2022年山东省一级建造师自测试卷12.docx

《2022年山东省一级建造师自测试卷12.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省一级建造师自测试卷12.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 成套配电装置送电验收，由供电部门检查合格后将电源送进室内，经过验电、校相无误后合（）。A.高压柜进线开关 B.变压器柜开关C.低压柜进线开关 D.其他柜的开关【答案】 A2. 【问题】 关于施工合同跟踪的说法，错误的是（）。A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检查 B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比 C.合同跟踪的内容和业主是否及时给予了指令、答复等 D.可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪、检查和对比

2、【答案】 D3. 【问题】 编制招标控制价时采用的定额应该是（ ）。A.国家或省级建设主管部门颁布的消耗量定额B.在行业中处于中等地位的类似企业的定额C.在行业中处于较高地位的类似企业的定额D.国家或省级建设主管部门颁布的消耗量定额，考虑一定程度的下浮比率【答案】 A4. 【问题】 汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用载重吨位因而不得不在低于其计算负荷下工作的时 间应计入（ ）。 A.正常负荷下的工作时间 B.不可避免的中断时间 C.有根据地降低负荷下的工作时间 D.损失的工作时间【答案】 C5. 【问题】 工程测量用水准仪的主要功能是（ ）。A.直接测量待测点的高程B.测量两个方向的

3、水平夹角C.测量两点间的高差D.直接测量竖向角【答案】 C6. 【问题】 下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（ ）。A.工程进度百分比B.人月费单价法C.工程建设费用百分比D.按日计费法【答案】 A7. 【问题】 关于货运中的多式联运的说法，正确的是（ ）A. 多式联运经营人对全程运输承担义务B. 指两个以上承运人以同一运输方式联运C. 多式联运单据不可以转让D. 区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任【答案】 A8. 【问题】 对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（）的任务。A.投资方B.DB总承包方C.施工总承包管理方D.项目使用方【答案】 A9. 【问题

4、】 建设工程施工承包合同谈判时，承包人应力争以（ ）来代替业主扣留的质量保证金。A.投标保证金B.维修保函C.履约保函D.银行保函【答案】 B10. 【问题】 依据建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201），下列关于项目经理的表述错误的是：（）。A.项目经理每月在施工现场的时间不得少于专用合同条款约定的天数B.项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责的，应提前7天将授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意C.承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意D.项目经理是工程项目的代表人【答案】 D11. 【问题】 某设计单位委托王律师全权

5、代理诉讼，但未作具体的授权。则王律师在诉讼中有权实施的行为是( )。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求【答案】 C12. 【问题】 某机场跑道主降端跑道号码是14,则该机场常年主导风向通常为（）。A.东北风B.东南风C.西北风D.西南风【答案】 B13. 【问题】 为工程建设而购置的办公生活家具发生的费用属于（ ）。A.建筑工程费B.安装工程费C.市政工程费D.工程建设其他费【答案】 D14. 【问题】 关于动态控制在进度方面的应用，下列选项中，错误的是（）。A.对于大型建设工程项目，应通过编制工程总进度规划、工程总进度计划、项目各子系统和各子项目工程进度计划等进行

6、项目工程进度目标的逐层分解B.进度的控制周期应视项目的规模和特点而定，一般的项目控制周期为一周C.进度的计划值和实际值的比较应是定量的数据比较D.比较的成果是进度跟踪和控制报告【答案】 B15. 【问题】 根据我国现行企业会计准则，不能列入工程成本支出的是（） (2012)A.处置固定资产的净损失B.生产所耗用的人工费C.生产所耗用的材料费D.企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用【答案】 A16. 【问题】 应按批号进行扩散氢复验的焊条主要应用于（）焊接。A.球罐B.工业管道C.钢结构D.桥梁【答案】 A17. 【问题】 某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂

7、停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由( )承担。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】 A18. 【问题】 关于抹灰层平均总厚度的说法，正确的是（ ）。A.内墙普通抹灰层平均总厚度最大值25mmB.内墙高级抹灰层平均总厚度最大值20mmC.石墙抹灰层平均总厚度最大值35mmD.外墙抹灰层平均总厚度最大值25mm【答案】 C19. 【问题】 会计的基本职能是会计核算与会计（ ）。A. 分析B. 管理C. 监督D. 控制【答案】 C20. 【问题】 关于建筑地面基层铺设的说法，正确的是（ ）。A.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝；横向缩缝间距不得大于6m，纵

8、向不得大于12mB.砂垫层厚度不应小于60mm；砂石垫层厚度不应小于80mmC.炉渣垫层采用水泥、石灰与炉渣的拌合料铺设时厚度不应小于80mm，使用前应用石灰浆或用熟化石灰浇水拌和闷透；闷透时间不得少于3dD.有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层，楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，高度不应小于200mm【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应特别注意其中的（）。A.招标工程的范围和详细内容B.招标人的责任权利C.施工技术说明D.投标文件的组成

9、E.重要的时间安排【答案】 AD2. 【问题】 下列关于边坡渗沟施工要求的说法，正确的有（）。A.沟底铺砌应置于稳定地层上B.沟内底部填料块径不小于15cmC.台阶连接处应砌筑密贴防止漏水D.采用土工合成材料作渗沟反滤层E.顶面应预留地表水流入槽口【答案】 ACD3. 【问题】 仲裁裁决可以裁定不予执行的情形有（ ）。A.当事人对仲裁裁决不满的B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围D.仲裁机构无权仲裁E.裁决所根据的证据是伪造的【答案】 BCD4. 【问题】 根据招标投标法实施条例(国务院令第613号)，下列行为属于以不合理条件限制、排斥

10、潜在投标人或者投标人的有（）。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目合同履行无关C.依法必须进行招标的项目以特定行政区域作为加分条件或者中标条件D.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准E.必须进行招标的项目依法限定投标人的所有制形式或者组织形式【答案】 ABCD5. 【问题】 地下连续墙适用于（）土层。A.黏性土B.淤泥质土C.砂质土D.溶岩地段E.冲积土【答案】 ABC6. 【问题】 在下列情形中，代理人应向被代理人承担民事责任的有（）A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认

11、的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事物转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】 AD7. 【问题】 施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（ ）进行，不合格的不得使用。A. 工程设计要求B. 企业标准C. 施工技术标准D. 通行惯例E. 合同约定【答案】 AC8. 【问题】 水利工程质量监督巡查工作坚持（ ）的原则。A.检查B.指导C.整改D.处理E.提高【答案】 ABC9. 【问题】 建筑材料采购的验收方式有（ ）。 A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收E.使用前验收【答案】 ABCD1

12、0. 【问题】 一个8层建筑（33m高）防雷工程的分项工程内容有（）。A.建筑物等电位联结B.防雷引下线及接闪器安装C.接地干线敷设D.接地装置安装E.等电位安装【答案】 ABCD11. 【问题】 投资者自行测定技术方案的最低可接受财务收益率,应根据自身的（ ）因素综合测定.A.发展战略和经营策略B.技术方案的特点与风险C.资金成本D.利息E.利率【答案】 ABC12. 【问题】 在固定总价合同中，承包人承担的工程量风险主要包括（ ）。A.通货膨胀B.工程范围不确定C.人工费上涨D.工程变更E.设计深度不够【答案】 BD13. 【问题】 当基坑底有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取（）

13、保证坑底土层稳定。A.截水 B.水平封底隔渗 C.设置集水井 D.钻孔减压 E.回灌【答案】 BD14. 【问题】 根据安全生产法，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（）。A.事故隐患 B.危险因素 C.防范措施 D.安全通病 E.事故应急措施【答案】 BC15. 【问题】 避免施工中出现不利施工因素而影响进度的合理方法，包括（?）。A.必要的补充地质勘探B.准备阶段充分的调研C.采用完全可靠的方案D.施工组织设计有预案E.严格遵循安全规程和施工规程【答案】 ABD16. 【问题】 下列属于隐蔽工程的施工内容有（）。A.地基基础工程B.钢筋工程C.砌体工程D.室外道路E.

14、预埋管线【答案】 AB17. 【问题】 土的抗剪强度是评价（）的重要指标。A.地基承载力 B.边破稳定性 C.土压力 D.压缩性 E.可松性【答案】 ABC18. 【问题】 光纤的连接件有（）。A.光圈B.光信息端口C.光缆配线架D.透镜E.棱镜【答案】 BC19. 【问题】 根据新修订的建设项目环境保护管理条例规定，关于建设项目中配套建设的环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（ ）。A. 验收标准和程序由建设单位自行制定B. 应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假C.建设单位应当编制验收报告，验收报告涉及商业秘密的，可以不公开D. 分期建设、分期投入生产或

15、者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收E. 环境保护设施的验收应当在主体工程竣工验收时同时进行【答案】 B20. 【问题】 发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程 敫，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【答案】 AD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某建筑公司（乙方）于某

16、年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：事件一：因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；事件三：5月19日

17、接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；事件四：5月20日5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；事件五：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司针对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？4.在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪

18、些？【答案】1.事件一：索赔不成立。因为租赁的挖土机大修延迟开工属于承包商的自身责任。事件二：索赔成立。因为施工地质条件变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件三：索赔成立。因为这是由设计变更引起的，应由业主承担责任。事件四：索赔成立。恶劣的自然条件或不可抗力造成的工期延误，业主应承担责任。事件五：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。2.事件二：可索赔工期5d（15日19日）。事件三：可索赔工期2d：900m3（4500m310d）=2d。事件四：可索赔工期3d（20日22日）。事件五：可索赔工期ld（23日）。共计索赔工期5+2+3+l=lld。3

19、.事件二：人工费：15工日23元/工日（l+30%）=448.5元。机械费：450元/台班5d=2250元。事件三：（900m34.2元/m3）事件五：人工费：30工日23元/工日（l+30%）=897元。2. 背景资料：某堤防除险加固工程依据堤防和疏浚工程施工合同范本签订了施工合同，施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准，发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。在施工过程中发生了如下事件：事件一：由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路，新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。事件二：在C工作中，闸墩部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理单位要求进行了返工处理，导致C

20、工作推迟5天完成。事件三：在D工作中，由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场，导致D工作推迟6天完成。事件四：在G工作中，由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120，导致G工作48天完成。问题：1确定施工进度计划的工期，并指出关键工作。2分别分析事件一、事件二、事件三、事件四对工期的影响。3分别指出事件一、事件二、事件三、事件四承包人是否有权提出延长工期，并说明理由。4根据施工中发生的上述事件，确定该工程的实际完成时间是多少天。【答案】1(1)施工进度计划工期为125天。(2)关键工作为：B、C、D、F(或拆除旧闸门、加固闸墩、安装新闸门、吊装桥面及铺装面层)。2(1

21、)事件一：A工作为非关键工作，延误的时间未超过其原有总时差，对工期没有影响。(2)事件二：C为关键工作，影响工期5天。(3)事件三：D为关键工作，影响工期为6天。(4)事件四：G为非关键工作，但其原有总时差为5天，影响工期3天。3(1)事件一：无权。理由：尽管由发包人承担责任，但未影响工期。(2)事件二：无权。理由：造成延期是承包人的责任。(3)事件三：无权。理由：造成延期是承包人的责任。(4)事件四：有权。理由：延期由发包人承担责任，根据合同约定，可向发包人提出延期要求。4实际工程中，C工作延长工期5d，D工作延长工期6d，则该工程的实际完成时间为：125+5+6=136d。3. 为响应国家

22、“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性

23、价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时

24、，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。1、按机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？2、针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？3、分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。4、事件3中，变压器空载试运行应达到几个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？5、事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？【答案】1、本案例包括的项目有：（1）改建项目：原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，改成日产1000吨的干法生产线属于改建项目。（2）复建项目：因资金困难中途停

25、建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设属于复建项目；（3）新建项目：另外征用土地，再独立建设一天日产8000吨干法生产线属于新建项目。2、在事件1中，选择制造商主要考虑下述情况：（1）供货商的地理位置。（2）技术能力、生产能力。（3）生产任务的饱满性。（4）供货商的信誉。3、索赔的费用和工期：（1）设备延期交付，不能索赔，原因是采用PC合同，B公司负责设备的采购。（2）150吨吊车发生的损失，可以索赔工期和费用，原因是大型吊车及其操作司机由建设单位提供。（3）因大暴雨成灾属于不可抗力，可以索赔工期。（4）安装工程量增加，可以索赔费用，因工程量按实核算。（5）材料涨价，不可以索赔，因为采用固定

26、综合单价计价。（6）设计变更增加费用，可以索赔。4. 某项目实行施工总承包。施工总承包单位自行决定将二次结构的砌筑劳务作业分包给B单位，因工期过于紧迫，B单位将部分工作分包给具备相应资质D单位，B单位在施工过程中，应施工总承包单位要求，提供了砌块等砌筑料。施工总承包单位将设备安装分包给C单位，C单位将承揽的全部设备安装工程以分包的名义交由E单位完成。上述所有单位的资质等级均符合要求。问题：请指出上述分包中有哪些违法行为，并说明理由。【答案】（1）施工总承包单位将设备安装分包给C单位属违法分包。因为根据规定，施工总承包合同未有约定又未经建设单位认可，施工总承包单位将部分建设工程分包给其他单位完成

27、的，属于违法分包。（2）B单位将部分工作分包给D单位属于违法分包。因为根据规定，劳务分包单位不得将部分劳务作业再分包，属于违法分包。（3）B单位提供了砌块等砌筑材料属违法分包行为。因为根据规定，劳务分包单位计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的，属于违法分包。（4）C单位将承揽的全部设备安装工程以分包的名义交由E单位完成属于转包。因为根据规定，承包单位将承揽的全部工程转由其他完成的，属于转包。5. （2020年真题）某建筑地下2层，地上18层。框架结构。地下建筑面积0.4万m2，地上建筑面积2.1万m2。某施工单位中标后，由赵佑项目经理组织施工，施工至5

28、层时，公司安全部叶军带队对项目进行了定期安全检查。检查过程依据标准JGJ59的相关内容进行，项目安全总监也全程参加，检测结果如表5-1。公司安全部门在年初的安全检查规划中按照相关要求明确了对项目安全检查的主要形式，包括定期安全检查,开工，复工安全检查，季节性安全检查等。确保项目施工过程中全覆盖，进入夏季后，公司项目管理部对该项目工人宿舍和食堂进行了检查。个别宿舍内床铺均为2层，住有18人，设置有生活用品专用柜，窗户为封闭式窗户，防止他人进入，通道宽度为0.8米，食堂办理了卫生许可证，3名炊事人员均有健康证，上岗符合个人卫生相关规定。检查后项目管理部对工人宿舍的不足提出了整改要求，并限期达标。工

29、程竣工后，根据合同要求相关部门对该工程进行绿色建筑评价，评价指标中“生活便利”该分值低，施工单位将评分项“出行无障碍”等4项指标进行了逐一分析以便得到改善，评价分值如表5-2问题：1、写出表5-1中A-F所对应内容(如A:*万m2)，施工安全评定结论分几个等级，评价依据有哪些2、建筑工程施工安全检查还有哪些形式3、指出工人宿舍管理的不妥之处并改正。在炊事员上岗期间，从个人卫生角度还有哪些具体管理4、列式计算该工程绿色建筑总得分Q，该建筑属于哪个等级，还有哪些等级生活便利评分还有什么指标【答案】P178-1831、(1)A:2.5万m,B:100，C:72，D:80，E:优良(5分)(2)施工安

30、全检查评定结论分为三个等级(1分)(3)1)优良:分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。(1分)2)合格:分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。(1分)3)不合格:当汇总表得分值不足70分时;当有一分项检查评分表为零时。(1分)2、日常巡查、专项检查、经常性安全检查、节假日安全检查专业性安全检查和设备设施安全验收检查。(4分)3、(1)不妥之处一:个别宿舍住有18人(0.5分)整改措施:每间宿舍居住人员不得超过16人(0.5分)不妥之处二:通道宽度为0.8m(0.5分)整改措施:通道宽度不得小于0.9m(0.5分)不妥之处三:窗户为封闭式窗户(0.5分)整改措施:现场宿舍必须设置可开启式窗户(0.5分)黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接www.(2)上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，应保持个人卫生，不得穿工作服出食堂。(3分)4、(1)(400+90+80+75+80+80+100)/10=90.5(4分(2)该建筑属于三星级，还有基本级、一星级、二星级(4分)(3)生活便利评分还有服务设施，智慧运行，物业管理指标。(3分)