钻井工程承包合同新(合同版本).docx

《钻井工程承包合同新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钻井工程承包合同新(合同版本).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0246钻井工程承包合同新（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同钻井工程承包合同新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方：乙方：双方经充分协商,达成如下协议：第一条总那么一、井位1 .钻井施工地点：;.地形图：；2 .井位设计图：；.地层构造图：o二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程工程,设计任务

2、书等文件号及影印件。三、井别：0四、钻井口数：O五、井深结构：O六、质量：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同.井身质量合格率1 .固井质量合格率 o七、价格1 .调整井单价 元/米，合计金额 元.开发井单价 元/米，合计金额 元第二条工程期限本合同钻井工程自 年月日开钻至 年 月 日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进行协 商，并通过书面形式确定顺延期限；一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件， 被迫停工或不能继续施工者

3、。第三条钻前准备一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工 场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、 青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求, 负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图 纸，参加地质设计交底,编好施工图预算，负责安排钻机运行计划， 施工方案，做好一切施工准备。第四条工程款结算一、按不

4、同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。 对承包范围以外的费用，按规定结算。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在 日内按工程费用总额 元的百分之 一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。第五条施工与设计变更一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局 颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。二、在钻井施工中,乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监 督。任何一方不得随意变更设计，如遇以下情况造成乙方井喷、卡钻 等事故和费用增加，应由甲方负担；1 .钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成 的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立 即

5、（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划， 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 由此而引起的费用增加，由甲方承当，并由甲方赔偿乙方的经济损失。2 .钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度 时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方力理有关增加的生产费用 手续后方可施工，费用由甲方承当。在设计变更尚未批准前，任何一 方不得强行施工。3 .甲方未尽协助义务给乙方造成损失。三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。四、钻井是隐蔽工程,乙方在施工中必须按标准操作，做好每一 道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。五、甲方遇到特殊情况，要

6、求乙提前完成区块钻井任务的,由双 方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。第六条完井验收、结算与保修一、乙方在完井前 日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须 成认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由 甲方负担。二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方 不准提高验收标准。三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 口套管头损坏、晃动或井口帽子丧失、井下落物，乙方概不负责。四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质

7、量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承当修井费用和乙方 的窝工费，窝工费按每小时 元计算。五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承当。六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前， 假设出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月, 超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。第七条奖励、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务,为甲方 提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的 给乙方奖励。二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格 的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。三、合同纠纷的解决方式。第八条工伤事故

8、乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、平安施工、 防火防盗。在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损 失,均由乙方自负,不得因此影响工程进度。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第九条附那么一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体 情况结合有关规定拟定附那么条款，作为本合同之附件,与本合同具有 同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、 、电 子邮件等是合同的组成局部，具有合同效力。二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后 可作为本合同之附件,与本合同抵触之处，以本合同为准。第十条合同附件（略）一、钻井施工图纸；二、地形图；三、井位设计图；四、地层构造图；五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程工程、 设计任务书等文件影印件 份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人（签字）：负责人（签字）：年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE