浆深度应大于井深10mC.井壁必须有能承受最大注浆压力的强度D.在注浆含水岩层上方，必须按照设计要求设置注浆岩帽或混凝土止浆垫E.岩帽或止浆垫的结构形式和厚度应根据最大注浆压力、岩石性质和工作条件 确定答案：A,B,D,E解析： 如果设备采购合同中对于设备交货地点和运费的负

28、担没有约定，根据合同法的规定，在双方不能达成一致的情况下，下列说法错误的是（ ）。 A.丁通知甲到丁处提货，运费由甲负担 B.丁通知甲到丁处提货，运输费由丁负担 C.丁将设备运到甲指定地点，运费由丁承担 D.丁将设备运到甲指定地点，运费由甲承担 E.丁将设备运到甲指定地点，运费由甲和丁分担正确答案：BCDE 仪表中央控制室内回路试验主要是指控制回路试验和（ ）试验。A反馈回路B放大回路C联锁回路D检测回路正确答案：D成本目标通常以()来定量地表示。A、 控制项目总成本额B、 控制项目的人工消耗率C、 项目成本总降低额D、 控制项目的材料节约率E、 项目成本总降低率答案：C,E解析：该题主要考察

29、的是成本目标，成本目标通常以项目成本总降低额和降低率来定量地表示工伤保险条例规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请。A.省级劳动能力鉴定委员会B.市级（设区）劳动能力鉴定委员会C.区级劳动能力鉴定委员会D.有资质的三甲医院答案：B解析：2022版教材P231页工伤保险条例第23条规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。供热钢管对口焊接时，当壁厚15mm，其对口错边量应不大于( )mm。A.0.5B.1.0C.1.5D.2.0答案：D解析：2022版教材P147 对口错边量应不

30、大于表2K315022的规定。15mm，错边量允许偏差2mm。关于表见代理的说法错误是（ ）。A.表见代理的行为人没有代理权B.表见代理是无效代理C.表见代理在本质上属于无权代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权答案：B解析：矿业工程施工阶段质量控制的重点是：施工工艺和（ ）。A.施工方法B.施工方案C.施工工序D.技术措施答案：C解析：P145-1146矿工程施工阶段质量管理与保障的基本任务是:建立能够稳定施工出合格工程的施工系统，抓好每一环节的质量控制，保证工程质量全面达到或超过质量标准的要求。21年二级建造师考试真题及详解5篇 第5篇 水利工程建设过程中，当涉及工程安全的标准和方案发

31、生重大变更时，必须由项目法人组织设计单位编制相应的设计文件，并由项目法人报（ ）审查批准。A.监理人B.发包人C.原设计单位D.原设计审批部门 答案：D解析：工程规模、安全设防标准、枢纽总体布置、主要建筑物形式、施工期度汛标准及其他涉及工程安全的重大问题的设计原则、标准和方案发生重大变更时，必须由项目法人组织设计单位编制相应的设计文件，并由项目法人报原设计审批部门审查批准。单元工程或工序质量经鉴定达不到设计要求，经加固补强后，改变外形尺寸或造成永久性缺陷的，经建设（监理）单位认为基本满足设计要求，其质量可按( )处理。A.优良B.不合格C.合格D.基本合格答案：C解析：2022版教材P232

32、单元（工序）工程质量达不到合格标准时，应及时处理。处理后的质量等级按下列规定重新确定：(3)处理后的工程质量部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理；或经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、简历及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定位合格，但应按规定质量缺陷备案。低温季节混凝土施工时，提高混凝土拌合料温度的措施包括()等。A、热水拌合B、真空汽化C、骨料预热D、水泥预热E、外加剂预热答案：A,C解析：低温季节混凝土施工时，提高混凝土拌合料温度宜用热水拌合及进行骨料预热，水泥不应直接加热。关于原地基

33、处理要求正确的有（ ）。A.原地面为坑，洞，穴等，应在清除沉积物后，用合格填料分层回填，分层压实，压实度符合规定B.地面横坡缓于1:5时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤C.地面横坡为1:5-1:2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于3mD.应将地基表层碾压密实E.如对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度小于重型汽车荷载作用的工作区深度答案：A,B,D解析：2022版教材P2地面横坡为1:5-1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于2m，故C错。如对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于重型汽车荷载作用的工作区深度。 某项目部根据项目的特点，结

34、合项目实施的总体部署，通过树状图的方式对项目进行了逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。这个图就是（ ）。A项目组织结构图B项目结构图C工作流程图D合同结构图正确答案：B 地面潮湿的沟道、池坑及金属容器内的照明电压不得超过（ ）V。A10B11C12D13正确答案：C冷拔低碳钢丝进场验收时，除应对质量说明书、包装、标志等进行检查外，还应逐盘进行（）试验。A.抗拉强度B.抗压强度C.抗扭强度D.伸长率E.弯曲答案：A,D,E解析：冷拔低碳钢丝：应逐盘进行抗拉强度、伸长率和弯曲试验。长距离输电线路钢塔架基础施工中，大跨越档距之间测量通常采用（）2022A.十字线法B.平行基线法C.电磁波测距法D.钢尺量距法答案：C解析：考查内容：长距离输电线路钢塔架、铁塔、基础施工的测量。中心桩测定后，一般采用十字线法或平行基线法进行控制。在大跨越档距之间，通常采用电磁波测距法或解析法测量。