2022年广东省监理工程师模考考试题.docx

《2022年广东省监理工程师模考考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年广东省监理工程师模考考试题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人【答案】 B2. 【问题】 根据国务院关于投资体制改革的决定，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行（）。A.审核制或备案制B.核准制或备案制C.审批制或审核制D.核准制或审批制【答案】 B3. 【问题】 设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的

2、具体时间。A.14，21B.14，14C.21，21D.21，14【答案】 D4. 【问题】 （）在接到承包人提交的工程进度计划之后，应对进度计划进行认真的审核。A.监理工程师B.项目经理C.业主D.建设方负责人【答案】 A5. 【问题】 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.建设单位项目负责人C.施工单位项目经理D.专业监理工程师【答案】 A6. 【问题】 用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（ ）。A.合格制法B.最低投标价

3、法C.初步审核法D.综合评估法【答案】 D7. 【问题】 对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的()对策。A.风险转移B.非保险转移C.损失控制D.风险回避【答案】 A8. 【问题】 建立工程目标控制工作考评机制，加强各部门之间的沟通协作，属于目标控制措施中的（）措施。A.组织B.技术C.合同D.经济【答案】 A9. 【问题】 现浇混凝土板厚度检测常用（ ）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】 D10. 【问题】 工程项目一览表在工程项目中的作用表现在（）。A.以便各个部门按统一口径确定工程项目的投资额和进行管理B.以便预测各个年度的投资规模C.规定分

4、年度计划D.明确各个项目的按期投产【答案】 A11. 【问题】 下列关于监理单位投标决策原则的说法中，错误的是（ ）。A.充分衡量自身人员和技术实力能否满足工程项目要求决定是否投标B.工程监理单位应将人力资源分散到几个小工程投标中，而不是集中力量参与一个较大工程投标C.充分考虑国家政策.建设单位信誉.招标条件.资金落实情况，保证中标后工程项目能顺利实施D.对于竞争激烈.风险特别大或把握不大的工程项目，应主动放弃投标【答案】 B12. 【问题】 法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（）。A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体【

5、答案】 C13. 【问题】 （2020年真题）根据建设工程监理规范，可由专业监理工程师签发的监理文件是（）。A.工程复工令B.工程开工令C.监理通知单D.工程款支付证书【答案】 C14. 【问题】 土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15 天，其中6 天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。A.其中6 天的不利气候条件风险B.其余9 天的不利气候条件风险C.停工15 天的工期延误D.停工15 天造成的费用损失【答案】 B15. 【问题】 见证取样资料由（）进行制备。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理机构【答案】 A16. 【问题】 建立

6、质量管理体系和进行质量管理的基本方法是（）。A.组织论B.控制论C.系统论D.PDCA循环【答案】 D17. 【问题】 代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.在代理权限范围内与对方谈判C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担【答案】 B18. 【问题】 下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（ ）。A.净现值B.投资收益率C.利息备付率D.项目投资财务净现值【答案】 B19. 【问题】 关于施工安全生产条件核查要求的说法，错误的是（）。A.施工

7、单位应确保满足项目安全生产条件B.合同段工程开工前应将安全生产条件落实情况自查结果报建设单位核查C.当项目安全生产条件发生变化时，应当及时向监理机构提出复核申请D.监理机构应按有关规定对施工单位开展安全生产条件核查，并将审核结果报建设单位【答案】 B20. 【问题】 在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。A.安全.服务.成本B.安全.风险.成本C.风险.服务.成本D.安全.服务.费用【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于模板、支架的拆除，下列选项正确的有（）。A.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落B.承重模板应纵向同

8、时、横向对称均衡卸落C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的原则D.遵循自上而下、分层分段拆除的顺序E.模板存放应符合规定【答案】 ACD2. 【问题】 （2019年真题）根据建筑法，建设单位领取施工许可证后，还应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形包括（）A.临时占用规划批准范围以内的场地B.拆除场地内的旧建筑物C.进行爆破作业D.临时中断道路交通E.可能损坏电力电缆【答案】 ACD3. 【问题】 地基与基础分部工程的验收，应由总监理工程师组织（ ）参与进行。A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.施工单位技术.质量负责人D.质量监督部门负责人E.材料供应单位负责人【答案】 ABC4

9、. 【问题】 保证在建设工程中的应用主要包括（）A.抵押B.动产质押C.施工投标保证D.施工合同的履约保证E.施工预付款担保【答案】 CD5. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应满足现场卫生、环境与消防安全管理方面的要求包括（ ）。A.做好施工现场人员调查B.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服饰C.提供的职工膳食.饮水.休息场所符合卫生标准D.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍E.设置消防通道.消防水源，配备消防设施和灭火器材【答案】 CD6. 【问题】 根据标准设计施工总承包招标文件，合同履行过程中发生（）情形的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得

10、利润补偿。A.争议评审组对监理人确定的修改B.异常恶劣的气候条件C.基准资料有误D.发包人原因造成质量不合格E.行政审批延误【答案】 AB7. 【问题】 工程施工合同文本的主要选项条款包括（）。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项C：带有分项工程表的目标合同C.选项D：带有工程量清单的目标合同D.选项E：成本补偿合同E.选项G：管理合同【答案】 ABCD8. 【问题】 关于招标有效期的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.投标有效期从投标截止日期开始起算B.投标有效期对投标人有约束力C.招标人在投标有效期内完成评标即可D.投标有效期内应完成合同签订工作E.投标有效期在合同订

11、立后自动终止【答案】 ABD9. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.DAAB 由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成C.如争端双方均未发出对DAAB 决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定D.如任一争端方对DAAB 决定不满，则该决定对争端双方仍具有约束力，直至该决定在双方友好解决或仲裁后做出修改E.在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端【答案】 ACD10. 【问题】 标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A

12、.施工合同协议书B.工程量清单C.中标通知书D.投标文件E.发包人要求【答案】 AC11. 【问题】 工程费用监理的工作原则包括（）。A.遵守法律法规的原则B.恪守合同条款的原则C.恪守公正公平的原则D.坚持准确及时的原则E.坚持安全至上的原则【答案】 ABCD12. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T50319-2013，监理实施细则应当包含的内容有（）。A.监理工作流程B.监理工作方法C.监理工作组织制度D.监理工作要点E.专业工程特点【答案】 ABD13. 【问题】 工程监理实施依据包括（）。A.法律法规B.工程建设标准C.初步设计文件D.施工合同E.勘察设计文件及合同【答案】 AB

13、14. 【问题】 机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）A.负责所供货的设备监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训【答案】 BC15. 【问题】 物资需求计划一般包括（）。A.总需求计划B.前期需求计划C.后期需求计划D.一次性需求计划E.各计划期需求计划【答案】 D16. 【问题】 （2020年真题）根据建设工程监理规范，监理规划应包括的内容有（）。A.工程概况B.监理工作内容、范围、目标C.工程风险分析与控制D.工程质量、造价、进度控制和组织协调E.工程监理重点、难点分析与

14、建议【答案】 ABD17. 【问题】 施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()A.汽车B.土地C.土地所有权D.支票E.可以转让的商标专用权【答案】 D18. 【问题】 工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括()A.基本处理过程描述B.施工方提供的有关数据及资料C.质量问题处理依据D.施工方质量问题处理方案E.对处理结果的检查、鉴定和验收结论【答案】 AC19. 【问题】 对由于承包商的原因所导致的工期延误，监理工程师可采取的制约手段包括()。A.停止付款B.责成对方赔偿误期损失C.没收保留金D.终止对承包单位的雇用E.取消承包人的经营资格【答案】 A

15、BD20. 【问题】 为设计提供的外部协作条件，随建设项目情况有所不同，一般包括（ ）。A.内部配套条件B.交通储运、物流等设施C.供电、供水、供热、供气、排水、排污等接入系统D.工程中的重大设备安排E.电源及其供应线路、供应方式和供应指标【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程在实施过程中发生了如下事件。事件1：由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目监理机构签发施工单位报送的“工程开工报审表”。事件2：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做

16、了相应处理后书面报告了建设单位。建设单位以打桩工程施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量问题，需进行返修。事件4：施工中，由建设单位负责采购的设备在没有通知施工单位共同清点的情况下就存放在施工现场。施工单位安装时发现该设备的部分部件损坏，对此，建设单位要求施工单位承担损坏赔偿责任。事件5：上述设备安装完毕后进行的单机无负荷试车未通过验收，经检验认定是由设备本身的

17、质量问题造成的。【问题】1指出事件1和事件2中建设单位做法的不妥之处，说明理由。2针对事件2，项目监理机构应如何处理打桩工程施工分包单位进场存在的问题3对事件3中的质量问题，项目监理机构应如何处理4指出事件4中建设单位做法的不妥之处，并说明理由。5事件5中，单机无负荷试车由谁组织其费用是否包含在合同价中因试车验收未通过所增加的各项费用由谁承担【答案】1事件1和事件2中建设单位做法的不妥之处及理由如下。(1)事件1中，建设单位做法的不妥之处：建设单位未领取施工许可证就要求签发“工程开工报审表”。理由：依据有关法规和规范，必须在办理好施工许可证的条件下才能要求签发“工程开工报审表”。(2)事件2中

18、，建设单位做法的不妥之处及理由如下。1)不妥之处：建设单位认为需经其认可分包单位资质。理由：分包单位的资质应由项目监理机构审查签认。2)不妥之处：提出不再允许施工单位将防水工程分包的要求。理由：违反施工合同约定。2针对事件2，项目监理机构处理打桩工程施工分包单位进场存在问题的程序如下。(1)下达“工程暂停令”。(2)对分包单位资质进行审查。(3)如果分包单位资质合格，签发“工程复工令”，分包单位复工。(4)如果分包单位资质不合格，要求施工单位撤换分包单位。(5)对不合格的分包单位已完成工程部分，进行质量验收，如果质量不合格，按有关程序处理。3对事件3中的质量问题，项目监理机构的处理如下。2.

19、某公路工程项目，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求，提交投标文件和投标保证金的截止时间为2008年5月30日。共有5家施工单位参加了投标。第1家施工单位于2008年6月2日提交了投标保证金。开标会于2008年6月3日由当地交通局主持召开。第5家施工单位于开标前向建设单位要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过评标定标建设单位最终确定第3家施工单位中标。建设单位与中标的施工单位按规定签订了施工合同。该公路工程在施工过程中发生了以下事件：事件1:因建设单位拆迁工作拖延，导致施工单位A项工作延误了2天，并造成人工窝工6个工日。事件2:施工单位与机械设备租赁商约定,C工作施工用的某机械由出租方提

20、供。但因出租方原因该机械未能按计划进场,造成施工单位C工作延误2天和人工窝工8个工日。.事件3:因建设单位提出设计变更，导致施工单位E工作延误4天，增加人工14个工日，其他费用增加9000元。事件4:因建设单位提供的材料出现质量缺陷，导致施工单位H工作延误2天，增加人工8个工日，并使F工作延误1天，并造成人工窝工20个工日。上述事件中,A、C、H三项工作均为关键工作，其余工作均为非关键工作,并均有足够的机动时间。问题:1.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。2.第1家施工单位提交投标保证金的时间是否符合规定？对其投标文件会产生什么影响？为什么？3.第5家施工单位撤回投标文件，招标方

21、对其投标保证金应如何处理？为什么？4.施工单位能否就上述每项事件向建设单位提出工程延期和费用索赔？请说明理由。【答案】1.上述招标投标过程中的不妥之处有：（1）开标会由交通局主持召开不妥。因为根据相关法律规定，开标应由招标人（建设单位）主持。（2）2008年6月3日开标不妥。因为根据相关法律规定，开标时间与提交投标文件的截止时间相同，即应在2008年5月30日开标。2.第1家施工单位提交投标保证金的时间不符合规定。由于提交投标保证金的时间比规定时间迟了3天，该投标文件将被拒收，作废标处理。因为根据相关法律规定，投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。3.第5家施

22、工单位在开标前撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。因为投标保证金是对投标的担保，不按规定提交投标文件或在开标前撤回投标文件的,招标人依法没收投标保证金，不予退还4.（1）事件1:可以向建设单位提出工程延期和费用索赔的要求。因为这属于建设单位没有按合同约定及时履行义务，属违约行为，且A工作为关键工作。（2）事件2:不能向建设单位提出工程延期和费用索赔。因为这属于施工单位自己应承担的风险责任，与建设单位无关。（3）事件3:可以向建设单位提出费用索赔，但不能提出工程延期。因为这属于建设单位应承担的事项，但E工作为非关键工作且有足够的机动时间，所以可以提出费用索赔，但不能提出工程延期。（4）事件4:

23、H工作延误的时间和造成的经济损失可以提出工程延期和费用索赔;F工作延误的时间不能提出工程延期，造成的经济损失可以提出费用索赔。因为这属于建设单位没有按合同约定提供合格材料，属违约行为，但H为关键工作，F为非关键工作。5.施工单位可得到的合理费用索赔有事件1、事件3、事件4。（1）事件1:窝工费:615=90（元）3. 某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：事件1：建设单位于2005年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后，于2006年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延

24、长一个月增加监理费8万元;监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006年2月10日，施工总工期为24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调

25、来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。问题：事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。【答案】

26、(1)事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是合理的。（1分）(2)理由：监理单位是受建设单位的委托，对施工单位进行监督管理。监理单位与建设单位有合同关系，而施工单位并没有合同关系，由于建设单位与施工单位存在合同关系，对监理单位而言，因施工单位的原因造成监理服务期延长的责任应由建设单位承担。（2分）4. 某地方工程，发包人与承包人依据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡。其中土方填筑220万m3，单价为12元m3；砌石护坡10万m3，单价40元m3。合同规定：（1）工程量清单中单项工程量的变化超过20时按变更处理。（2）工程施工计

27、划为先填筑，填筑全部完成后再砌石护坡。（3）发包人指定的采石场距工程现场10km，承包人的运输强度为500m3天。在土方施工中，由于以下事件引起停工：事件1：合同规定发包人移交施工现场的时间为当年的10月3日晚，由于发包人的原因，实际移交时间延误到10月8日晚。事件2：10月6日至10月15日工地连降大雨，属于异常恶劣的气候条件，在降雨期间全部暂停施工。事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体工程施工暂停。土方填筑实际完成320万m3，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了1元m3；土方填筑工程量的增加未延长填筑作业天数。承包人填筑设备停产一天损失80

28、00元，人工费7000元。事件4：在工程施工中，承包人在发包人指定的采石场开采了4万m3后，该采石场再无石料可采，监理工程师指示承包人自行寻找采石场。承包人另寻采石场发生合理费用5000元。新采石场距工程现场25km，经合同双方协商，石料运输距离每增1km，运费增加2元m3。采石场变更后，由于运距增加，承包人的运输强度变为435m3天。【答案】问题1：应批准工期延期30天。（1）因天气原因、移交场地延误等原因（属于不可抗力和发包人应承担的停工责任）造成从10月3日晚至10月15日施工暂停，工期延误12天。（2）由于料场变化，运输能力不足，影响砌石护坡工程延长工期：60000/435-60000

29、/500=18天。应批准工期延长：12+18=30（天）。问题2：土方填筑按原单价结算的工程量：220（1+20）=264（万m3）按新单价结算的工程量：320-264=56（万m3）土方填筑应结算的工程款：26412+56（12+1）=3896（万元）问题3：承包人应得到费用补偿：5. 某高速公路工程项目监理业务由业主直接委托给某工程监理公司，监理范围包括了路基路面、桥梁、隧道等主要项目的设计和施工监理。在合同谈判过程中，业主原计划仅将质量控制、进度控制、合同管理、组织协调工作等任务委托给该监理公司，经该监理公司建议，业主最终将投资控制任务也交给了该公司。在制定监理规划时，有关人员就派驻该项

30、目的总监理工程师数量发生了争议。有人坚持认为要分别按桥梁工程、隧道工程和路基路面工程设置机构并分别委任1名总监理工程师，共计3名。监理规划的内容经过讨论一致认为应包括：工程概况；监理单位的权利和义务；工程项目实施的组织；监理机构的建立；监理范围内的总目标；项目投资、进度、质量控制；合同管理；信息管理；组织协调；承包商配合监理事项等。在某次监理工作每周一次的例会上，总监理工程师强调下周工作的重点是配合审查业主方提出的工程变更事项，以及及时签发工程变更令。问题：1业主直接将监理任务委托给该监理公司，是否符合现行法律法规的规定？2该项目监理公司应派几名总监理工程师为妥？为什么？3该项目的监理机构应采

31、取什么结构形式？为什么？4业主最终采纳了监理公司的建议，将投资控制任务也委托给了该公司，说明了什么？5监理工程师在对工程项目进行目标规划和控制时，应注意什么？6监理规划和监理实施细则分别由谁负责编制？该项目的监理规划是否应该分阶段编写？监理单位讨论的上述监理规划的内容中，你认为哪些项目不应编入监理规划？7根据施工合同文件的规定，能够构成工程变更的常见事项有哪些？工程变更只能由业主提出吗？工程变更令应由谁签发？8监理工程师在审查工程变更价款时，应注意什么事项？9变更合同按什么方法进行？【答案】1.业主直接将监理任务委托给该监理公司，是否符合现行法律法规的规定？答案：这种直接委托监理任务的做法违反

32、了招标投标法的规定。该法明确规定，关系公共利益安全、政府投资、外资工程等实行监理必须招标。公路工程属于基础设施建设项目，因此应当采用招标方式选择监理企业。2.该项目监理公司应派几名总监理工程师为妥？为什么？答案：该项目监理公司应派一名总监理工程师。理由：该项目只有一份监理委托合同。3.该项目的监理机构应采取什么结构形式？为什么？答案：该项目的监理机构应采取按设计与施工阶段分解的直线制监理组织形式，直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。这种组织形式适用于能划分为若干个相对独立的子项目的大、中

33、型建设工程。因为该项目在地理位置上比较分散，线路比较长且监理任务包括了设计与施工两个阶段。4.业主最终采纳了监理公司的建议，将投资控制任务也委托给了该公司，说明了什么？答案：说明工程项目的目标控制要取得比较满意的效果，必须将三大目标的控制即质量、进度、投资控制有机结合起来。5.监理工程师在对工程项目进行目标规划和控制时，应注意什么？答案：在目标规划时，要注意统筹兼顾，在需求与目标之间，在三大目标之间反复协调，力求做到需求与目标的统一，三大目标的统一；要针对整个目标系统实施控制，防止盲目追求单一目标而冲击或干扰其他目标的现象发生。6.监理规划和监理实施细则分别由谁负责编制？该项目的监理规划是否应该分阶段编写？监理单位讨论的上述监理规划的内容中，你认为哪些项目不应编入监理规划？答案：（1）监理规划和监理实施细则应分别由总监理工程师和相应的专业监理工程师编制。（2）该项目的监理规划应该分阶段编写。（3）上述讨论的内容中监理单位的权利与义务、工程项目实施的组织、承包商配合监理事项等不应列入监理规划。