钢结构防火工程分包协议.docx

《钢结构防火工程分包协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构防火工程分包协议.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、钢结构 防火工 程施工分包协议发包人：承包人:H期：分包协议书发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其 它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包 人与承包人就气体有限公司XX中唐2*40000m3/h空分项口钢结构防 火涂料施工,经协商大城一致，订立本协议。一、分包工程概况1、工程名称：XXX气体有限公司X中唐2*40000m3/h空分装置钢结 构防火层安装工程2、工程地点：XX3、承包方式：包工、包料、保质量、包安全。4、工程分包范围：气体有限公司中唐2*40000m3/h空分装置区内的：空压机厂房、 氮氧压机房、分析小屋、1#、2#泵室及设计要

2、求管廊钢结构防火。 5、工程承包内容：乙方安照项目设计要求对钢结构防火进行施工，负责完成本工程所 有施工内容及措施。5.1、 负责工作范围内防火涂料购买、运输、储存、二次倒运及施工 所有工作；负责所有施工机戒、施工机具；5.2、 负责所有施工人员路费、食宿安排、保险、工人工资、施工用xx建设集团有限公司劳动保护用品；负责施工区域的安全文明建设；5.3、 负责施工区域成品及半成品保护工作;负责成品保护和缺陷维修工作；二、防火安装综合单价序号项目名称单位单价 （元）技术要求1耐火极限0.5h薄型涂料ma满足设计要求2耐火极限1.5h薄型涂料ma满足设计要求3耐火极限2.5h厚型涂料m*满足设计要求

3、三、工程价款工程总价暂定：XXX万元,最终工程价款以实际蓝图施工量X与 相应综合单价。四、工期要求：开工时间：2021年3月20日（以业主通知进场为准）竣工时间：2021年4月20日（满足业主施工总进度）五、双方责任：1、发包人责任：1.1、 确定施工范围；协助承包人进场及相关事宜；1.2、 施工完成后协助组织一业主、总包、监理进行验收；按合同的约定及时支付材料款及进度款、结算款；xx建设集团有限公司负责提供电源、施工用水源；2、承包人责任：2.1、 承包人指定XXX为现场负责人，负责施工现场协调等工作；编制施工技术保证措施及安全保证措施，并严格执行。乙方应 为施工人员每人购买不低于120万元

4、保险；2.2、 施工期间遵守厂规厂纪，因承包责任：故意、过失操作错误、 管理不善、无防护措施或不到位，造成设备、安全问题由承包人自行 承担。2.3、 施工过程中主意做好防止周围设备面污染、损坏措施，并及时 清理施工遗留物，施工结束后使现场文明卫生及时恢复。2.4、 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织 施工，确保工程质量达到国家验收标准，投入足够的人力、物力、保 证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度, 落实安全措施，确保施工安全。2.5、 乙方施工中由于质量、安全问题产生的罚单或经济损失由乙方 承担。六、工程质量：1、本工程质量应符合业主及国家行业的质

5、量标准；2、承包人在施工过程中如达不到验收质量标准，发包方可要求承包 人返工，直至符合验收标准，返工所造成费用由乙方承担。3、质量评定程序：最终验收由业主、监理单位及相关主管部门进行 评定。xx建设集团有限公司七、工程量的确认承包人在工程完工后3天内向发包方提交已完成工程量报告， 发包方在接到承包方的报告后，应及时对承包方的工程量进行审核、 核对、无异议签字确认。八、工程款支付1、工程款支付方式：现金或银行转账2、工程款支付在乙方施工人员及材料、设备进场3日内发包方确认后向乙方 支付总工程造价款20%作为预付款；在每单项目完工后，并通过监 理业主初步验收合格，乙方提供13%的增值税发票，支付给

6、乙方单 项工程款60%、留20%作为工程质量保证金，待整个项目总体验收 合格后，30日内日一次性付给乙方20%质保金。九、争议处理办法1、发包方和承包方在履行合同施工时发生争议，应本着友好的态 度进行协商解决，解决不成有关部门调解，任何一方不原调解、或 调解后不满意，可向长垣市仲裁委员会申请仲裁;2、可向有管辖权人民法院起诉解决。十、合同实施中变更1、如在承包人没有完全履行本合同之前，总包合同终止，发包人 应及时通知承包人终止合同，承包人接到通知后应尽快撤离现场，发 包人应支付承包人已完成工程量工程款。2、因不可抗力致使本合同无法履行、因业主原因造成工程停建或缓xx建设集团有限公司建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以自行解除合同履行。十一、合同终止双方履行完合同全部义务，本合同自动终止。十二、协议生效合同自双方签字盖章即日生效，任何一方不得违约，本合同一式 四份，各持2份。发包方：委托人：电话：开户行：账号：公司地址：承包方：委托人：电话：开户行：账号：公司地址：xx建设集团有限公司