2022年江西省一级建造师深度自测题型.docx

《2022年江西省一级建造师深度自测题型.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年江西省一级建造师深度自测题型.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 当关键线路的某工程项目施工进度被拖延时，以下措施合理的是（）。A.可以利用工作自由时差调整B.缩短该线路上的后续工序持续时间来调整C.可以利用工作总时差调整D.可以利用某非关键线路上的总时差调整【答案】 B2. 【问题】 当地下厂房需留岩锚梁时，岩锚梁岩壁保护层开挖应采用（）爆破法。A.浅孔B.深孔C.中深孔D.裸露药包【答案】 A3. 【问题】 并网的光伏发电系统中， 可不安装的设备是（ ）。A.光伏组件B.汇流箱C.逆变器D.蓄电池【答案】 D4. 【问题】 根据我国建设工程安全生产管理

2、条例规定，施工建设单位应将施工现场的（ ）分开设置保持一定的安全距离A.办公区与生活区B.办公区、生活区与备料区C.备料区与施工区D.办公区、生活区与作业区【答案】 D5. 【问题】 根据水利水电建设工程验收规程（SL2232008），水库工程验收中属于专项验收的是（）验收。A.截流 B.下闸蓄水 C.机组启动 D.水土保持【答案】 D6. 【问题】 甲施工企业于2005年承建某单位办公楼，2006年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（ ）原则。A. 公平B. 自愿C. 诚实信用D. 维护公共利益【答案】

3、C7. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。A.生产企业资质证明 B.生产企业营业执照 C.生产许可证 D.第三方检测合格证明【答案】 C8. 【问题】 王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了()。A.新颖性B.创造性C.实用性D.专有性【答案】 B9. 【问题】 专业承包企业资质序列，划分为()个资质类别。A.36B.13C.12D.10【答案】 A10. 【问题】 在铁路施工中，分项工程的施工顺序称作

4、（）。A.施工方向B.工序的施工顺序C.作业顺序D.总体施工顺序【答案】 C11. 【问题】 计算单代号搭接网络计划工作的时间参数时，若某项工作的最早开始时间为负值，则应当（ ）。A.将该工作与最后一项工作联系起来,作为最后完工的工作B.增大该工作的时间间隔C.调整其紧前工作的持续时间D.在该工作与网络计划的起点节点之间添加虚箭线连接，该工作的最早开工时间由起点节点决定【答案】 D12. 【问题】 为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作，可利用（）进行基于互联网的辅助进度控制。A.P3项目管理软件 B.项目信息门户 C.MS Project D.MS Visio【答案】 B13. 【问题】

5、 总承包单位与乙分包单位依法签订了幕墙工程分包协议，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。A.乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B.甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任【答案】 C14. 【问题】 整体现浇混凝土悬臂构件跨度大于2m时，拆模时所需混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（ ）。A.50%B.75%C.80%D.100%【答案】 D15. 【问题】 某工程施工中由于工程师指令错误，使承包

6、商的工人窝工 50 工日，增加配合用工 10 工日，机械一个台班，合同约定人工单价为 30 元/工日，机械台班为 360 元/台班，人员窝工补贴费12 元/工日，承包商可得该项索赔为（ ）元。A.1260 B.1372.2 C.1474.2 D.1080【答案】 A16. 【问题】 关于矸石、废石的处理，错误的方法是（ ）。A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒B.凡有利用价值的，应最大限度地予以回收利用C.对有毒固体废物的堆放，必须采取防水、防渗、防流失等措施D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放【答案】 D17. 【问题】 某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作

7、最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为18，持续时间为5天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。A.3B.4C.5D.6【答案】 C18. 【问题】 单位工程验收不合格处理做法正确的是（ ）。A.经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收B.当工程质量控制资料部分缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验C.经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求，虽经原设计单位核算能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收D.经返修或加

8、固处理的分项，分部工程，一律不予验收【答案】 B19. 【问题】 施工成本管理是利用组织经济等措施，以寻求（ ）。A.计划成本越低越好B.最大限度的成本节约C.计划成本的准确范围D.确保能够降低成本【答案】 B20. 【问题】 在我国民航机场，主要通过（ ）来检查旅客托运行李是否携带有违禁物品。A.安全门B.X射线安检机C.痕量级炸药探测仪D.安检员【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于建设工程项目进度控制措施的说法，正确的有（）。A.对于工程项目的进度开展风险管理属于经济措施 B.各类进度计划的编制、审批程序属于组织措施 C.进度控制

9、会议的组织设计属于技术措施 D.进度控制的管理措施涉及管理的思想、方法、和手段、承发包模式等 E.应用信息技术进行进度控制属于管理措施【答案】 BD2. 【问题】 关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（ ）是正确的。A. 仲裁庭可以由3名仲裁员组成或者1名仲裁员组成B. 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出C. 仲裁庭可以做出缺席判决D. 仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E. 除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理【答案】 ABC3. 【问题】 边坡开挖应该满足的条件有（）。A.标出边桩连接线B.经常检查边坡开挖标高C.坡面应该平顺，无明显凹凸，无危面、浮土、碴堆、杂物D.需设防护的

10、边坡，应按设计及时防护E.当能紧跟开挖防护时，应预留一定厚度的保护层【答案】 ACD4. 【问题】 铁路施工项目上场前开展施工队伍配置工作，其主要作用有（）。A.有利于编制组织机构B.有利于编制劳动力计划C.可以确定施工单位数量D.可以明确工程任务划分E.可以提前确定施工顺序【答案】 ABCD5. 【问题】 进行桥面防水层施工前，应检查基层混凝土的()。A.强度B.含水率C.表面粗糙度D.表面平整度E.粘结强度【答案】 ABCD6. 【问题】 仲裁裁决可以裁定不予执行的情形有（ ）。A.当事人对仲裁裁决不满的B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的C.裁决的事项不属于仲裁协

11、议的范围D.仲裁机构无权仲裁E.裁决所根据的证据是伪造的【答案】 BCD7. 【问题】 变压器的性能由（）决定。A.外接元器件 B.外部接线方式 C.线圈的绕组匝数 D.固定方式 E.连接组别方式【答案】 ABC8. 【问题】 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律规范要求的有 ()A.供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止B.电气管线，给排水管道，装修工程：1年C.屋面防水工程：7年D.有防水要求的卫生间、厨房：5年E.基础工程：50年

12、【答案】 ACD9. 【问题】 建筑安装工程验收时可划分为检验批的有（）。A.设备型号B.线路种类C.管路直径D.设备组别E.设计系统【答案】 D10. 【问题】 根据建设工程施工合同（示范文本）GF-2017-0201，关于提出索赔期限的说法，正确的有（ ）。A.若承包人按约定接受竣工付款证书后，应被视为无权再提出任何索赔要求B.若承包人按约定接受竣工付款证书后，应被视为无权再提出工程接受证书颁发前发生的索赔C.若承包人按约定提交最终结清申请单，只限于提出工程接受证书后发生的索赔D.承包人提出索赔的期限应自接受最终结清证书为止E.承包人提出索赔的期限是竣工结算后28 天内【答案】 BCD11

13、. 【问题】 根据一级建造师机电工程注册执业工程规模标准的规定，属于大型工程规模标 准的有（ ）。A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工裎B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程C.投资为2亿元的转炉工程 D.单项工程合同额1000万元的发电工程 E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程【答案】 ACD12. 【问题】 下面关于燃气管道吹扫，叙述中正确的是（ ）。A.管道及其附件组装完成并试压后，应进行气体或清管球清扫B.每次吹扫管道长度不宜超过1km，吹扫球应按介质流动方向进行C.吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查D.1min内没有铁锈脏物则认为合格 E.管道吹扫

14、后将集存在阀室放散管内的脏物排出，清扫干净【答案】 C13. 【问题】 结构设计的极限状态包括()。A.超限使用极限状态B.承载能力极限状态C.正常施工极限状态D.正常使用极限状态E.正常维修极限状态【答案】 BD14. 【问题】 下列选项中，属于公路路基爆破施工中常用的爆破方法的有（ ）A.光面爆破B.定向爆破C.浅孔爆破D.预裂爆破E.毫秒爆破【答案】 ABD15. 【问题】 价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素，其特点包括（ ）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程要求将功能定量化，即将功能转化为能够与成本直接相比的量化值C.价值工程的目标是以最低的生产成本使产

15、品具备其所必须具备的功能D.价值工程是以集体的智慧开展的有计划、有组织的管理活动E.价值工程中的价值是指对象的使用价值，而不是交换价值【答案】 ABD16. 【问题】 （2010 年真题）关于供热管道补偿器安装的说法，正确的有（ ）A.管道补偿器的两端，应各设一个固定支座B.靠近补偿器的两端，应至少各设有一个导向支座C.应对补偿器进行预拉伸D.填料式补偿器垂直安装时，有插管的一段应置于上部E.管道安装、试压、保温完毕后，应将补偿器临时固定装置的坚固件松开【答案】 BD17. 【问题】 建设工程项目进度控制的主要工作环节包括( )。A.确定进度目标B.分析和论证进度目标C.跟踪检查进度计划执行情

16、况D.编制进度计划E.采取纠偏措施【答案】 BCD18. 【问题】 当基坑底有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取（ ）保证坑底土层稳定。A.截水B.水平封底隔渗C.设置集水井D.钻孔减压E.回灌【答案】 BD19. 【问题】 依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（ ）。A. 要式合同B. 实践合同C. 单务合同D. 有偿合同E. 完成工作成果的合同【答案】 AD20. 【问题】 在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括（）。 A.工程合同价与工程概算B.工程合同价与工程款的支付C.工程决算与工程预算D.工程决算与工程合同价E.工程预算与工程概算【答案】 ABCD三 , 大题分

17、析题 (共5题，每题8分)1. （通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题

18、：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部通信施工总承包企业资质等级标准规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为3500万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资

19、质的单位施工不符合规定。(2)A施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有通信信息网络系统集成资质证书的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部通信工程质量监督管理规定作出的,有法定依据。通信工程质量监督管理规定明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的中华人民共和国建造师注册证书（通信与广电专业）和通信工程施工企业管理人员安全生产

20、考核合格证书,工程专职安全生产管理人员的通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书；监理单位应出示总监理工程师的通信建设监理工程师资格证书。2. 1背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200d，施工过程赶上雨期，工期延误20d，由于地质勘察资料不完善，工期延误30d，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2018年向业主提出索赔报告。2问题(1)指出索赔程序。(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。【答案】(1)索赔程

21、序：1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28d内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；2)承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；3)索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；4)在索赔事件影响结束后28d内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金

22、额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。(2)索赔期限相关规定：1)承包人按建设工程施工合同(示范文本)(GF一20170201)第142款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。2)承包人按第144款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。3. （2017年真题）某机电工程公司承接北方某城市一高档办公楼机电安装工程，建筑面积16万，地下三层，地上二十四层，内容包括：通风空调工程，给排水及消防工程，电气工程。本工程空调系统设置的类型：首层采用全空气定风量

23、可变新风空调系统；裙楼二层，三层报告厅区域采用风机盘管与新风系统；三层以上办公区域采用变风量VAV空调系统；网络机房，UPS室等采用精密空调系统。在地下室出入口区域，计算机房和资料室区域设置消防预作用灭火系统，系统通过自动控制的空压机保持管网系统正常的气体压力，在火灾自动报警系统报警后，开启电磁阀组使管网充水，变成湿式系统。工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统，通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压，将室内空气经过风道直接排出室外，以增加室内新风，并对外墙玻璃降温。系统由内外双层玻璃幕墙，幕墙管道风机，风道，静压箱，回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶，安装在装饰地板上，

24、风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管，风管直径为DN100-250mm。安装完成后，试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大，自检发现噪声大的主要原因是：风管与排风机的连接不正确；风管静压箱未单独安装支吊架【问题】1.本工程空调系统设置类型选用除考虑建筑的用途，规模外，还应主要考虑那些因素？按空调系统的不同分类方式，风机盘管与新风系统分别属于何种类型的空调系统？3.风口安装与装饰交叉施工应注意哪些事项？指出风管与排风机连接处有何技术要求？【答案】1.（1）空调系统设置类型选用还应考虑：使用特点，热湿负荷变化情况，参数及温湿度调节和控制的要求，以及工程所在地区气象条件，能源状况以及空调机房的

25、面积和位置，初投资和运行维修费用等因素，（2）按照空气处理设备的设置分，风机盘管与新风系统属于半集中式系统；按照承担室内空调负荷所用的介质分，风机盘管与新风系统属于空气水系统。3（1）风口安装与装饰交叉施工应注意事项包括：1）注意风口与装饰工程结合处的处理形式2）注意对装饰装修工程的成品保护（2）风管与排风机连接处的技术要求。1）风管与设备连接处应设置长度为150-300mm的柔性短管2）柔性短管松紧适度，不扭曲，并不宜作为找平找正的异径连接管4. 某公司承担了一项通信基站设备安装工程，主要工作量包括120个宏站和240个微站设备安装。合同约定：4月1日开工，6月30日前完工；建设单位在7月1

26、0日前完成初验，10月15日前完成竣工验收。项目部根据以往工程经验，制订了进度计划和成本预算：(1)周六、日及节假日期间本项目正常施工，每周完成宏站10个、微站20个，计划4月1日正式开工，6月23日完工，工期为12周。(2)宏站的施工预算费用为6000元站，微站的施工预算费用为3000元站；管理预算费用为12000元周。本工程如期开工。建设单位于4月5日向当地通信管理局提交了通信建设工程质量监督申报表，办理了质量监督申报手续。工程进行到第四周末和第八周末时的项目核算结果，见表1。工程最终于6月28日完工。建设单位于7月3日至8日组织了初验，经过试运行于10月11日至12日组织了终验，颁发了竣

27、工验收证书，并于10月31日到当地通信管理局办理了竣工验收备案手续。【问题】1分别计算第四周末和第八周末的计划工作预算费用BCWS、已完工作预算费用BC-WP、已完工作实际费用ACWP。2分别计算第四周末和第八周末费用偏差CV、进度偏差SV。3分析第四周末和第八周末进度与费用偏差情况并制定纠偏措施。4建设单位的做法有哪些不妥之处?说明正确做法。5建设单位办理竣工验收备案需提交哪些资料?6高处作业有哪些安全防护要求?【答案】1第四周末BCWS4=1060004+2030004+120004=1320004=528000元BCWP4=306000+903000+120004=498000元ACWP

28、4=425000+45000=470000元第八周末BCWP8=1320008=1056000元BCWP8=856000+1653000+120008=1101000元ACWP8=1100000元2第四周末CV4=BCWP4-ACWP4=28000元SV4=BCWP4-BCWS4=-30000元第八周末CV8=BCWP8-ACWP8=1000元SV8=BCWP8-BCWS8=45000元3第四周末成本节约、进度滞后、应对措施为迅速增加人员投入。第八周末成本节约、进度提前、应对措施为减少人员去其他项目。4建设单位的不妥之处及正确做法：(1)案例中4月1日开工，建设单位4月5日才提交不妥。建设单位

29、应在开工前7d向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)案例中10月11日至12日竣工验收，10月31日才办理备案手续不妥，建设单位应在工程竣工验收合格后15日内办理竣工验收备案手续。5应提交通信工程竣工验收备案表及工程验收证书。6高处作业的安全防护要求：(1)高处作业人员应当持证上岗；(2)作业人员应佩戴安全帽、安全带，穿工作服、工作鞋，并检查是否可靠；(3)高处作业人员情绪不稳定，不能保证精神集中时不得上岗；(4)高空作业前不准饮酒，前一天不准过量饮酒；(5)操作人员应统一指挥。上下塔时，人与人之间应保持一定距离，行进速度宜慢不宜快；(6)高处作业用的各种工、器具要加保险绳、钩、袋

30、，防止失手散落伤人；(7)严禁在杆、塔上抛掷物件；(8)当地气温高于人体体温、遇有5级以上(含)大风以及暴雨、打雷等恶劣天气或能见度低时严禁高处作业；(9)高处作业确保踩踏物牢靠；(10)作业人员身体健康。5. 1背景某新建机场飞机自动泊位引导系统工程建设项目，因行业特殊要求，经有关部门批准，决定采用邀请招标的方式进行，分别向A、B、C、D四家企业发出了投标邀请书。这四家企业均接受了邀请，并于规定时间购买了招标文件，招标文件中规定投标截止时间为2016年3月15日15点。C企业在3月15日递交投标文件时，因前方交通事故被堵在路上，并及时电话告知了机场方，且于当日15：06赶到投标地点，其余三家

31、企业均在投标文件规定的截止时间前递交了投标文件。开标时A企业投标代表因故未能及时到场，为此B企业投标代表认为A、C企业均无法参加此次竞标了。2问题(1)该工程可否采取邀请招标方式为什么(2)上述4家企业需具备民航机场工程企业承包资质吗应具备哪类资质(3)B企业代表的想法正确吗请说明理由。【答案】(1)该工程可以采取邀请招标的方式。因目前飞机自动泊位引导系统供应商较少，仅有少量潜在投标人可供选择，根据我国招标法规定，可以采取邀请招标的方式进行招标。(2)飞机自动泊位引导系统属于机场弱电系统，上述4家企业应具备民航机场工程企业承包资质。应具备“民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包企业资质”。(3

32、)B企业代表的想法不完全正确。因C企业递交投标文件时已经超出了截止时间，所以机场方不应接收C企业的投标文件，故C企业不能参加此次竞标。开标时虽然A企业代表未到场，但不影响机场方对A企业投标文件的开启，A企业依然能够参加此次竞标。招标投标法未规定开标时投标人必须到达开标现场，只要投标文件在规定时间送达指定地点的都应当接收，密封完好都应当开启、宣读。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。飞机自动泊位引导系统是通过传感器实时测算出飞机的当前位置与方向，并向驾驶员提供飞机接近停靠点的实时位置信息。目前国际上能够生产安装该系统的供应商仅有几家，故机场可以采用邀请招标的方式

33、。招标投标法第二十八条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。所以，尽管C企业电话通知了机场方其可能推迟提交投标文件且仅晚交6min，机场方也不能够接收其投标文件。招标投标法第三十四三十六条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封隋况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。上述法规中并未规定投标人必须出席开标现场，且A企业在截止时间前按时提交了投标文件，开标时应该开启A企业的投标文件。