2022年河北省一级建造师高分试卷18.docx

《2022年河北省一级建造师高分试卷18.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河北省一级建造师高分试卷18.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利,无须他人的意思或义务人的行为介入,体现了物权的特征是()A.绝对性B.排他性C.支配性D.财产性【答案】 C2. 【问题】 早强剂多用于（ ）。A.大跨度混凝土施工B.冬期混凝土施工C.高温期混凝土施工D.泵送混凝土施工【答案】 B3. 【问题】 根据国务院关于投资体制改革的决定(国发200420号)，对于政府投资项目或使用政府性资金、国际金融组织和外国政府贷款投资建设的项目实行( )。A.备案制 B. 审批制 C. 报告制 D. 核准制【答案】

2、B4. 【问题】 甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（ ）。A.甲施工企业承担B.乙公司承担C.丙公司承担D.甲施工企业与丙公司分担【答案】 C5. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害险的说法，正确的是（ ）。 A. 意外伤害险属于非强制险B. 保险由建设单位办理C. 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D. 保险期限贼保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】 C6. 【问题】 建筑物层数或高度分类的说法， 正确

3、的是( )。A.低层住宅指的是 14 层B.除住宅之外的民用建筑， 高度大于 24m 者均为高层建筑C.建筑高度大于 100m 的民用建筑为超高层建筑D.中高层住宅为 68 层【答案】 C7. 【问题】 世界银行贷款项目中的工程和货物的采购方式有多种，其中相当于邀请招标的是（）A.国际竞争性招标B.国内竞争性招标C.有限国际招标D.询价采购【答案】 C8. 【问题】 财政部对建筑安装工程设计概算评审的要求中，对于定额套用、取费和材料价格的评审不包括（ ）A.审查是否存在高套、错套定额现象B.审查是否按照有关规定计取企业管理费、规费及税金C.审查材料价格的计取是否正确D.审查工程量的计算是否存在

4、重复计算现象【答案】 D9. 【问题】 道路改造工程中，常采用土工织物铺在新建道路沥青面层底部，可减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反射裂缝，按要求土工织物应能耐（）以上的高温。A.140B.150C.160D.170【答案】 D10. 【问题】 民事诉讼中，当事人未在举证期限内向人民法院提交证据材料的，（）。A.可以逾期提交，人民法院应当组织质证B.应当在举证期限届满之日起5日内提交，但该证据须公证C.人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院根据不同情形可以不予采纳该证件，或者采纳该证据但予以训戒、罚款D.如果当事人变更诉讼请求的，应当在法庭辩论终结前提出【答案】 C

5、11. 【问题】 水闸管理单位对水闸工程的管理范围（ ）。A.有管理权但无使用权B.仅有管理和保护权C.有间接管理和使用权D.有直接管理和使用权【答案】 D12. 【问题】 配制高强度混凝土必须使用的外加剂是（ ）。A.引气剂B.防冻剂C.缓凝剂D.高效减水剂【答案】 D13. 【问题】 下列材料中，不属于无机非金属材料的是（）。A.保温棉B.玻璃C.涂料D.云母【答案】 C14. 【问题】 关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。2014A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C.历史文化名城的保护办法由国务院制定D.在历史文化名城范

6、围内可以进行采石活动【答案】 C15. 【问题】 某公司 3 年前以 20 万元购置了一台 A 设备，由于技术水平的提高，市场上出现了性能更好的 B 设备，B 设备现在的市场价是 18 万元，但是 A 设备现在的市场价只有 15 万元，公司现在可以将 A 设备以 12 万元出售，关于 A 设备价值的说法，正确的是（ ）。A.历史成本是 20 方元，可变现净值是 15 万元B.历史成本是 20 万元，重置成本是 15 万元C.重置成本是 18 万元，可变现净值是 12 万元D.历史成本是 15 万元，可变现净值是 12 万元【答案】 B16. 【问题】 （2015 年真题）地下连续墙的施工工艺不

7、包括（ ）。A.导墙墙工B.槽底消淤C.吊放钢筋笼D.拔出型钢【答案】 D17. 【问题】 施工计划成本偏差正值是表示（ ）。A.进度超前B.计划预控不到位C.进度拖延D.计划预控到位【答案】 B18. 【问题】 某建设工程项目施工单位在施工中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工作花费3万元；由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失1万元。则施工单位可向业主索赔的人工费为（ ）万元。A.6B.5C.4D.3【答案】 B19. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。2014A.生产企业资质证明B.生产企业执

8、业执照C.生产许可证 D.第三方检测合格证明【答案】 D20. 【问题】 厂房结构的节间吊装法的优点是（）。A.准备工作简单B.构件吊装效率高C.起重机开行路线短D.管理方便【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 隧道施工中，平行导坑的开挖方法宜优先选用（ ）。A.全断面法B.正台阶法C.双侧壁导坑开挖法D.中洞开挖法E.中隔壁开挖法【答案】 AB2. 【问题】 下列公路工程注册建造师施工管理签章文件中，属于施工组织管理文件类别的有()2011年A.总体工程开工申请单B.分包意向申请C.工程变更令D.用款计划单E.工程交工验收证书【答案】 A

9、B3. 【问题】 关于数字声音广播的优点，叙述不正确的是( )。A.高质量的声音信号，可达到CD质量的水平B.发射功率大，覆盖面积大C.可附加传送数据业务D.频谱利用率高，提高频带带宽E.对多径传输抗干扰能力强，可保证高速移动状态下的接收质量【答案】 BD4. 【问题】 注册建造师有（ ）情形之一的，其注册证书和执业印章失效。A.聘用单位破产的B.聘用单位被吊销营业执照的C.患有疾病的D.已与聘用单位解除聘用合同关系的E.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的【答案】 ABD5. 【问题】 某工程施工中，因脚手架坍塌导致了620万元的直接经济损失。对该事故处理正确的有（）。A.施工单位负责人报告了当

10、地县级建设行政主管部门B.建设单位负责人报告了当地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门C.负责事故调查的人民政府在收到事故报告后30日作出了批复D.该事故由施工单位负责组织了事故调查组并进行了调查E.事故调查确定了事故的直接责任者、间接责任者和主要责任者【答案】 AD6. 【问题】 下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。（2015）A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.修理、重作，更换E.消除影响、恢复名誉【答案】 ACD7. 【问题】 企业短期筹资时，贷款的实际利率高于名义利率的利息支付方法有()。 (2014)A.收款法B.贴现法C.固定利率法D.浮动利率法E.加

11、息法【答案】 B8. 【问题】 属于施工总承包工作内容的有（）。A.设计B.设备和材料采购C.土建施工D.安装施工E.设备带负荷试运行【答案】 CD9. 【问题】 简易进近跑道上必须设置（）。A.跑道人口灯B.跑道边灯C.跑道接地地带灯D.跑道中线灯E.跑道人口识别灯【答案】 AB10. 【问题】 广播电视中心由（）子系统组成。A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】 ABD11. 【问题】 施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两方面决定，为有效控制施工机械使用费的支出，工机械使用费的控制措施有（ ）。A.加强机械操作人员的培训工作，不断提高操作技能，提高

12、施工机械台班的生产效率B.降低材料成本，严把施工机械配件和工程材料采购关，尽量做到工程项目所进材料质优价廉C.加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源D.核定设备台班定额产量，实行超产奖励办法，加快施工生产进度，提高机械设备单位时间的生产效率和利用率E.加强现场设备的维修、保养工作，降低大修、经常性修理等各项费用的开支【答案】 ACD12. 【问题】 建设单位收到工程施工承包单位的验收申请后，应组织（）等方面人员进行验收，并形成验收报告。A.施工单位B.检测单位C.设计单位D.监理单位E.质量监督机构【答案】 ACD13. 【问题】 给水排水管道的接口可以采用

13、橡胶密封圈的有（ ）。A.球墨铸铁管 B.钢管C.预应力钢筋砼管D. UPVC管E.管【答案】 ACD14. 【问题】 盾构法施工隧道具有以下优点（ ）。A.施工不受风雨等气候条件影响B.当隧道穿过河底或其他建筑物时，不影响航运通行、建（构）筑物正常使用C.土方及衬砌施工安全、掘进速度快D.当隧道曲线半径越小，施工越方便E.盾构法隧道上方一定范围内的地表沉降已能完全防止【答案】 ABC15. 【问题】 施工作业人员应当享有的安全生产权利有()。（2015）A.获得防护用品权B.获得保险赔偿权C.拒绝违童指挥权D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】 ABC16. 【问题】 下列关于沉井施工中的

14、筑岛说法正确的有()。A.可以选用砂类土作为筑岛材料，但不应含有冻块B.筑岛材料应用透水性好、易于压实的土C.筑岛的岛面应比施工水位高出0.5m以上D.筑岛的岛面应比施工水位高出1.0m以上E.在斜坡上或靠近堤防两侧筑岛时，应采取防止滑移的措施【答案】 ABC17. 【问题】 会计主体是（ ）。A.独资企业B.必须是企业法人C.集团公司D.分公司E.具有经济业务的特定非营利组织【答案】 ACD18. 【问题】 水泵选型主要是确定（ ）等。A.水泵的类型B.转速C.口径D.型号E.台数【答案】 AD19. 【问题】 关于仲裁调解的说法，正确的有（）。2014A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉

15、 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】 BC20. 【问题】 电站汽轮机的本体设备中静止部分主要包括（）。A.隔板套B.喷嘴组C.主轴D.叶轮E.汽缸【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某公司沉箱预制场预制沉箱，每个沉箱混凝土为480m3，混凝土强度等级为C30，该预制场实际统计的混凝土=3.0MPa，经计算和试配，混凝土的配合比为1:2.5:3.5，用有效搅拌量为2.0m3的搅拌机搅拌混凝土，正常施工条件下（砂、石含水忽略不计)每罐混凝土用砂量

16、为1700kg，拌合水306kg，施工中遇大雨，雨后测得砂的含水率达3%(石子含水忽略不计），沉箱下水后，浮运通过港池，该港理论深度基准面与平均海平面的高差为1.29m,港池底泥面在平均海平面下6m，从当地潮汐表上查得该时刻潮高2.12m,沉箱的最小稳定吃水为6.5m,拖运时富裕水深取0.5m。问题：(1)计算沉箱混凝土的施丁配制强度。(2)浇筑每个沉箱应备多少水泥？（水泥损耗率为5%)(3)按背景资料所述，雨后每罐混凝土用湿砂多少？拌合水多少？较正常施工有怎样的变化？(4)沉箱浇筑完成后，可用哪些方式进行养护？(5)可用哪些方式进行沉箱在预制场内的水平运输和出运下水？(6)根据背景材料，可否

17、实施沉箱的拖运？说明理由。【答案】(1)30+1.6453=35MPa；(2)每立方米混凝土用砂1700+2=850kg每立方米混凝土用水泥8502.50=340kg每个沉箱应备水泥0.34480(1+5%)=171.4t(3)雨后每罐混凝土用湿砂1700(l+3%)=1751kg较正常施工时增加砂重：雨后每罐混凝土用拌合水306-（1751-1700）=255kg较正常施工时减少加水量。(4)混凝土的养护可采取：浇淡水潮湿养护；围堰蓄水养护；布设带孔塑料管淋水养护；喷涂养护液养护；包裹土工布塑料薄膜养护；蒸汽养护。2. 【背景资料】某建设单位投资新建办公楼，建筑面积8000m2，钢筋混凝土框

18、架结构，地上8层。招标文件规定：本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式，土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招标投标，A施工总承包单位中标。双方签订的工程总承包合同中约定：合同工期为10个月，质量目标为合格。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件1：A施工总承包单位中标后，按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。事件2：A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。经建设单位同意，A施工总承包单位将玻璃幕墙工程分包给B专业分包单位施工。A施工总

19、承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8的管理费后分包给D专业分包单位。事件3：A施工总承包单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费4800万元，措施项目费576万元，暂列金额222万元，风险费260万元，规费64万元，税金218万元。事件4：A施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。【问题】1事件1中，A施工总承包单位应对工程的哪些管理目标全面负责?除交钥匙方式外，工程总承包方式还有哪些?2事件2中，哪些分包行为属于违法分包，并分别说明理

20、由。3事件3中，A施工总承包单位的中标造价是多少万元?措施项目费通常包括哪些费用?4事件4中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型?施工风险管理过程包括哪些方面?【答案】1事件1中，A施工单位采用“设计、采购、施工”总承包方式，该方式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程总承包方式除了交钥匙方式外，还有设计施工总承包(D-B)、设计采购总承包(E-P)、采购施工总承包(P-C)等方式。2事件2中的违法分包行为：违法分包行为1：A施工总承包单位在项目管理过程中，与F劳务公司进行了主体结构

21、劳务分包洽谈，约定将模板和脚手架费用计入承包总价，并签订了劳务分包合同。理由：钢结构工程除外，施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包。违法分包行为2：A施工总承包单位自行将通风空调工程分包给C专业分包单位施工。理由：施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工属于违法分包。违法分包行为3：C专业分包单位按照分包工程合同总价收取8的管理费后分包给D专业分包单位。理由：专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的属于违法分包。3中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=4800+576+222+6

22、4+218=5880万元。措施项目费通常包括：安全文明施工费(含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。4事件4中，A施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险中的技术风险。施工风险管理过程应包括项目实施全过程的风险识别、风险评估、风险响应和风险控制。3. 某堤防工程的主要施工内容有原堤防加固、原穿堤涵洞加固、新堤防填筑等。工程所在地区的主汛期为69月份，承包人依据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）与发包人签订了施工合同。事件二：穿

23、堤涵洞地基为砂砾石地基，混凝土浇筑前，施工单位对基础面进行了处理。问题：指出事件一中混凝土浇筑前的基础面处理方法，说明基础面处理的目的。【答案】对于砂砾地基的基础面处理，应清除杂物，整平建基面，再浇1020cm的低强度等级混凝土作垫层。目的是防止漏浆。4. 背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的

24、挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.

25、合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(

26、1519日）；事件三：可索赔工期2天，900m3（4500m310天）2天；事件四：可索赔工期3天(2022日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日24元/工日(140%)504元机械费：450元/台班5台班（天）2250元；5. 某土方工程清单工程量为4500m3，投标人投标报价时根据施工方案计算的工程量为6000m3。已知人工单价为9元/m3，材料单价为1元/m3，施工机械（1200元/台班、0.004台班/m3）。管理费取人、材、机之和的8%，利润取人、材、机、管之和的5%。问题：计算该土方工程综合单价【答案】人工费=6000m39元/m3=54000元。材料费=6000m31元/m3=6000元。施工机械使用费=6000m30.004台班/m31200元/台班=28800元。人、料、机合计=54000+6000+28800=88800元管理费=888008%=7104元。利润=（88800+7104）5%=4795.2元。所以，综合单价=（88800+7104+4795.2）/4500=22.38元/m3。