2022工程建设合同(集锦15篇).docx

《2022工程建设合同(集锦15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程建设合同(集锦15篇).docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程建设合同(集锦15篇)工程建设合同1本授权书申明：_（公司注册地点）_（公司名称）_（职务）_（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“承包人”）任命_（公司名称）_（职务）_（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关_（合同名称）的施工、建成和维修方面，以承包人的名义并代表承包人签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与此有关的一切事务。各方在此分别签字，以资证明。授权人（签字）：_ 证人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程建设合同2_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程

2、名称：工程地点：工程规模：总投资：监理范围：二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：监理委托函或中标函;工程建设监理合同标准条件;工程建设监理合同专用条件;在实施过程中共同签署的补充与修正文件。四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自年月日开始实施，至年月日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本份，各执份。业主：(签章)监理单位：(签章)法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)地址：地址：开户

3、银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：年月日年月日签于签于工程建设合同3甲方(建设单位)：_乙方(施工单位)：_遵照建设工程施工招标投标监督管理规定要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。一、工程项目的综合说明1、名称：_2、地址：_3、规模：_4、结构及层数：_5、发包方式：_6、发包范围：_7、_年_月_天。8、质量要求。二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：_人民币：_元(大写：_)人民币：_元(大写：_)2、价格计算依据(1)标定的定额为：_(2)标定的取费标准：_(3)政策性调价文件截止日期

4、：_三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据：_对材料质量的要求：_四、工程款支付方式1、在合同签署后，开工前_%作为工程付款。2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。3、按_市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的_%;留_%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。4、施工期允许调整的内容和依据：_五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙

5、方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。六、工程保修本工程保修按建设工程质量管理规定执行。七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决1、由仲裁委员会仲裁;2、向人民法院起诉。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_代表人(签字)：_代表人(签字)：_电话：_电话：_签约日期：_签约地点：_工程建设合同4发包方：_承包方：_签约时间：_签约地点：_为了保证_施工质量，

6、如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开

7、工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工；如期完成施工任务；接受发包方的技术指导和质量标准要求；负责发包方提供料物及设备的保护；教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；承担施工中的一切安全事故责任及费用。十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同

8、附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：_承包方：_委托代理人：_委托代理人：_年_月_日工程建设合同5_（以下简称“业主”）与_（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称；工程地点；工程规模；总投资；监理范围。本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。下列文件均为本合同的组成部分：（）监理委托函或中标函；（）工程建设监理合同标准条件；（）工程建设监理合同专用条件；（）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。监理单位同意，

9、按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主：（签章）_ 监理单位：（签章）_法定代表人：（签章）_ 法定代表人：（签章）_地址：_ 地址：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_年_月_日签于_ _年_月_日签于_工程建设合同6建设单位：以下简称甲方;拆迁户（单位）: 市（县）区（镇）街（路）号房主

10、（代表人）以下简称乙方。根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条 乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于年月日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建

11、）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。第二条 乙方应于年月日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1乙方自行找房周转，每人每月补助元；2由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助元；3乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增

12、加的公共交通月票费用。第四条 甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。第五条 乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付元的违约金，乙方可以向有管辖权的法

13、院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。第七条 其他：。本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。本

14、合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，交市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委等单位各留存一份。甲方：_乙方：_地址：_地址：_电话：_电话：_代表：_代表：_签约日期：_签约日期：_工程建设合同71.下列选项中，不是编制项目管理目标责任书依据的是()。A.项目合同文件 B.项目管理实施规划C.组织的管理制度 D.组织的经营方针和目标2.下列有关建设工程施工风险因素，属于技术风险的是()。A.工程所在地的水文地质条件 B.施工管理人员的经验和能力C.事故的防范措施和计划 D.工程施工方案的可靠性3.风险评估的工作是()。A.分析存在哪些风险因素和风险事件 B.制定管理方案，采

15、取降低风险量的措施C.进行投保或担保 D.进行风险衡量，确定风险量。4.根据建设工程监理规范的要求，建设监理工作的主要任务有()A.审查施工单位资质 B.编制施工组织设计C.组织竣工验收 D.检查和确认运到施工现场的材料、构件和设备的质量5.监理公司编制的监理规划应当在签订监理合同及收到设计文件后开始编制，编制完成后由()审核批准。A.监理公司技术负责人 B.项目业主代表C.设计院技术负责人 D.总监理工程师6. 根据建筑安装费用项目组成(建标20xx206号)，施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工()。A.直接工程费中的人工费 B.措施费C.企业管理费中的劳动保险费 D.社会保障

16、费7.基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学性能检验，检验费用属于()。A.建筑安装工程材料费 B.建筑安装工程措施费C.建筑安装工程企业管理费 D.工程建设其他费用8.施工企业大型机械进出场费属于建筑安装工程的()。A.措施费 B.规费C.间接费 D.施工机械使用费9.根据建筑安装工程费用项目组成(建标20xx206号)，大型土石方开挖机械进出场费用属于()。A.建筑安装工程机械使用费 B.建筑安装工程机械措施费C.施工企业管理费 D.工程建设其他费用10.根据建筑安装工程费用项目组成(建标20xx206号)，施工企业发生的下列费用中，应计入企业管理费的是()。A.劳动保险费 B.医疗

17、保险费C.住房公积金 D.养老保险费答案：1C 2A 3B 4C 5B 6B 7B 8A 9A 10B工程建设合同8甲方：_乙方：_ 甲方将甲方独立开发的位于_智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：第一条 工程内容_小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”)，具体包括下列内容：1.1 智能系统管道预埋;1.2 小区闭路电视监控系统;1.3 可视对讲系统(带c卡门禁、带安防);1.4 住户室内安防系统;1.5 小区周边防范系统;1.6 公共广播及背景音乐系统;1.7 停车场安防系统。第二条 工程款(造价)2.1 甲、乙双方同意按下列公式计算

18、工程总造价：工程总造价每户的平均造价215;小区总户数。2.2 由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同，故乙方向甲方提交设计方案时，须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择，以确定造价。但无论如何，甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_元(_元，以下货币计算单位均为人民币)，不高于_元(_元);2.3 上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数，不包括商铺;2.4 本合同签订后，甲方根据_建设进度，及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后_日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品

19、牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容，双方签署的相关文件为本合同附件;2.5 施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条2.2款的约定。第三条 工程造价包含的费用甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。第四条 工程款的支付4.1 乙方进场施工后，乙方完成小区管道线路工程后_日内，甲方须向乙方支付双方确定的工程总造价的_%;4.2 智能化工程设备进场前，甲方根据乙方的通知向乙方支付工程总造价的._%;4.

20、3 智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后_日内，甲方向乙方支付工程总造价的_%;4.4 智能化工程完工、双方验收后_日内，甲方向乙方支付工程总造价的_%;4.5 保修期满后_日内，甲方向乙方支付工程总造价的_%。第五条 进场时间甲方已完成_小区的供水、供电设施且封顶后_日内，甲方通知乙方进场施工。第六条 工期甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。第七条 竣工及验收智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在_日内与乙方一起组织验收

21、。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。第八条 保修智能化工程保修期为_年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。第九条 甲方义务除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：9.1 甲方提供乙方施工过程中的用水、用电;9.2 甲方提供c管道的预埋工作并保证乙方施工条件;9.3 甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。第十条 乙方义务除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：10.1 乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未

22、使用过的;10.2 乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;10.3 乙方在施工过程中必须做到文明施工，安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承担;10.4 保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。第十一条 甲方的违约责任11.1 甲方完成_小区的供水、供电设施、封顶时，甲方仍未向乙方提交_小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同，均视为甲方单方解除本合同，甲方应向乙方支付_元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;11.2 甲方逾期支付工程款，甲方按每日万分之

23、五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达_日，乙方有权解除本合同，甲方除支付逾期付款违约金外，还应向乙方支付_元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;11.3 甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何保修责任。第十二条 乙方的违约责任12.1 乙方收到甲方提交_小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在_日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_元违约金并赔偿甲方的实际损失。12.2 乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_。

24、逾期达_日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_元违约金，并赔偿甲方的实际损失。12.3 如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起_日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付款违约金。第十三条 工地代表双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。第十四条 不可抗力任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。第十五条 争议解决在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能

25、达成一致的，任何一方有权提交_仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。第十六条 生效本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_代表人(签字)：_ 代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点工程建设合同9甲方：身份证号：地址：乙方：身份证号：地址：鉴于：甲、乙双方于 年 月 日与房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订商品房买卖合同（以下简称合同），甲乙双方共同向开发商购买“市区 苑 座102房产（以下简称102号房产）”；甲乙双方已经按照合同约定履行了全部付款义务；该102号

26、房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依合同所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。一、转让标的甲方愿将其依合同以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。二、转让价款及支付方式双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元整）。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户，视为已经支付：户名： 账号： 开户行： 。三、双

27、方的承诺与保证1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到 公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担；甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，合同中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也由乙方承担。5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登

28、记或者依合同主张权利的全部税款或费用由乙方承担。四、有下列情形之一者，本协议终止：1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务；2、双方就解除本协议另行达成书面条款；3、由于不可抗力导致本协议无法履行。五、违约责任本协议生效后，各方均应恪守，任何一方违约，应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。六、争议解决及其他1、因履行本协议而产生的争议，双方应协商解决；协商不能达成一致的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。2、本协议一式三份，双方各执一份，甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效；本协议由双方于 年

29、 月 日签订于 市 区。甲方（签名）： 乙方（签名）：工程建设合同10发包方（甲方）：承包方（乙方）：装饰工程施工责任合同书 发包方（以下简称甲方）：委托代理人：（姓名）联系电话：承包方（以下简称乙方）： 承包负责人：（姓名） 联系电话：经考察，甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确 双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：一、工程地址：商丘XX二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材三、人工费项目及价格：材料及人工费单价为每个雨棚 20元，具体数量以现场项目经理审核为准。四、材料：雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，管材为10 215;10加厚镀锌管，连接为不锈钢驳接爪，收

30、口为中性结构胶。五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐 全有效。六、付款方式：签订合同后支付订金20元。竣工合 格后支付全款。七、工程验收与保修 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：1、材料进场后的材料验收；2、基层验收；3、饰面验收；4、细节验收及修补八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。甲方签字： 乙方签字： 代表：责任人：_年_月日_年_月_日工程建设合同11(甲方)发包人：(乙方)承包人：法定代表人： 黄海建 证书等级： 一级 电 话：(甲方)委托(乙方)承

31、包人建造 1#厂房 建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：1.1依中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定去执行。1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表： 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 。2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继

32、续施工，经双方协商解决。2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)3.1本合同建造费，估算为 人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标

33、准进行建造。4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。5.1(乙方)承包人应按国家技

34、术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应

35、立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人

36、未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程建设合同12建设方：（以下简称甲方）承建方：（以下简称乙方）甲方委托乙方承建工程设计及全部主体工程建设，经双方协商一致，签订本合同。工程建设范围：本工程以包工

37、包料包设计的方式进行总承包一、设计方面：乙方负责工程建设的建筑图及施工图设计，乙方须依据工程所处条件严格按照混凝土结构设计规范（GB50010-20xx）、建筑结构荷载规范（GB50009-20xx）、建筑抗震设计规范（GB50011-20xx）、建筑地基基础设计规范（GB50007-20xx）进行设计，由设计因素造成的结构破坏，乙方应负有修补或赔偿甲方经济损失的责任。二、施工方面：1.工程总体质量符合建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）合格标准。2.乙方必须严格按照设计图纸、国家建筑标准设计图集11G101-1、11G101-2、11G101-3进行施工。3.甲方提供“三

38、通一平”及协助处理与本楼引起的社会纠纷，如发生土地手续纠纷产生的损失由甲方负责。4.乙方在施工过程中负责做好各项安全措施，对工程施工安全负全部责任，若有发生任何安全事故、与班组或工人的经济纠纷均由乙方自行承担，与甲方无关。5.分部、分项工程质量经检查不合格，乙方承担返工费用，如出现较大的工程质量问题或出现结构质量问题经甲方多处通知后尚不整改或不进行补救措施，甲方可依据情节严重情况进行处罚并令乙方及时整改。6.工程所用材料必须达到合格标准。序号材料名称规格选用品牌、材料使用说明1钢筋线材、螺纹钢三钢、三宝，全部采用三级钢2砂粗、中、细均为淡水河砂、泥块量氯离子、碱质检测合格普通混凝土用砂、石质量

39、及检验方法标准JGJ52-20xx标准；严禁使用海砂3砌体墙体厚度按图纸要求要求砖间灰缝控制在8-12mm；窗台及门洞应设置过梁；墙体顶砖应在下部完成7d后方可砌筑；砖墙应设置间距不小于500mm的双根拉结筋4水泥42.5春驰水泥，过程中不得使用其他水泥品牌使用防潮性能好不易破损的复膜编织袋装水泥；正规厂家出产水泥应含有以下内容：注册商标、产地、生产许可证编号、执行标准、包装日期、袋装净重、出厂编号、水泥品种等。5 模板严禁使用脱层起皮的模板；造成混凝土粘模应进行清理注：对乙方使用材料非甲方选用的品牌及规格，甲方有权责令乙方无条件返工和退场处理，未整改时甲方有权依情节严重情况提出处罚。三、验收情况：1、隐蔽工程验收：混凝土浇筑前，乙方应组织甲方人员进行隐蔽前钢筋及模板验收，验收合格后方可浇筑混凝土;2、砌体验收：砌体前拉结筋验收，砌体顶砖前需组织验收；3、结构验收：甲方在项目完工后15d内组织验