2022年国家监理工程师深度自测测试题.docx

《2022年国家监理工程师深度自测测试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年国家监理工程师深度自测测试题.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 按计划期分解施工进度控制目标是指（ ）分解。A.按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件B.按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修C.按年度、季度、月度等时间D.按资金、材料供应【答案】 C2. 【问题】 （2017年真题）导致合同免责条款无效的情形是（）。A.以合法形式掩盖非法目的B.造成对方人身伤害的C.恶意串通，损害第三人利益的D.损害社会公共利益的【答案】 B3. 【问题】 下列有关工程变更控制的表述，错误的是（ ）。A.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申

2、请B.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件C.必要时，项目监理机构应建议施工单位组织设计.建设等单位召开专题会议D.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估【答案】 C4. 【问题】 为设计提供的外部协作条件，随建设项目情况有所不同，一般不包括以下( )方面。A.集散条件B.原料、材料、燃料等供应C.现场工作和生活用房D.动力供应【答案】 C5. 【问题】 下列关于组织形式特点的说法中，正确的是（）。A.直线制组织形式要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物B.直线职能制组织形式中，职能部门人员有权对下级实行指

3、挥和发布命令C.矩阵制组织形式由纵向子项目系统和横向职能系统构成D.直线职能制组织形式的缺点是纵横向协调工作量大【答案】 A6. 【问题】 下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分【答案】 B7. 【问题】 标准施工合同中的“施工期”是指（）。A.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限B.合同协议书中写明的施工总日历天数C.用

4、以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和【答案】 A8. 【问题】 下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。A.均值B.中位数C.算数平均数D.变异系数【答案】 D9. 【问题】 根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（ ）。A.合同金额（扣除暂列金额）的20%B.合同金额（扣除暂列金额）的30%C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】 B10. 【问题】 （ ）是包括一定工作内容的施工过程，它是施工进度计

5、划的基本组成单元。A.工作项目B.施工工序C.分部工程D.分项工程【答案】 A11. 【问题】 建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，应根据（ ）确定的监理目标建立项目监理机构。 A.监理实施细则 B.委托监理合同 C.监理大纲 D.监理规划【答案】 B12. 【问题】 （2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】 A13. 【问题】 坚持按照PDCA的循环过程不断完善和提高的全面质量管理观点中的“C”表示（）。A.检查B.计划

6、C.处理D.实施【答案】 A14. 【问题】 以下关于下部结构，描述错误的是（）A.桥墩和桥台，包括墩台身和墩台帽等工程内容，通常称为下部构造B.重力式墩台的主要特点是靠自身重量来平衡外力而保持其稳定C.重力式墩台必须用钢筋D.轻型墩台的刚度小，受力后允许在一定的范围内发生弹性变形【答案】 C15. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.指定分包商直接与业主订立合同B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】 D16. 【问题】

7、 FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。A.不计入合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用【答案】 B17. 【问题】 由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()A.工期，成本和利润B.工期和成本，不能索赔利润C.工期，不能索赔成本和利润D.成本，不能索赔工期和利润【答案】 B18. 【问题】 在工程网络计划中，关键线路是指( )的线路。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中由关键工作组成C.单代号搭接网络计划中时距之和最大D.双代号时标网络计划中无

8、波形线【答案】 D19. 【问题】 建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】 D20. 【问题】 (2014年真题)中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（ ）。A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.按招标文件规定提交工程款支付

9、担保【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 设计施工总承包合同中，不能索赔工期的情况有（）。A.为他人提供方便B.发包人要求提前交货C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复D.发包人违约解除合同E.不可预见的物质条件【答案】 ABCD2. 【问题】 建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以()阶段为重点。A.决策B.设计C.招投标D.施工E.试运行【答案】 AB3. 【问题】 关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（ ）。A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.

10、动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】 BD4. 【问题】 （2020年真题）工程监理企业发展为全过程工程咨询企业，需要作出的努力有（）。A.加强市场的宣传力度B.优化调整企业组织结构C.加大人才培养引进力度D.创新工程咨询服务模式E.重视知识管理平台建设【答案】 BCD5. 【问题】 关于工程材料见证取样的说法，正确的有（）。A.检测试验室应具有相应资质B.见证取样人员应经培训考核合格C.项目监理机构应将见证人员报送质量监督机构备案D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划E.实验取样前施工单位应通知见证人员到场见证【答

11、案】 ABC6. 【问题】 根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.工伤保险D.人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】 CD7. 【问题】 按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同的分类方式有（）。A.按照标的不同的分类B.按照工程大小的分类C.按照履行时间不同的分类D.按照合同订立时间不同的分类E.按照合同订立方式不同的分类【答案】 AC8. 【问题】 根据招标投标法实施条例，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人

12、依法能够自行建设.生产或者提供D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供【答案】 AD9. 【问题】 （2020年真题）根据标准施工招标文件，对潜在投标人进行资格评审的内容包括（）。A.资质等级和营业执照B.信誉和业绩C.工程量清单D.投标保证金E.项目经理资格【答案】 AB10. 【问题】 设立项目监理机构时，应满足的基本要求包括()。A.项目监理机构设立应遵循适应、精简、高效的原则B.项目监理机构应有满足专业和数量要求的监理人员C.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D.监理单位更换、调整

13、项目监理机构监理人员，应做好交接工作，保持监理工作的连续性E.监理单位调换专业监理工程师时，总监理工程师可以口头通知建设单位【答案】 ABCD11. 【问题】 关于法定代表人的说法，正确的有（）。A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C.法定代表人代表法人从事民事活动D.法定代表人为特别法人E.法人应当有法定代表人【答案】 C12. 【问题】 损失控制计划系统中的灾难计划，其内容应满足的要求有（）。A.安全撤离现场人员方案B.援救及处理伤亡人员方案C.控制事故发展和减少资产损害措施D.调整施工进度计划方案E.调整材料和设备采购

14、计划方案【答案】 ABC13. 【问题】 开工预付款的支付条件包括的内容有（）。A.施工项目中标人与发包人签订了施工合同协议书B.承包人提交了履约保函C.开工令已经由总监理工程师签字D.承包人提交了开工预付款保函E.承包人承诺的主要设备已经进场【答案】 ABD14. 【问题】 用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类，一类表示数据的集中位置，例如（）。A.算术平均值B.中位数C.极差D.标准离差E.变异系数【答案】 AB15. 【问题】 价值工程的定义包括（）。A.着眼于寿命周期成本B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的目标表现为产品价值的降低D.价值工程是一项有组织的管理活动E.

15、价值工程的目标表现为产品价值的提高【答案】 ABD16. 【问题】 （2018年真题）下列费用中，承包人可以提出索赔的有（）。A.承包人为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费B.非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费C.冬雨季施工增加的材料费D.由于设计变更增加的材料费E.材料二次搬运费【答案】 BD17. 【问题】 采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。A.改变非关键线路上有关工作的逻辑关系B.优先压缩自由时差大的工作持续时间C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差D.采用增加资源投入措施E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上【

16、答案】 D18. 【问题】 建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()A.物理试验法B.理论换算法C.衡量法D.化学分析法E.查点法【答案】 AD19. 【问题】 总承包他单单位位依施法工将，建若设分工包程工分程包出给现其质量问题时，应当由（）A.分包单位单独向建设单位承担责任B.总承包单位单独向建设单位承担责任C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任E.分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责【答案】 C20. 【问题】 根据标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（

17、）。A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某跨河渡槽槽身为矩形单槽混凝土结构型式，槽身段全长102.79m，槽身断面尺寸为1.3m1.0m(宽高）。渡槽由桩基、排架、承台、槽身段等组成。槽架基础为C25混凝土灌注桩，桩径1.0m桩长20m的混凝土灌注桩2根，排架及承台为C30钢筋混凝土，排架柱高10.34m

18、，柱断面尺寸为0.5m0.4m,渡槽身为C50钢筋混凝土。连接段基础换填15%水泥土。槽身混凝土采用现浇法施工，下部搭设满堂脚手架作为支撑体系，计算校核后采用48mm钢管，间排距为1.0m0.8m，为确保其整体稳定性，内设剪刀撑加固支撑。槽身混凝土模板采用组合钢模板，人仓采用25t汽车吊吊1m3混凝土吊罐人仓。【事件】在施工过程中发生了以下事件：事件1:搭设满堂脚手架基础为压实填土地基，立杆下部设置垫板，搭设脚手架人员具有架子工作业证书；搭设人员首先将钢管进行穿孔，然后用扣件扣上。搭设完成后，将缆风绳系于架体上。事件2:浇筑完成后，施工单位擅自组织闲散工人拆除了满堂脚手架，拆除时，上下层同时拆

19、除，上层拆除的材料抛至划定固定范围。事件3:施工钢模板安装时，将模板支撑在了脚手架上。事件4:渡槽槽身混凝土结构的承重模板，应在混凝土达到下列强度要求后才能开始拆除：跨度小于等于2m，50%；跨度2?8m，70%；跨度大于8m,100%。事件5:在拆除脚手架的过程中，由于先拆除了连墙杆，解开了缆风绳，导致脚手架倾翻，造成3人死亡，7人重伤，造成800万元直接经济损失。事故发生时间为中午12:30，事故发生后：时间12:50，事故现场人员以电话形式向事故责任单位负责人报告了事故情况；时间15:20，事故责任单位向县级安全监督机构报了事故发生情况；时间16:10，县级安全监督机构向市级安全监督部门

20、报告了事故情况。市级安全监督部门接到报告后未再上报。【问题】1.请指出事件1?事件3的不妥之处，并说明理由。2.根据事件4计算该渡槽底板允许拆模的混凝土强度。3.根据事件5，判断生产安全事故等级，指出不妥之处，并说明理由。【答案】问题1：不妥之处：事件1中，将钢管进行穿孔不妥；将缆风绳系于架体上不妥。理由：钢管上严禁打孔。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。事件2中，施工单位擅自组织闲散工人拆除了满堂脚手架不妥；上下层同时拆除不妥；上层拆除的材料抛至划定固定范围不妥。理由：拆除人员必须是经考核合格的架子工；严禁上下层同时拆除；拆下的材料，严禁往下抛掷，应用绳索捆牢，

21、用滑车卷扬等方法慢慢放下，集中堆放在指定地点。事件3中，将模板支撑在了脚手架上不妥。理由：不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。问题2：槽身宽度为1.3m,小于2m，因此拆除混凝土强度达到设计强度（C50）的50%即可拆除，即渡槽底板允许拆模的混凝土强度为25MPa。问题3：属于较大安全事故。不妥之处：事故责任单位向县级安全监督机构报告属于迟报；市级安全监督机构还应报告至省级安全监督机构。原因：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生

22、产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。2. 承包人完成的工程量统计表表6-5问题：（1）估算合同总价是多少？（2）开工预付款是多少？开工预付款从哪个月起扣留？每月扣预付工程款是多少？（3）每个月应结算的工程量价款是多少？应签证的工程款为多少？应签发的付款证书金额是多少？（4）应扣留的质量保证金是多少？【答案】（1）估算合同总价：5300180=95.4（万元）。（2）开工预付款：95.420%=19.08（万元）。因为第一、二期累计工程款为：1800180=32.4（万元）95.430%=28.62（万元），根据合同约定，累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月

23、末均匀扣除，可知预付款应从第三个月开始扣留。每月应扣预付款金额：19.083=6.36（万元）。（3）第1个月的工程款：800180=14.4（万元）。本月应扣留质量保证金：14.405%=0.72（万元）。本月应签证的工程款：14.400.95=13.68（万元）15（万元）（本月不予付款）。第2个月的工程款：1000180=18（万元）。本月应扣留质量保证金：185%=0.90（万元）。本月应签证的工程款：180.95=17.10（万元）。本月应签发的工程款为：17.01+13.68=30.78（万元）。第3个月的工程款：1200180=21.60（万元）。本月应扣留质量保证金：21.60

24、5%=1.08（万元）。3. 某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用建设工程施工合同(示范文本)。某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经承发包双方认质认价后，由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事

25、件。事件1：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。事件2：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。事件4：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期

26、应顺延，拒绝支付违约金。【问题】1发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理说明理由。2中央空调设备在结算时应以投标价120万元，还是以实际采购价80万元为准说明理由。3说明发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理说明理由。4承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立说明理由。【答案】1合理。理由：按照建设工程施工合同(示范文本)承包方应在收到设计变更指示后14天内提出变更估价申请。本题是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，

27、因此发包人有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。2中央空调设备在结算时应以实际采购价80万元来结算。理由：因为投标书中的设备报价120万元是暂估价，不能作为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。3不合理。理由：合同中关于“5即163万元质量履约保证金”的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本题中工程已达到合同约定的合格标准，所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。4不能成立。理由：本题中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工10天的违约金10万元。【命题点与拓展】本案例第1题主要考查设计变更管理。设

28、计变更会产生两种后果：(1)可能导致合同价款的增减；(2)可能会导致承包人的损失。对于第(1)种后果，建设工程施工合同(示范文本)赋予了承包人提出变更工程价款报告的权利，但必须与工程变更确实后14天内提出，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。对于第(2)种后果，合同明确规定，承包人损失应由发包人承担，但承包人应按照索赔程序与索赔事件发生后28天内向发包人提出索赔。本案例第2题主要考查签约合同价和合同价的区别。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的单价以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计

29、深度不够、质量标准尚未最终确定、投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格全额。签约合同价是写在协议书中和中标通知书内的固定数额，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额可作为结算价款的基数；而合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款，包括施工过程中按照合同相关条款的约定，在签约合同价基础上应给承包人补偿或扣减的费用之和。因此只有在最终结算时，合同价格的具体金额才可以确定。本案例第3题主要考查履约保证金。履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保工期和质量符合合同的约定。承包商顺利履行完毕自己的义务，招标人必须全额

30、返还承包商。履约保证金的功能，在于承包商违约时，赔偿招标人的损失，也即如果承包商违约，将丧失收回履约保证金的权利，并且不以此为限。如果约定了双倍返还或具有定金独特属性的内容，符合定金法则，则是定金；如果没有出现“定金”字样，也没有明确约定适用定金性质的处罚之类的约定，已经交纳的履约保证金，就不是定金，则不能适用定金罚则。本案例第4题主要考查工程延误和工程延期的区别。造成工程进度拖延的原因有两个方面：一是由于承包单位自身的原因；一是由于承包单位以外的原因。前者所造成的进度拖延，称为工程延误；而后者所造成的进度拖延称为工程延期。当出现工程延误时，监理工程师有权要求承包单位采取有效措施加快施工进度，

31、承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。对于由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。即新的合同工期应等于原定的合同工期加上监理工程师批准的工程延期时间。项目监理机构批准工程延期应同时满足下列条件：施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；因非施工单位原因造成施工进度滞后；施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。本案例由于承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应支付逾期竣工违约金。4. 某实施监理的工程，施工合

32、同价为15000万元，合同工期为18个月，预付款为合同价的20%，预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元，直至扣完为止。保留金按进度款的5%从第1个月开始扣除。工程施工至第5个月，监理工程师发现第3个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经检验分析，产生裂缝是由于洒水保湿养护不到位所致，需要进行处理。为此，监理工程师下达了监理通知单：“出现裂缝的混凝土工程暂按不合格工程处理，第3个月已付该部分工程款在第5个月的工程款中扣回，在细微裂缝处理完成并经联合验收合格后的次月支付”。经计算，该混凝土工程的直接工程费为200万元，措施费为直接工程费的5%、间接费费率为8%、利润率为4%、综合计税

33、系数为3.41%。施工单位委托一家具有相应资质的专业施工公司进行裂缝处理，处理费用为3.8万元，工作时间为10天。该工程施工到第6个月，施工单位提出补偿4.8万元和10天工期的申请。该工程前7个月施工单位实际完成的进度款见下表：问题：1.计算项目监理机构在前3个月可签认的工程款。2.写出项目监理机构对混凝土工程出现微裂缝质量问题的处理程序。3.计算出现微裂缝的混凝土工程的造价。4.监理机构是否同意施工单位提出的补偿4.8万元和延长10天工期的要求？为什么？5.如果第5个月没有其他异常情况发生，计算该月份监理机构可签认的工程款。6.施工单位按照监理通知单的要求执行，在第6个月将裂缝处理完成并经工

34、程建设三方联合验收合格，计算第7个月可签认的工程款。【答案】1.前3个月的工程款：第1个月：200-2005%=190（万元）第2个月：300-3005%=285（万元）第3个月：500-5005%=475（万元）2.当发生工程质量问题时，监理工程师应按照以下程序进行处理：（1）监理工程师应首先判断质量问题的严重程度，根据严重程度分别进行处理。对可以通过返修或返工弥补的，可以签发监理通知单，要求施工单位调查并编写质量问题调查报告，提出处理方案，填写监理通知回复单;监理工程师审核后批复施工单位处理，必要时应经建设单位、设计单位的认可，处理完毕进行验收。对需要加固补强的，或质量问题的存在影响下道工

35、序施工的，应签发工程暂时停工令，指令施工单位停止质量问题部位及其关联部位的施工。必要时采取防护措施。同时，要求施工单位编写质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，征得建设单位同意，批复施工单位处理，处理完毕进行验收。（2）监理工程师审核、分析质量问题调查报告，判断和确定质量问题的产生原因。（3）在原因分析的基础上，审核施工单位提出的质量问题处理方案，或者将设计单位提出的处理方案以监理通知单的方式下达施工单位执行。（4）督促施工单位实施处理方案，安排监理人员现场旁站、跟踪检查。（5）质量问题处理完毕，施工单位自检合格报验，监理工程师应进行检查、鉴定和验收，并编写质量问题处理报告，报送建设单位和

36、监理单位。（6）对于下达暂时停工令的，签发复工令，指令施工单位复工。3.微裂缝的混凝土工程的造价计算：5. 背景资料：某实行监理的工程，施工合同价为15000万元，合同工期为18个月，预付款为合同价的20%，预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元，直至扣完为止，保留金按进度款的5%从第1个月开始扣除。工程施工到第5个月，监理工程师检查发现第3个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经查验分析，产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，须进行裂缝处理。为此项目监理机构提出：“出现细微裂缝的混凝土工程暂按不合格项目处理，第3个月已付该部分工程款在第5个月的工程进度款中扣回，在细微裂缝

37、处理完毕并验收合格后的次月再支付”。经计算，该混凝土工程的直接工程费为200万元，取费费率：措施费为直接工程费的5%，间接费费率为8%，利润率为4%，综合计税系数为341%。施工单位委托一家具有相应资质的专业公司进行裂缝处理，处理费用为48万元，工作时间为10天。该工程施工到第6个月，施工单位提出补偿48万元和延长10天工期的申请。该工程前7个月施工单位实际完成的进度款见表61。1司题：1项目监理机构在前3个月可签认的工程进度款分别是多少(考虑扣保留金)2写出项目监理机构对混凝土工程中出现细微裂缝质量问题的处理程序。3计算出现细微裂缝的混凝土工程的造价。项目监理机构是否应同意施工单位提出的补偿

38、48万元和延长10天工期的要求说明理由。4如果第5个月无其他异常情况发生，计算该月项目监理机构可签认的工程进度款。5如果施工单位按项目监理机构要求执行，在第6个月将裂缝处理完成并验收合格，计算第7个月项目监理机构可签认的工程进度款。【答案】1项目监理机构在前3个月可签认的工程进度款分别是：第1个月签认的进度款=200万元(1-5%)=190(万元)。第2个月签认的进度款=300万元(1-5%)=285(万元)。第3个月签认的进度款=500万元(1-5%)=475(万元)。2项目监理机构对混凝土工程出现细微裂缝质量问题的处理程序：(1)当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其严重程度。对可以

39、通过返修或返工弥补的质量问题可签发监理通知，责成施工单位写出质量问题调查报告，提出处理方案，填写监理通知回复单报监理工程师审核后，批复承包单位处理，必要时应经建设单位和设计单位认可，处理结果应重新进行验收。(2)对需要加固补强的质量问题，或质量问题存在影响下道工序和分项工程的质量时，应签发工程暂停令，指令施工单位停止有质量问题部位和与其有关联部位及下道工序的施工。必要时，应要求施工单位采取防护措施，责成施工单位写出质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意，批复承包单位处理。处理结果应重新进行验收。(3)施工单位接到监理通知后在监理工程师的组织参与下，尽快进行质量问题调查并完

40、成报告编写。(4)监理工程师审核、分析质量问题调查报告，判断和确认质量问题产生的原因。(5)在原因分析的基础上，认真审核签认质量问题处理方案。(6)指令施工单位按既定的处理方案实施处理并进行跟踪检查。(7)质量问题处理完毕，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量问题处理报告，报建设单位和监理单位存档。3出现细微裂缝的混凝土工程的造价=200万元(1+5%)(1+8%)(1+4%)(1+341%)=24392(万元)。项目监理机构不应同意施工单位提出的费用补偿48万元和延长10天工期的要求。理由：产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，这属于施工单位应承担的责任。