监理工程师考试真题及详解8篇.docx

《监理工程师考试真题及详解8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试真题及详解8篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试真题及详解8篇监理工程师考试真题及详解8篇 第1篇对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议答案：D解析：按照民事诉讼法的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书。人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力，在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。当隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织施工单位项目专业

2、质量检查员、专业工长等进行验收。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.项目经理答案：C解析：考点:隐蔽工程质量验收。隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（?）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同答案：B解析：本题考查重点是“投资控制的措施”。项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施如下：(1)组织措施：在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工；编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流

3、程图。(2)经济措施：编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策；进行工程计量，复核工程付款账单，签发付款证书；在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施，协商确定工程变更的价款。审核竣工结算，对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。(3)技术措施：对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性；审核承包人编制的施工组织设计，对王要施工方案进行技术经济分析。(4)合同措施：做好工程施

4、工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际工变更情况的阿纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜；参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。因此，本题的正确答案为B。编制单位工程施工进度计划的步骤包括()。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数E.落实专业分包商和材料供应商的进场时间答案：A,C,D解析：考点:单位工程施工进度计划的编制。单位工程施工进度计划的编制程序包括：(1)收集编制依据；(2)划分工作项目；(3)确定施工顺序；(4)计算工程量；(5)计算劳动量和机械台班数；(6)确定工作项目的持续时间；(7)

5、绘制施工进度计划图；(8)施工进度计划的检查与调整；(9)编制正式施工进度计划。当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是( )。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向上级有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件答案：A解析：2022教材P133-135监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上，尽快作出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间不宜太长，一般不超过最终批准的延期时间。(2022年真题)采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有（ ）。A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标B.第

6、二阶段评标不再召开投标书问题澄清会C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审答案：A,C,D解析：（1）第一阶段招标 第一阶段属于项目实施方案选择阶段，投标人按照招标人文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案 和实施计划；第一阶段技术标内不允许带报价，否则视为废标。 招标人在投标须知规定的时间和地点进行公开开标，会上可以由招标人宣读各投标书的内容，也可以请投标人 自己讲解各自递交的投标方案。 在对各投标书评审的基础上，招标人和评标委员会将单独约请各投标人举行澄清问题会，请他阐述投标书中主 要指导思想

7、、最终建筑产品预计达到的技术和经济指标、方案的实施计划细节等有关内容，并提出对其方案的具体 改进要求。与每一个可接受方案投标人分别会谈后，招标人将各投标书中存在的共性问题再发出招标文件的补充文 件，请第一阶段合格的投标人修改投标方案后进行第二阶段投标。 第一阶段不涉及报价问题，因此称为非价格竞争，第二阶段才进行价格竞争。 （2）第二阶段招标 投标人在投标须知规定的投标截止日期以前要报送分别包封的“修改技术标” 和“商务标”。在招标的第二阶 段将选定中标人。1）召开第二次开标会 在招标文件规定的时间和地点进行公开开标，虽然投标人递交了修改后的技术标和就此方案编制的商务标， 但会上只宣读修改后的技

8、术标，不开商务标；凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投 标。技术标与商务标不同时启封的目的，是为了避免评标委员因商务标中的报价和优惠条件而影响对优秀技术 方案的客观选择。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。 2）第二阶段评标 评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性修改，未达到要求的标书将被淘汰；评 标委员分别对各标书进行详细评审，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面 文件作为投标书的组成部分。 选出几个较好的技术标，然后开启技术标被选中的投标人的商务标，此时可不公开开标；技术标未通过者，商 务标原封不

9、动退还给投标人。 确定投标书的排序，推荐中标人，最终定标签订合同。FIDIC标准合同文本中的（），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工。A.施工合同条件(1999年版)B.生产设备和设计一施工合同条件(1999年版)C.设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件(1999年版)D.简明合同格式(1999年版)答案：D解析：考点:“FIDIC合同文本简介”。简明合同格式(1999年版)，适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业龛包，相对简单或重复性的工程项目施工。因此，本题的正确答案为D。关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标，下列说法正确的有（

10、）。A.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人B.承包人组织招标工作的有关费用应另行计算C.承包人参加投标的，应由发包人负责招标D.发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回E.承包人参加投标的，同等条件下应优先中标答案：A,C,E解析：本题考查的是暂估价。选项B，承包人作为招标人，但招标文件、评标方法、评标结果报发包人批准。有关的费用被认为包含在承包人签约合同价中；选项D，发包人作为招标人，有关费用发包人承担。监理工程师考试真题及详解8篇 第2篇当采用匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，如果表示工作实际进度的横道线右端点落在检查日期的右侧，则检查日期与该横道线右端点的

11、差距表示()。A.进度超前的时间B.已经完成的任务量C.进度拖后的时间D.尚待完成的任务量答案：A解析：考点:横道图比较法。在匀速进展横道图中，用涂黑的粗线表示实际进度，如果涂黑的粗线的右端落在检查日期的右侧时，表示实际进度超前。工程监理单位的服务内容包括（）。A.招标代理B.项目策划C.项目保修D.造价咨询E.施工过程管理答案：A,B,D,E解析：考点:“项目全过程集成化管理”。建设工程项目全过程集成化管理是指工程项目单位受建设单位委托，为其提供覆盖工程项目策划决策、建设实施阶段全过程的集成化管理。工程监理单位的服务内容可包括项目策划、设计管理、招标代理、造价咨询、施工过程管理等。因此，本题

12、的正确答案为ABDE。在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应是该工作的()。A.平行工作B.紧后工作C.后续工作D.先行工作答案：C解析：考点:分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，从而采取相应的调整措施对原进度计划进行调整，以确保工期目标的顺利实现。进度偏差的大小及其所处的位置不同，对后续工作和总工期的影响程度是不同的，分析时需要利用网络计划中工作总时差和自由时差的概念进行判断。关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工

13、特点的有( )。A.专业工作队数大于施工过程数B.各个施工段上的流水节拍相等C.有的施工段之间可能有空闲时间D.各个专业工作队能够在施工段上连续作业E.相邻施工过程的流水步距不尽相等答案：C,D,E解析：2022教材P31非节奏流水施工具有以下特点：(1) 各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；(2) 相邻施工过程的流水步距不尽相等；(3) 专业工作队数等于施工过程数；(4) 各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。建设工程监理规范GBT 50319 2022规定，在施工过程中，监理例会会议纪要由( )根据会议记录整理，并经与会各方代表会签。A.建设单位B.施工单

14、位C.项目监理机构D.专业监理工程师答案：C解析：2022教材P158-161会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，会议纪要的内容应真实准确，简明扼要，经总监理工程师审阅，与会各方代表会签，发至有关各方并应有签收手续。以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。A.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。选项B，工期延长的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。2022版教材P2

15、2。因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由（）负责。A.监理人B.设计方C.施工方D.建设单位答案：A解析：考点:“建设工程监理合同履行违约责任”。因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。这是由于监理人不承包工程的实施，因此，在监理人无过错的前提下，由于第三方原因使建设工程遭受损失的，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致监理合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。不可抗力是指合同双方当事人均不能预见、不能避免、不能克服的客观原因引起的事件，根据合同法第一百一十七条“因不可抗力不能履行合同的，根据

16、不可抗力的影响，部分或者全部免除责任”的规定，按照公平、合理原则，合同双方当事人应各自承担其因不可抗力而造成的损失、损害。因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由监理人自行负责。如果委托人投保的“建筑工程一切险”或“安装工程一切险”的被保险人中包括监理人，则监理人的物质损害也可从保险公司获得相应的赔偿。监理人应自行投保现场监理人员的意外伤害保险。因此，本题的正确答案为A。根据建设工程监理规范GB/T 50319-2022，总监理工程师职贵中，不得委托给总监理工程师代表的是（）。A.组织审核分包单位资格B.组织审查和处理工程变更C.组织检查施工单位现场质量管理体系D.参与或配合工程质量安

17、全事故的调查和处理答案：D解析：本题考查的是项目监理机构各类人员基本职责。总监理工程师不得委托总监理工程师代表实施的工作包括：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。参见教材P117。监理工程师考试真题及详解8篇 第3篇双代号网络

18、图中的节点表示（）。A.工作B.工作的开始或结束，以及工作之间的连接状态C.工作的开始D.工作的结果答案：B解析：考点: “网络计划技术的基本概念”。双代号网络图又称箭线式网络图，它是以箭线及其两端节点的编号表示工作；同时节点表示工作的开始或结束以及工作之间的连接状态。因此，本题的正确答案为B。根据合同法中的合同分类，委托合同包括的有（）。 A.行纪合同B.工程设计合同C.承揽合同D.建设工程监理合同E.项目管理服务合同答案：D,E解析：本题考查的是合同法主要内容。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。发包人应当开始支付不低于当年施工进度计

19、划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的()天内。A.7B.14C.21D.28答案：D解析：鉴于安全文明施工的措施具有前瞻性，必须在施工前予以保证。发包人应在工程开工后的28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7 天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正；逾期未改正的，造成的损失和延误的工期由承包人承担。下列选项

20、中，属于监理员职责的有()。A.进行工程计量B.检查工序施工结果C.复核工程计量有关数据D.进行见证取样E.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况答案：B,C,D,E解析：考点:项目监理机构人员配备及职责分工。监理员职责：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；进行见证取样；复核工程计量有关数据；检查工序施工结果。发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。工程具备竣工验收条件后，()应及时组织相关单位进行工程验收。A、监理单位B、建设单位C、质量监督机构D、施工单位答案：B解析：工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收

21、，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。A.计划系统由不同层次网络计划组成B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法E.能够保证建设工程所需资源的连续性答案：A,D,E解析：五、多级网络计划系统多级网络计划系统是指由处于不同层级且相互有关联的若干网络计划所组成的系统。在该系统中，处于不同层级的网络计划既可以进行分解，成为若干独立的网络计划；又可以进行综合，形成一个多级网络计划系统。特点：1、多级网络计划系统应分阶段逐步深化，其编制过程是一个由浅入深、

22、从顶层到底层、由粗到细的过程，并且贯穿在该实施计划系统的始终。2、多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关。一般来说，建设工程规模越大，其分解的层次越多，需要编制的进度计划(子网络)也就越多。3、在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制。总体网络计划由决策层人员编制，局部网络计划由管理层人员编制，而细部网络计划则由作业层管理人员编制。4、多级网络计划系统可以随时进行分解和综合，即可以将其分解成若干个独立的网络计划，又可在需要时交过些相互有关联的独立网络计划综合成一个多级网络计划系统。编制原则：整体优化原则；连续均衡原则；简明适用原则

23、。编制方法：自顶向下、分级编制。水泥混凝土路面的横向接缝主要有（）。A.缩缝B.胀缝C.施工缝D.温度缝E.沉降缝答案：A,B,C解析：本题考查的是水泥混凝土路面质量控制。水泥混凝土路面的接缝有：横向施工缝、横向缩缝、胀缝、纵向缩缝、纵向施工缝。胀缝与其他横缝的距离不得小于2m。关于监理大纲、监理规划或监理实施细则的说法，正确的是（）。A、监理大纲和监理规划均应依据监理合同的要求编写B、监理规划和监理实施细则均应由监理单位技术负责人审批C、委托监理的工程项目均应编制监理大纲、监理规划和监理实施细则D、工程监理目标控制措施是监理大纲、监理规划和监理实施细则的必备内容答案：D解析：考点:监理大纲、

24、监理规划与监理实施细则。选项A错误，监理大纲是建设工程监理投标文件的核心，其编制依据不包括监理合同；选项B错误，监理实施细则可随工程进展编制，但必须在相应工程施工前完成，并经总监理工程师审批巵实施；选项C错误，采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。对于工程规模较小、技术较为简单且有成熟监理经验和施工技术措施落实的情况下，可以不必编制监理实施细则。参见教材P80、135、139。监理工程师考试真题及详解8篇 第4篇实践中常采用经营收益间接估算企业未来的经营净现金流量。其计算公式是( )。A.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他

25、资产摊销+财务费用B.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用-流动资金占用的增加C.经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销-流动资金占用的增加D.经营净现金流量=净利润+折旧+财务费用-流动资金占用的增加答案：B解析：2022版教材P40-46实践中常采用经营收益间接估算企业未来的经营净现金流量。其计算公式如下： 经营净现金流量=经营净收益-流动资金占用的增加 经营净收益=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用 经营净现金流量=净利润+折旧+无形及其他资产摊销+财务费用-流动资金占用的增加建设工程风险初始清单中，不属于非技术风险的有（ ）。A.设计风险B.施工

26、风险C.经济风险D.合同风险E.材料风险答案：A,B解析：本题考查的是建设工程风险管理。选项AB属于技术风险。总监理工程师在项目监理工作中的职责包括（ ）。A.组织审查和处理工程变更B.审批监理规划C.负责隐蔽工程验收D.审批监理实施细则E.参与工程竣工验收答案：A,D,E解析：建筑工程一切险的保险期终止时间可以是（）日。A.工程动工B.全部工程验收合格C.工程所有人实际占有全部工程D.施工合同约定的竣工E.设备运抵工地答案：B,C解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地时生效，至工程签发工程验收证书或验收合格，或工程所有人实际

27、占用或使用或接受该部分或全部工程时终止，以先发生者为准。2022版教材P20。(2022年)施工阶段进度控制目标体系可按（）进行分解。A.计划期B.年度投资计划C.施工阶段D.项目组成E.设计图纸交付顺序答案：A,C,D解析：本题考查的是施工进度控制目标体系。施工阶段进度控制目标体系可按项目组成、承包单位、施工阶段、计划期进行分解。FIDIC施工合同条件规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是（）。A.工程师应直接颁发接收证书B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验C.补充进行竣工试验合格后颁发接收证书D.补检

28、试验的全部费用应补偿给承包商E.对于竣工试验表明未达到合同约定质量标准的工程，雇主也可以同意接收，但应当扣减相应的合同金额答案：B,E解析：竣工试验1、对竣工试验的干扰（1）承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到 14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。（2）缺陷责任期内竣工试验条件具备时，进行该部分工程的竣工试验。补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。2、未能通过竣工试验我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出“通过”或“拒收”两种规定，FIDIC施工合同条件增加了雇主可以折价

29、接收工程的情况。关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是()。A.工程网络计划中至少有一条关键路线B.关键线路是总持续时间最短的线路C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移D.关键线路上工作总时差必然为零答案：A解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。关键线路是总持续时间最长的线路；关键线路在网络图执行过程中会转移；计划工期不等于计算工期时，关键线路上的工作的总时差不等于0。按造价形成划分的建筑安装工程费，下列属于措施项目费的有（ ）。A.二次搬运费B.夜间施工增加费C.总承包服务费D.已完工程及设备保护费E.脚手架工程费答案：A,B,D,E解析：考核按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组

30、成。项目措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。包括安全文明施工费；夜间施工增加费；二次搬运费；冬雨期施工增加费；已完工程及设备保护费；工程定位复测费；特殊地区施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；脚手架工程费。选项C属于其他项目费。监理工程师考试真题及详解8篇 第5篇设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A、发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B、承包人承担费用和延误的工期C、发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D、发包人和承包人共

31、同承担费用，并延长工期答案：A解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：发包人要求中引用的原始数据和资料；对工程或其任何部分的功能要求；对工程的工艺安排或要求；试验和检验标准；除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。参见教材P114。对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A 尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作（ ）。A.可提前1d 完成B.正常C.影响总工期1dD.影响总工期3d答案：C解析：本题考核的是分析进

32、度偏差对后续工作及总工期的影响。在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，工作A 预计影响工期=4-3=1D。某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C 的总时差为（）周。A.1B.2C.3D.4答案：A解析：工作C的计算线路有两条，分别为-和-。线路-的波形线水平投影长度累加值为1；线路-的波形线水平投影长度累加值为2+2=4。两值中的最小值为1天，因此工作C的总时差为1天。#根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理答案：B,C,E解析：考点:代理关系。以代

33、理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。施工现场，砂石基层、沥青结合料基层和面层等采用（）测定其密度。A.环刀法B.灌砂法C.直接称量法D.取土器法答案：B解析：考点:地基基础工程施工试验与检测。在现场条件下，对于粗料，采用灌砂法测定其密度。适用于砂石基层、碎(砾)石基层、沥青结合料基层和面层等。通过质量控制的动态分析能随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是（）。A.排列图法B.直方图法C.控制图法D.解析图法答案：C解析：考点: “控制图法”。控制图是在直角坐标系内画有控制界限，描述生产过程中质量波动状态的图形。利用控制图区分质

34、量波动原因，判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法。选项A的“排列围法”、选项B的“直万围击”是质量控制的静态分析法，反映的是质量在某一段时间里的静止状态。然而产品都是在动态的生产过程中形成的，因此，在质量控制中单用静态分析法显然是不够的，还必须有动态分析法。只有动态分析法、才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。控制图法就是典型的动态分析法。因此，本题的正确答案为C。从CM模式的特点来看，其适用情况主要包括()A、规模小、技术简单的建设工程B、设计变更可能性较大的建设工程C、时间因素最为重要的建设工程D、因质量和功能要求高而可能

35、突破投资目标的建设工程E、因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程答案：B,C,E解析：从CM模式的特点来看，其适用情况主要包括：设计变更可能性较大的建设工程；时间因素最为重要的建设工程；因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程。以上都是从建设工程本身的情况说明CM模式的适用情况。而不论哪一种情况，应用CM模式都需要有具备丰富施工经验的高水平的CM单位，这可以说是应用CM模式的关键和前提条件。根据标准施工招标文件的通用合同条款，可以同时给承包人工期和费用补偿的情形有（ ）。A.监理人的指示延误B.施工场地发现文物、化石C.不可抗力不能按期竣工D.不利的物质条件E.附加浮动引起的价格

36、调整答案：B,D解析：2022版教材P110-112本题考核的是可以给承包人补偿的条款。选项A可得到工期、费用和利润的补偿。选项C只可得到工期补偿。选项E只可得到费用补偿。监理工程师考试真题及详解8篇 第6篇A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；BC工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A.4d B.8d C.12d D.16d答案：C解析： 本题考查的是关键路线法（CPM）。A工作的最迟开始时间等于其紧后工作最迟开始时间的最小值减去自身的持续时间=min25-4，23-6-5=12（天）某工程，建设单位委托监理单位承担施工招标代理和施工

37、监理任务，工程实施过程中发生如下事件：事件1：因工程技术复杂，该工程拟分两阶段招标。招标前，建设单位提出如下要求：（1）投标人应在第一阶段投标截止日前提交投标保证金；（2）投标人应在第一阶段提交的技术建议书中明确相应的投标报价；（3）参加第二阶段投标的投标人必须在第一阶段提交技术建议书的投标人中产生；（4）第二阶段的投标评审应将商务标作为主要评审内容。事件2：建设单位与中标施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）进行合同洽谈时，双方对下列工作的责任归属产生分歧，包括：办理工程质量、安全监督手续；建设单位采购的工程材料使用前的检验；建立工程质量保证体系；组织无负荷联动试车；缺陷责任期届满后主体结

38、构工程合理使用年限内的质量保修。事件3：建设单位采购的工程设备比原计划提前两个月到场，建设单位通知项目监理机构和施工单位共同进行了清点移交。施工单位在设备安装前，发现该设备的部分部件因保管不善受到损坏需修理，部分配件采购数量不足。经协商，损坏的设备部件由施工单位修理，采购数量不足的配件由施工单位补充采购。为此，施工单位向建设单位提出费用补偿申请，要求补偿两个月的设备保管费、损坏部件修理费和配件采购费。事件4：监理员在巡视中发现，由分包单位施工的幕墙工程存在质量缺陷，即签发监理通知单要求整改。经核验，该质量缺陷需进行返工处理，为此，分包单位编制了幕墙工程返工处理方案报送项目监理机构审查。问题：1

39、.逐项指出事件1中建设单位的要求是否妥当，说明理由。2.逐项指出事件2中各项工作的责任归属。3.指出事件3中施工单位向建设单位提出费用补偿申请，要求补偿两个月的设备保管费、损坏部件修理费和配件采购费是否合理？4.指出事件4中的不妥之处，写出正确做法。答案：解析：1.建设单位提出的要求：（1）投标人应在第一阶段投标截止日前提交投标保证金，不妥。理由：招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。（2）投标人应在第一阶段提交的技术建设书中明确相应的投标报价，不妥。理由：第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议。（3）参加第二阶段投标的投标人必须在第一阶段提交技

40、术建议书的投标人中产生，妥当。（4）第二阶段的投标评审应将商务标作为主要评审内容，妥当。2.责任归属：（1）办理工程质量、安全监督手续属于建设单位的责任；（2）建设单位采购的工程材料使用前的检验属于施工单位的责任；（3）建立工程质量保证体系属于施工单位的责任；（4）组织无负荷联动试车属于建设单位的责任；（5）缺陷责任期届满后主体结构工程合理使用年限内的质量保修属于施工单位的责任。3.施工单位的不妥之处：向建设单位提出费用补偿申请；正确做法：向项目监理机构提出费用补偿申请。施工单位要求补偿两个月的设备保管费和配件采购费是合理的。4.不妥之处：（1）监理员在巡视中发现，由分包单位施工的幕墙工程存在

41、质量缺陷，即签发监理通知单要求整改。正确做法：总监理工程师或专业监理工程师签发监理通知单。（2）分包单位编制了幕墙工程返工处理方案报送项目监理机构审查。正确做法：分包单位将其编制的处理方案报送施工单位，施工单位审核后报送项目监理机构审查。依据安全生产法的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以()后撤离 现场。A.经安全管理人员同意B.采取可能的应急措施C.经现场负责人同意D.经单位负责人批准答案：B解析：第五十一条 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝 违章指挥和强令冒险作业。 生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控

42、告或者拒绝违章指挥、强 令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。 第五十二条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急 措施后撤离作业场所。 生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福 利等待遇或者解除与其订立的劳动合同下列流水施工空间参数中，某专业工种所必须具备的活动空间指的是()。A.施工过程B.施工层C.施工段D.工作面答案：D解析：2022教材P22-26本题考查的是流水施工参数。工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确

43、的是( )。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本答案：C解析：2022版教材P120-121承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。分包工作需要征得发包人同意。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第二人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。发包人同意分

44、包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位答案：D解析：本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。根据招标投标法，开标时，检查投标文件的密封情况的有()。A.投标人B.招标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构E.招投标行政监督部门答案：A,C,D解析：2022版教材P20-37本题考查的是招标投标法主要内容。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。监理人应在接到开始监理通知之日起（ ）天内，向

45、委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。A.2B.3C.7D.14答案：C解析：考核建设工程监理合同履行。监理人应在接到开始监理通知之日起7天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。监理工程师考试真题及详解8篇 第7篇某工程，建设单位与施工单位按建设工程施工合同（示范文本）签订了合同，经总监理工程师批准的施工总进度计划如图202261所示（时间单位：天），各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件：事件1：合同约定开工日期前10天，施

46、工单位向项目监理机构递交了书面申请，请求将开工日期推迟5天。理由是，已安装的施工起重机械未通过有资质检验机构的安全验收，需要更换主要支撑部件。事件2：由于施工单位人员及材料组织不到位，工程开工后第33天上班时工作F才开始。为确保按合同工期竣工，施工单位决定调整施工总进度计划。经分析，各项未完成工作的赶工费率及可缩短时间见表202261。事件3：施工总进度计划调整后，工作L按期开工。施工合同约定，工作L需安装的设备由建设单位采购，由于设备到货检验不合格，建设单位进行了退换。由此导致施工单位吊装机械台班费损失8万元，L工作拖延9天。施工单位向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。1.事件1中，

47、项目监理机构是否应批准工程推迟开工？说明理由。2.指出图61所示施工总进度计划的关键线路和总工期。3.事件2中，为使赶工费最少，施工单位应如何调整施工总进度计划（写出分析与调整过程）？赶工费总计多少万元？计划调整后工作L的总时差和自由时差为多少天？4.事件3中，项目监理机构是否应批准费用补偿和工程延期？分别说明理由。答案：解析：1.主要考核考生对工程延期处理原则的掌握程度。事件1中，项目监理机构不应批准工程推迟开工。理由：施工单位原因造成开工日期推迟。2.主要考核考生对工程网络计划关键线路和总工期确定方法的掌握程度。图61所示施工总进度计划中：关键线路：（或ABFIKM）；总工期：115天。3

48、.主要考核考生对施工总进度计划调整方法、总时差和自由时差确定方法的掌握程度。事件2中：（1）计划调整过程：工作F拖后3215107天，影响工期7天，故总工期需压缩7天；工作F、I、K、M作为可压缩对象，由于工作K的赶工费率1.0万元/天为最小，故选择工作K压缩。经分析，工作K应压缩5天，赶工费为1.055（万元）。工作K压缩5天后，工作J变为关键工作。此时，可压缩的方案为：工作F、工作IJ、工作JK、工作M。由于工作F的赶工费率1.2万元/天为最小，故选择工作F压缩2天。赶工费为1.222.4（万元）。（2）赶工费总计：52.47.4（万元）。（3）工作L总时差10天，自由时差10天。4.主要考核考生对项目监理机构处理费用补偿和工程延期原则和方法的掌握程度。事件3中，项目监理机构：（1）批准费用补偿。理由：吊装机械台班费损失是由建设单位造成的；（2）不批准工程延期。理由：工作L拖延9天未超过其总时差，不影响工期。某工程单代号网络