监理工程师模拟试题7章.docx

《监理工程师模拟试题7章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师模拟试题7章.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师模拟试题7章监理工程师模拟试题7章 第1章根据标准资格预审文件，资格预审的方法包括()。A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法答案：A,B解析：2022版教材P50-51本题考查的是资格预审办法。资格审查方法分为合格制和有限数量制两种。选项CDE为施工评标的方法。下列属于引起工程质量事故间接原因的是（）。A.施工管理混乱 B.施工人员违反规程作业 C.材料不符合规定要求 D.机械设备不符合规定状态答案：A解析： 本题考查的是工程质量事故原因分析。B、C、D均属于直接原因。下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是（）。A.投标截止时间止，投标

2、人少于3家应该直接发包B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包答案：A解析：2022版教材P40-49有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:投标截止时间止，投标人少于3家；经评标委员会评审后否决所有投标。下列方法中，不可以用来分析与评价建设工程风险的是（）。A.调查打分法B.流程图法C.计划评审技术法D.敏感性分析法答案：B解析：考点:建设工程风险管理。常用的风险分析与评价的方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。选

3、项8，流程图法是风险识别常用的方法之一。（2022年）某项目，建设期为2年，现金来源部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，第一年贷款额1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有（）。A.第一年的利息为30万元B.第二年的利息为60万元C.第二年的利息为81.2万元D.第二年的利息为82.4万元E.两年的总利息为112.4万元答案：A,C解析：本题考查的是建设期利息。第一年贷款利息额1500/24%30（万元）；第二年贷款利息额（1000/2150030）4%81.2（万元）；利息总额81.230111.2（万元）。以

4、下关于进度控制措施的说法中，正确的有（）。A.监理工程师协助建设单位确定工期总目标B.监理工程师计算确定工期总目标C.监理工程师要编制设计单位进度计划D.监理工程师要编制施工单位进度计划E.监理工程师要编制监理进度计划答案：A,E解析：考点: “建设工程实施阶段进度控制的主要任务”。为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标，并进行环境及施工现场条件的耐查和分析。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不但要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实际。因此，本题的正确答案为AE。下列关于工程咨

5、询作用的表述中，错误的是（ ）。 A.为客户提供信息和先进技术 B.担当工程纠纷的仲裁人 C.为决策者提供科学合理的建议 D.保证工程的顺利实施答案：B解析：工程咨询是智力服务，是知识的转让，可有针对性地向客户提供可供选择的方案、计划或有参考价值的数据、调查结果、预测分析等，亦可实际参与工程实施过程的管理。工程咨询的作用：为决策者提供科学合理的建议；保证工程的顺利实施；为客户提供信息和先进技术；发挥准仲裁人的作用；促进国际间工程领域的交流和合作监理工程师模拟试题7章 第2章根据计价规范的规定，招标文件与中标人的投标文件出现不一致，以（ ）为准。A、招标文件B、投标文件C、计价规范D、双方协商结

6、果答案：B解析： 考点:合同价款约定内容。根据计价规范的规定，招标文件与投标文件出现不一致，应以中标人的投标文件为准。参见教材 P105。 合同履行中，承担违约责任的方式包括（ ）等。A继续履行B采取补救措施C赔偿损失D返还财产E追缴财产，收归国有正确答案：ABC某实施监理的工程，施工合同价为15000万元，合同工期为18个月，预付款为合同价的20%，预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元，直至扣完为止。保留金按进度款的5%从第1个月开始扣除。工程施工至第5个月，监理工程师发现第3个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经检验分析，产生裂缝是由于洒水保湿养护不到位所致，需要进行处理。

7、为此，监理工程师下达了监理通知单：“出现裂缝的混凝土工程暂按不合格工程处理，第3个月已付该部分工程款在第5个月的工程款中扣回，在细微裂缝处理完成并经联合验收合格后的次月支付”。经计算，该混凝土工程的直接工程费为200万元，措施费为直接工程费的5%、间接费费率为8%、利润率为4%、综合计税系数为3.41%。施工单位委托一家具有相应资质的专业施工公司进行裂缝处理，处理费用为3.8万元，工作时间为10天。该工程施工到第6个月，施工单位提出补偿4.8万元和10天工期的申请。该工程前7个月施工单位实际完成的进度款见下表：问题：1.计算项目监理机构在前3个月可签认的工程款。2.写出项目监理机构对混凝土工程

8、出现微裂缝质量问题的处理程序。3.计算出现微裂缝的混凝土工程的造价。4.监理机构是否同意施工单位提出的补偿4.8万元和延长10天工期的要求?为什么?5.如果第5个月没有其他异常情况发生，计算该月份监理机构可签认的工程款。6.施工单位按照监理通知单的要求执行，在第6个月将裂缝处理完成并经工程建设三方联合验收合格，计算第7个月可签认的工程款。答案：解析：1.前3个月的工程款：第1个月：200-2005%=190（万元）第2个月：300-3005%=285（万元）第3个月：500-5005%=475（万元）2.当发生工程质量问题时，监理工程师应按照以下程序进行处理：（1）监理工程师应首先判断质量问题

9、的严重程度，根据严重程度分别进行处理。对可以通过返修或返工弥补的，可以签发监理通知单，要求施I单位调查并编写质量问题调查报告，提出处理方案，填写监理通知回复单；监理工程师审核后批复施工单位处理，必要时应经建设单位、设计单位的认可，处理完毕进行验收。对需要加固补强的，或质量问题的存在影响下道工序施工的，应签发工程暂时停工令，指令施工单位停止质量问题部位及其关联部位的施工。必要时采取防护措施。同时，要求施工单位编写质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，征得建设单位同意，批复施工单位处理，处理完毕进行验收。（2）监理工程师审核、分析质量问题调查报告，判断和确定质量问题的产生原因。（3）在原因分析

10、的基础上，审核施工单位提出的质量问题处理方案，或者将设计单位提出的处理方案以监理通知单的方式下达施工单位执行。（4）督促施工单位实施处理方案，安排监理人员现场旁站、跟踪检查。（5）质量问题处理完毕，施工单位自检合格报验，监理工程师应进行检查、鉴定和验收，并编写质量问题处理报告，报送建设单位和监理单位。（6）对于下达暂时停工令的，签发复工令，指令施工单位复工。3.微裂缝的混凝土工程的造价计算：直接工程费=200（万元）措施费=2005%=10（万元）直接费=200+10=210（万元）间接费=2108%=16.80（万元）利润=226.804%=9.07（万元）税金=（210+16.80+9.0

11、7）3.41%=8.04（万元）土建造价=210+16.80+9.07+8.04=243.91（万元）4.不同意补偿。因为出现混凝土微裂缝的原因是施工单位养护不到位引起的。5.根据监理通知单的规定，第5个月的工程款应暂时扣除微裂缝混凝土工程的价款，即600（1-5%）-243.91=570-243.91=326.09万元。6.根据监理通知单的规定，第7个月的工程款：（800+243.91）（1-5%）=991.71万元。工程质量事故处理依据应包括（）。A.质量事故的实况资料B.有关的合同文件C.建设单位和监理单位的意见D.相关的建设法规E.相关的技术文件答案：A,B,D,E解析：本题考查重点是

12、“工程质量事故处理的依据”。进行工程质量事故处理的主要依据有四个方面：质量事故的实况资料；具有法律效力的得到有关当事各方认可的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同以及监理合同或分包合同等合同文件，有关的技术文件、档案和相关的建设法规。因此，本题的正确答案为ABDE。Partnering模式要由参与各方共同组成工作小组,要分担风险、共享资源,因 此,( )是关键因素。A模式要由参与各方共同组成工作小组，要分担风险、共享资源，因此，（ ）是关键因素。高层管理的参与出于自愿信息的开放性长期协议正确答案：A(2022年真题)指导监理工作开展的技术性文件是(）。A.质量手册B.质量方针C.作业

13、文件D.程序文件答案：C解析：作业文件是指导监理工作开展的技术性文件。某高速公路特大桥工程，建设单位分别与施工和监理单位签署了合同。该桥为变截面预应力混凝土连续刚构桥，其桥跨布置为70 m+4120m+70m。主梁采用箱形截面，墩身为空心墩，墩高5075m，桥墩采用群桩基础，平均桩长约60m（见示意图）：事件一： 施工单位为本桥配置了施工设备，检验合格后报监理进行审批。主要施工机械和设备包括：反循环钻机、混凝土高压泵、混凝土搅拌站、塔吊、载人电梯、预应力张拉成套设备、爬模设备、钢护筒、挂篮设备。事件二：施工单位给监理工程师上报了施工方案，其中承台施工顺序为：（1）开挖基坑； （2）选择围堰及开

14、挖方式；（3）模板和钢筋工程； （4）承台底处理； （5）浇筑混凝土； （6）混凝土养护和拆模。监理工程师审核后说该流程不符合施工要求。事件三： 3#桥墩在施工到40m高度时，监理工程师在安全巡查中发现作业人员为了方便施工，自己拆除了部分安全防护设施。另有作业人员携带加工好的部分箍筋乘电梯到墩顶施工。问题：1.本桥承台属于高桩承台还是低桩承台？ 从事件一中机械设备看出，本桥变截面箱梁宜采用什么方法施工？2. 事件二中，施工单位方案中承台施工的工艺流程正确吗？如不正确请重新排序。3.事件三中，3#桥墩施工时作业人员做法正确吗？监理应该如何处理？4.箱梁混凝土浇筑时，为确保各节段混凝土结合完好，上

15、、下节梁段的接触面应作何处理?预应力张拉前，对张拉设备(千斤顶、油泵等)应作何要求?答案：解析：1.宜用悬臂浇筑法（挂篮法）施工。属于低桩承台。2. 不正确，正确排序如下：（1）选择围堰及开挖方式； （2）开挖基坑； （3）承台底处理； （4）模板和钢筋工程； （5）浇筑混凝土； （6）混凝土养护和拆模。3. 不正确，任何人不得擅自移位、拆除和损毁安全防护设施。作业人员不得携带加工好的部分箍筋乘电梯到墩顶施工。监理应下达暂停工令，等安全隐患排除后继续施工。4. 接触面凿毛洗净、清缝、润湿、刷界面剂； 张拉设备进行配套标定、配套使用； 定期校验。监理工程师模拟试题7章 第3章（2022年真题）某

16、工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（ ）万元。A.60B.80C.350D.300答案：A解析：（一）施工投标保证金 （1）招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。 （2）投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。 （3）投标保证金数额不得超过招标项目估算价的2%。投标人不按招标文件要求在开标前提交投标保证金的，该投 标文件将被否决。 在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用（ ）。A.排列图法B.因果分析图法C.直方图法D.控制图法正确答案：A发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计

17、划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的()而影响工期时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期答案：C解析：2022教材P133-135延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。(2022年真题)关于最低评标价法的说法，正确的有（）。A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段C.中标人应按中

18、选的投标人的评标价与招标人签订合同D.按评标价由高到低对投标人进行排序E.投标人可以低于成本的价格报价答案：A,B解析：本题考查的是经评审的最低投标价法。选项C，中标人应按投标报价与招标人签订合同；选项E，投标人不可以以低于成本的价格报价。下列各项属于建设工程平行施工特点的有()。A.可以充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较少C.施工现场的组织管理比较简单D.劳动力及施工机具等资源无法均衡使用E.各专业工作队能够连续作业答案：A,D解析：2022教材P20-22本题考查的是流水施工方式。平行施工方式的特点包括：(1)充分地利用工作面进行施工，工期短；(2)如果每一个施工对象均按专

19、业成立工作队，则各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；(3)如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；(5)施工现场的组织、管理比较复杂。信用是企业经营理念、经营责任和( )的集中体现。A.经营方针B.经营口标C.经营业绩D.经营文化答案：D解析：根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以( )为准，并以完成的净值来计算的。A.实际施工工程量B.形成工程实体C.返工工程量及其损耗D.工程施工方案答案：B解析：考点:工

20、程量清单编制。现行计量规范明确了清单项目的工程量计算规则，其工程量是以形成工程实体为准，并以完成后的净值来计算的。参见教材P86。监理工程师模拟试题7章 第4章下列关于双代号时标网络计划的表述中，错误的有()。A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距C.工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间D.工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零E.工作箭线中存在波形线时，波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔答案：B,D,E解析：2022教材P59-62本题考查的是时标网络计划的编制方法。工作箭

21、线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间。在时标网络计划中，以实箭线表示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间；以虚箭线表示虚工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画；以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔(以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差)。建设工程监理规范GBT 50319-2022明确要求，工程监理单位应（）地开展建设工程监理与相关服务活动。A.公平B.独立C.诚信D.公正E.科学答案：A,B,C,E解析：2022版教材P52-53建设工程监理规范GBT50319-2022明确要求，

22、工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。因此，本题的正确答案为ABCE。建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。A、6% B、6.12% C、6.14% D、12%答案：C解析：本题考查的是资金时间价值的计算。i（1+r/m）m1（1+6%/4）416.136%。参见教材P40。#建设工程材料设备采购合同与建设项目的建设密切相关，其特点主要表现为（）。A.采购人可以是发包人，也可能是承包人B.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段C.供货人只能是生产厂家D.不同合同内容繁简程度差异较大E.合同履行与施工

23、进度密切相关答案：A,B,D,E解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的特点。选项C错误，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。工程监理单位在工程设计过程中（提出报告时），应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（“四新”）在相关部门的备案情况，必要时应协助（）组织专家评审。A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、“四新”备案部门答案：A解析：考点勘察设计阶段服务内容。工程监理单位应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应协助建设单位组织专家评审。参见教材P190。根据招标投标法的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人

24、可以据此没收投标保证金的是()。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标人购买招标文件后不递交投标文件C、投标文件中附有招标人不能接受的条件D、投标截止日期后要求撤回投标文件答案：D解析：本题考查的是投标保证金。在下列情况下可以没收投标保证金：(1)投标人在投标保函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；(2)中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；(3)中标人根据规定未能提交履约保证金；(4)投标人采用不正当的手段骗取中标。关于招标控制价的说法错误的是（）。A.招标人可以设标底 B.招标人可以编制最低投标限价 C.国有资金投资的工程建设项目应编制招标控

25、制价 D.招标控制价应由具有编制能力的招标人编制答案：B解析： 本题考查的是招标控制价与投标报价。选项B错误，招标人不得规定最低投标限价。监理工程师模拟试题7章 第5章要结合投资概算资料进行技术经济比选和多方案论证，确保工程质量、投资和进度目标的实现，属于设计方案评审中的（ ）。A.总体方案评审B.专业设计方案评审C.设计方案审核D.施工图设计评审答案：C解析：2022版教材P98-99设计方案审核，要结合投资概算资料进行技术经济比较和多方案论证，确保工程质量、投资和进度目标的实现。某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第

26、16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期05个月追究承包人违约责任答案：B解析：2022版教材P99本题考查重点是“合同履行涉及的几个时间期限”。合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用

27、是用于判定承包人是否按期竣工的标准。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工程延误1个月。因此，本题的正确答案为B。对每一个建设工程的风险都从头开始识别，该做法的缺点有（ ）。A.不利于专业风险识别人员积累经验B.耗费时间和精力，风险识别工作效率低C.可能导致风险识别的随意性D.不利于按时间维度对建设工程风险进行分解E.不便积累风险识别的成果资料答案：B,C,E解析：如果对每一个建设工程风险的识别都从头做起，至少有以下三方面缺陷:一是耗费时间和精力多，风险识别工作的效率低;二是由于风险识别的主观性，可能导致风险识别的随意性，其结果缺乏规范性;三是风险识别成果资料不便积累，对今后的风险

28、识别工作缺乏指导作用。因此，为了避免以上缺陷，有必要建立建设工程风险初始清单。(2022年真题)根据建设工程监理规范GB/T 503192022，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是(）。A.施工存在质量事故隐患B.施工单位未按施工方案施工C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工D.施工不当造成工程质量缺陷答案：C解析：根据建设工程监理规范，项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：建设 单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；施工单位未按 审查通过的工程设计文件施工的；施工单位违反工程建设强制性标准的；施工存在重大质量

29、、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。导致非计划性风险自留的原因主要有()。A.缺乏风险意识B.风险识别失误C.已建立非基金储备D.有母公司保险E.期望损失不严重答案：A,B解析：导致非计划性风险自留的主要原因有：缺乏风险意识、风险识别失误、风险分析与评价失误、风险决策延误、风险决策实施延误等。工程质量管理体系是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的质量管理体系。工程质量管理体系包含的三个层次有 （） 。A.承建方的自控B.投资方的自控C.建设方(含监理等咨询服务方)的监控D.政府和社会的监控E.参建方的实施答案：A,C,D解析：本题考查的是工程质量管理制度体系。工程质量

30、管理体系是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的质量管理体系。工程质量管理体系包含三个层次：一是承建方的自控，二是建设方(含监理等咨询服务方)的监控，三是政府和社会的监督。下列经济效果评价指标中，属于盈利能力静态分析指标的有（）。A.投资收益率B.净现值C.净年值D.内部收益率答案：A解析：属于盈利能力静态分析指标的有投资收益率。监理工程师模拟试题7章 第6章某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由( )。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行

31、承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失答案：C解析：2022版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险(及第三者责任险)，除外责任：(10) 除非另有约定，在保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示

32、专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考查。 项目监理过程中发生了如下事件： 事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。 事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设

33、备安装工作。 事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改，施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的，总监理工程师给予批准。 1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计 总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当 说明理由。 2专业监理工程师对施工单位实验室除考查资

34、质等级及其试验范围外，还应考查哪些内容 3事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥 写出正确的做法。 4监理单位应如何处理事件2 5在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当 施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准 说明理由。答案：解析：1总监理工程师应组织专业监理工程审查施工单位报送的施工组织设计文件，提出审查意见并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。 总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的设备管道竖井位移不妥。理由：设备管道竖井位移属于设计变更，应办理书面变更手续。 2专业监理工程师对施工单位试验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查： (1)法定计量部门对试验

35、设备出具的计量检定证明； (2)试验室的管理制度； (3)试验人员的资格证书； (4)本工程的试验项目及其要求。 3建设单位在第一次工地会议的不妥之处： (1)不妥之处：未办理好施工许可证之前要求开工。正确做法：施工许可证已获政府主管部门批准才能开工。 (2)不妥之处：自行起草会议纪要，将会议纪要起草完后直接送发有关单位。正确方法：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。 4事件2中，专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，应由总监理工程师下达设备安装的暂停令，要求施工单位整改(撤换无证人员。安排原审核合格人员或持证的新换人员，新换人

36、员要报审资格)的同时，对已安装部分的质量进行检验，检验合格者认可，检验不合格，作返工处理。施工单位整改合格后，由总监理工程师下达复工令。 5事件3中，总监理工程师的做法妥当。施工单位由于事件3所提出的费用索赔和工期延期要求不能被批准，因为施工单位不按技术规程调试设备，已明显存在较大的质量和安全隐患。 本案例第l题主要考查施工组织设计的审查。 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。施工组织设计审查的基本内容包括：编审程序应符合相关规定

37、；施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工的需要；安全技术措施应符合工程建设强制性标准；施工总平面布置应科学合理。 本案例第2题主要考查监理工程师对试验室的检查。 建设工程监理规范(GBT 503192022)第527条规定了专业监理工程师对施工单位试验室的检查内容。专业监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室。试验室的检查应包括下列内容： (1)试验室的资质等级及试验范围； (2)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明； (3)试验室管理制度； (4)试验人员资格证书。 本案例第3题主要考查第一次工地会议的相关内

38、容。 建设工程监理规范(GBT 50319-2022)第513条规定，工程开工前，总监理工程师及有关监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。 建筑法第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。第六十四条规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。 本案例第4题主要考查特种作业人员资格认定的管理。 建设工程安全生产管理条例规定，垂直运输机械

39、作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，责令施工单位限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照法律的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。 本案例第5题主要考查施工索赔。 根据建设工程监理规范(GBT 503192022)规定，项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并及

40、时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。所以，本案例中总监理工程师发现施工单位调试时存在较大的质量和安全隐患时签发工程暂停令的做法是妥当的。 施工过程中发生被迫暂停施工的原因，可能源于发包人的责任，也可能属于承包人的责任。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。本案例中施工单位虽然是按照监理的指令暂停施工，但暂停施工的原因是由于施工单位未按照技术规程要求进行调试，导致施工中存在较大的质量和安全隐患，所以是属于承包人自身的责任引

41、起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人自己承担。施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。A.建设单位B.设计单位C.质量监督机构D.监理单位答案：D解析：本题考查的是工程保修阶段质量管理。维修的监督属于监理单位的责任。建设领域的各项制度实际上是以()为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。A.合同制度B.监理制度C.项目法人制度D.招标投标制度答案：A解析：考点:建设工程合同管理的目标。建设领域的各项制度实际上是以合同制度为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。（2022年真题）项目经理负

42、责工程项目管理,其授权行为构成（ ）A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理答案：D解析：（二）代理的种类 代理包括委托代理和法定代理。 委托代理基于授权而产生 。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。 因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的 代理人等。 工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。 委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在( )。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C

43、.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书答案：C解析：考点:招标准备阶段的工作。实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊、信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告，邀请招标向三个以上符合资质条件的投标人发投标邀请书。参见教材P25。在进行建设项目总进度目标控制前，建设单位对项目总进度管理的首要任务是()。A.收集和整理比较详细的设计资料B.比较和分析各项技术方案的合理性C.分析和论证进度目标实现的可能性D.提出和改进设计、施工的进度控制措施答案：C解析：六、建设项目总进度目标的论证 总进度目标论证的工作内容建设项目的总进度目标指的

44、是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目 管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设项目总进度目标的控制是业主方项目 管理的任务(若采用建设项目总承包的模式，协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包 方项目管理的任务)。在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。 若项目总进度目标不可能实现，则项目管理方应提出调整项目总进度目标的建议，并提请项目决策者审 议在项目的实施阶段，项目总进度应包括：设计前准备阶段的工作进度；设计工作进度；招标工作进 度；施工前准备工作进度；工程施工和设备安装进度；工程物资采购工作进度；项目动用

45、前的准备工作 进度等。建设项目总进度目标论证应分析和论证上述各项工作的进度，以及上述各项工作进展的相互关系。 总进度目标论证并不是单纯的总进度规划的编制工作，它涉及许多工程实施的条件分析和工程实施 策划方面的问题。 大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。 总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署；总进度规划；各子系统进度规划；确定里程碑 事件的计划进度目标；总进度目标实现的条件和应采取的措施等。总进度目标论证的工作步骤 建设项目总进度目标论证的工作步骤如下：调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的 结构分析；项目的工作编码；编制各层进度

46、计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划； 若所编制的，总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； 若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相 应的工作目录，如： 一级工作任务目录，将整个项目划分成若干个子系统； 二级工作任务目录，将每一个子系统分解为若干个子项目； 三级工作任务目录，将每一个子项目分解为若干个工作项。 大型建设工程项目的计划系统一般由多层计划构成，如 第一层进度计划，将整个项目划分成若干个进度计划子系统； 第二层进度计划，将每一个进度计划子系统分解为若干个子项目进度计划；

47、第三层进度计划，将每一个子项目进度计划分解为若干个工作项。 整个项目划分成多少计划层，应根据项目的规模和特点而定。 项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码有各种方式，编码时应考虑下述因素： 对不同计划层的标识； 对不同计划对象的标识(如不同子项目)； 对不同工作的标识(如设计工作、招标工作和施工工作等)。监理工程师模拟试题7章 第7章对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。A、建设单位负责人 B、施工单位技术负责人 C、专业监理工程师 D、总监理工程师答案：D解析：本题考查的是工程变更的控制。总监理工程师组织建设单位、

48、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。下列关于Partnering协议的表述中，正确的是（ ）。A.Partnering协议是法律意义上的合同B.Partnering协议均由业主方负责起草C.Partnering模式一经提出就要签订Partnering协议D.Partnering的参与者未必一次性全部到位答案：D解析：实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有()A、施工组织设计B、工程建设法律法规C、工程建设文件D、建设工程合同E、监理合同答案：B,C,D,E解析：实施建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。编制监理规划的依据有：工程建设方面的法律、法规；政府批准的工程建设文件；建设工程监理合同；其他建设工程合同；监理大纲。建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人（）。A.措施费B.规费C.直接工程费D.企业管理费答案：A解析：考点:“措施费的构成”。措施费是指为完成工程项目施工