二级建造师考试《法规相关知识》模拟试题dhaw.docx

《二级建造师考试《法规相关知识》模拟试题dhaw.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试《法规相关知识》模拟试题dhaw.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2007二级建造师考试法规相关知识模拟试题一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意） 1建造师执业资格注册有效期一般为（）年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。A2B3C4D52工程师肖某取得建造师执业资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后必须（）方可申请初始注册。A重新取得执业资格B提供达到继续教育要求的证明材料C提供新的业绩证明D符合继续执业的条件3法人的民事行为能力是法律赋予法人独立进行民事活动的能力，其行为能力总是有限的，由其成立的宗旨和（）所决定。A注册资金B业务范围C企业规模D业务能力4关于工程建设法律关系协议终止，下列说法正确的是

2、（）。A由于承包商违约，业主合理终止了合同B业主和承包商接受了监理工程师的调节，按照新的标准结算了工程款C业主和承包商接受了监理工程师的调节，双方同意推迟一个月结算工程款D发生了自然灾害，业主和承包商按照合同的约定终止了合同5民事法律关系的内容是（）。A民事权利和民事义务B民事权力和民事义务C民事权利和民事责任D民事权力和民事责任6民事法律关系的终止是指民事法律关系主体之间的（）不复存在，彼此丧失了约束力。A约束关系B权利义务C制约关系D责权利益7法律行为主体只有取得了相应的（）以后做出的民事行为法律才能认可。A民事权利能力B民事行为能力C民事权利能力和民事行为能力D民事权利能力或民事行为能力

3、8在代理权限范围内，代理人（）进行代理活动。A应亲自B可委托第三人C不必亲自D可以自己的名义9数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经人民法 院的裁决，债务人可以（）履行债务。A抵消B提存C混同D免除10在建设工程合同关系中，承包人有请求发包人按照合同约定支付工程价款的权利，而发包人则相应地有按照合同约定向承包人支付工程价款的义务。这些都是特定当事人之间的民事法律关系，因此都是（）的关系。A债权B权C责权D债11在诉讼时效期间的最后6个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中 止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间（）计算。A不再B重新

4、C继续D单独12一般情况下，（）的建筑工程可以不申请施工许可证。A工程投资额在3万元以下或者建筑面积在100平方米以下B工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下C工程投资额在30万元以下或者建筑面积在200平方米以下D工程投资额在300万元以下或者建筑面积在3000平方米以下13某医院欲新建一住院大楼，该医院于2007年3月20日领到施工许可证，根据建筑法的规定，该工程应在（）前开工。A2007年4月20日B2007年6月20 日C2007年9月20日D2008年3月20日14承包单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令（），处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。A吊销营业执照

5、B停止违法行为C改正D取缔15实行监理的建筑工程，（）与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。A建设单位B地方政府C质量监督部门D咨询公司16按照国家有关规定，下列工程必须实行监理的是（）。A一座总投资1800万元的养老院B一个建筑面积26万m2的住宅楼C一座总投资6100万元的污水处理厂D一个总投资2300万元的公共停车场17按照中华人民共和国合同法的规定，如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担（）的责任。A赔偿B缔约过失C降低资质等级D吊销资质证书18工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定勘察、设计，监理等服务的采购，单项合同估算价在

6、（）万元人民币以上的，必须进行招标。A20B10C15D5019招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现（）原则。A公平B保密C及时D公开20招标投标法第28条规定：“招标人收到投标文件后，应当（），不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。”A登记备案B签收送审C集中上报D签收保存21某建筑工程进行招标，最后中标金额为1000万元，但招标人与中标人并未按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，而是VA 900万元签订了合同，则按有关规定可以处（）的罚款。A3万元以上5万元以下B10万元以上15万元以下C5万元以上10万元

7、以下D15万元以上20万元以下22某工程投标总价为500万元，则投标保证金最高不得超过（）万元。A10B20C15D2523招标投标法第二十四条规定：“招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。”A10B15C20D2524关于联合体投标提交投标保证金，说法正确的是（）。A应以联合体牵头人的名义提交投标保证金B应以联合体各方的名义共同提交投标保证金C可以联合体牵头人或者联合体各方的名义提交投标保证金D联合体投标因实力比较强，可以不必提交投标保证金25我国招标投标法规定，开标时间应为

8、（）。A提交投标文件截止时间B提交投标文件截止时间的次日C提交投标文件截止时间的7日后D其他约定时间26某自来水工程项目招标时，由招标人依法组建评标委员会，则关于该委员会的组成符合规定的是（）。A委员会成员人数7人，其中招标人的代表3人，经济专家、技术专家各2人B委员会成员人数5人，其中招标人的代表3人，经济专家、技术专家各1人C委员会成员人数4人，其中招标人的代表2人，经济专家、技术专家各1人D委员会成员人数9人，其中招标人的代表1人，经济专家、技术专家各4人27根据招标投标法和工程建设项目施工招标投标办法的有关规定，评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日（）个工和日

9、前确定中标人。A7B15C30D4528建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。A县级以上人民政府B有关主管部门C行业协会D建设行政主管部门29建设工程安全生产管理条例规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（）培训。A安全生产责任B安全生产检查C安全生产教育D安全生产制度30生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，应（）。A给予主要负责人撤职处分B责令限期改正C责令停产停业整顿D处以罚款31生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议

10、（）。A无效B有效C经备案后生效D是否生效应视具体情况而定32从事特种作业的安全人员必须进行培训，经过考试合格后方能上岗作业。该规定属于（）范畴。A岗位人员的安全生产责任制B项目经理责任制C安全生产培训制度D从事建筑活动主体负责人的责任制33工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当（）。A要求施工单位整改B要求施工单位暂时停止施工C要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D及时向有关主管部门报告34安全生产费用应当专款专用，不得挪作他用，是（）安全生产基本保障措施。A设计单位B建设单位C施工单位D监理单位35建设单位要求施工单位压缩合同约定工期的，责令限期改正

11、，并处（）的罚款。A2万元以上20万元以下B10万元以上20万元以下C20万元以上50万元以下D50万元以上36施工单位在施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（）的罚款。A1万元以上2万元以下B2万元以上5万元以下C5万元以上10万元以下D10万元以上20万元以下37根据建设工程质量管理条例规定，工程发包和招标过程中不属于建设单位的质量责任和义务的是（）。A应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位B应当依法对与建设工程有关的重要设备、材料等的采购进行招标C必须向有关的勘查、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料D必须对施工质量进行检验

12、38下列对于强制性标准监督检查的表述，错误的是（）。A工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容B应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定C应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准D工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定39建设工程监理单位不对以下（）所描述的质量责任和义务负责。A依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任B选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场C不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系D应

13、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，进行现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测40施工单位应承担法律责任的是（）。A未按照国家规定办理工程质量监督手续的B将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的C有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的D未组织竣工验收，擅自交付使用的41根据劳动法的规定，用人单位应当承担连带责任的情形是（）。A用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的B用人单位违反法律规定，侵害女职工和未成年的合法权益，并对其造成伤害的C用人单位招用尚未解除劳动合同的劳动者，对原用人单位造成经济损失的D用人单位违反法律规定的条件解除劳动合同或者故意

14、拖延不订立劳动合同，对劳动者造成损害的42下列不属于劳动合同变更的是（）。A劳动合同期限的变更B劳动保护的变更C当事人的变更D劳动报酬的变更43在试用期内经证明不符合录用条件的，用人单位（）。A可以随时解除劳动合同B必须解除劳动合同C可以解除合同，但应当提前30 H通知劳动者D不得解除劳动合同44建设单位应承担法律责任的是（）。A超越本单位资质等级承揽工程的B涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的C未按照国家规定办理工程质量监督手续的D转让工程监理业务的45在工程建筑领域，下列行为中构成工程重大安全事故罪的是（）。A某房地产楼盘施工过程中，夜间施工，给周围居民带来了严重

15、的损害B某工地施工挖地基，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成一下夜班工人摔人坑中，重伤C某工程监理单位在进行检查过程中，发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌的严重后果D某矿井主在地下水位超高的情况下，仍然要求工人冒险下井开采，造成严重后果46从事建筑工程活动的企业或单位，由（）审批后，颁发资格证书。A工商行政管理部门B建设行政主管部门C县级以上人民政府D市级以上人民政府47侵权行为与违约行为虽然都是民事违法行为，但存在主要区别，即（）。A侵权行为违反的是约定义务，违约行为违反的是合同中的法定义务B违约行为侵犯的是绝对权，侵权行为侵

16、犯的是相对权即债权C侵权行为违反的是合同中的法定义务，违约行为违反的是约定义务D侵权行为的法律责任仅限于财产责任，违约行为的法律责任包括财产责任和非财产责任48工程法律责任的一般构成要件之间互为联系、互为作用，缺一不可，它们由损害事实发生、存在违法行为、违法行为与损害事实之间有因果关系和（）四个条件构成。A违法者主观上故意B违法者主观上疏忽大意C违法者主观上有过失D违法者主观上有过错49在建设项目中，如果机器、设施或钢结构的价格及安装费用占整个工程造价的30，则应按（）。A建筑工程一切险投保B施工工程一切险投保C建筑工程一切险70和安装工程一切险30投保D造价的70 9，6投保安装工程一切险5

17、0某开发商通过信函的方式向某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，当对方接到信函准备承诺时，开发商又打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）。A要约的撤回B要约的失效C要约的撤销D要约的消灭51合同主体合格是指（）。A合同当事人具有完全民事权利能力B合同当事人具有相应的民事行为能力C合同当事人具有完全的民事权利能力和民事行为能力D合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力52合同的成立意味着（）。A合同具有法律效力B当事人对合同内容达成一致C合同符合法律规定D合同受到法律保护53下列合同中，属于无效合同的是（）。A条款有矛盾的合同B合同权利义务明显不公平的合同C

18、损害社会公共利益的合同D条款有空缺的合同54下列关于承诺的说法中，正确的是（）。A承诺可以撤回B承诺既可以撤回也可以撤销C承诺可以撤销D承诺既不能撤回也不能撤销55当事人因对方违约采取适当的措施防止损失的扩大而支出的合理费用，由（）承担。A违约方B当事人C双方各一半D依据责任的大小双方分担56合同转让是指合同的（）发生了变化。A主体B客体C内容D对象57合同转让中，“权利转让协议”的双方当事人是（）。A债权人与债务人B债权人、债务人双方与第三人C债权人与第三人D债务人与第三人58仲裁能够充分体现当事人的意思自治，仲裁中的许多具体程序都是由当事人协商确定和选择的，因此，与诉讼相比，仲裁程序更具有

19、弹性。这体现了仲裁的（）特点。A灵活性B专业性C快捷性D独立性59仲裁委员会在收到符合受理条件的仲裁申请书之日起（）日内应当受理。A3 B5C7D1060我国民事诉讼法确定级别管辖的根据不包括（）。A案件的性质B复杂程度C争议金额的大小D当事人的年龄二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得O.5分）61建造师的执业范围包括（）。A担任建设工程项目施工的项目经理B行业协会规定的其他业务C从事其他施工活动的管理工作D地方政府规定的其他业务E法律、行政法规或国务院建设行政管理部门规定的其他业务62民事法律关

20、系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括（）。A代理人B被代理人C自然人D其他组织E法人63下列选项中（）属于委托代理终止的原因。A代理期限届满B被代理人取得民事行为能力C代理人辞去委托D代理人死亡E代理事务完成64有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现，该工程尚未取得施工许可证，也未取得工程规划许可证，施工图设计文件也未按规定经过审查。根据建筑工程施工许可管理办法规定，可以（）。A责令改正B责令停止施工C对监理单位处以罚款D对建设单位处以罚款E对施工单位处以罚款65我国建筑法提倡对建筑工程实行总承包，因此一个建设项目的业主可以将项目的（）发包给一个

21、工程总承包企业。A设计一采购一施工B采购一施工C设计一施工D发包一招标E设计一采购66按照建筑法的规定，建设单位应当在实施建筑工程监理前，将（）书面通知被监理的建筑施工企业。A监理的内容B监理规划C监理的费用D委托的工程监理单位E监理权限67工程建设项目招标范围包括（）。A全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目B施工单项合同估算价在i00万元人民币以上的C关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目D使用国际组织或者外国政府资金的项目E关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目68根据招标投标法第3条规定了在中华人民共和国境内进行工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程

22、建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标的项目有（）。A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B全部或者部分使用国有资金投资式者国家融资的项目C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的69投标保证金将被没收的情况有（）。A投标人在投标有效期内撤回其投标文件B投标人在投标截止日期内撤回其投标文件C中标人未能在规定期限内提交履约保证金D中标人未能在规定期限内签署合同协议E投标人所投的标为废标70投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（）。A中标无效B有关单位和责任人应当承

23、担相应的行政责任或刑事责任C吊销营业执照D重新招标E如果给他人造成损失的，有关责任人和单位应当承担民事赔偿责任71下列有关招标投标签订合同的说明，不正确的是（）。A应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同B招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议C招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出修改D如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保E中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还72下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有（）。A招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行B评

24、标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人C招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果73工地发生伤亡事故的性质通常可分为（）事故。A伤害B责任C非责任D自然E破坏74下列属于工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务包括（）。A对建设工程安全生产承担监理责任B向施工单位提供有关资料C不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资D审查施工组织设计中的安全技术措施E及时、如实报告生产安全事故75施工单位对以下行为中的（）承担法律责任。A转包工程B

25、合法分包工程C非法分包工程D不申领施工许可证E不履行保修义务76根据劳动法，有（）情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。A在试用期内B用人单位用暴力手段强迫劳动C用人单位用威胁手段强迫劳动D用人单位没有应劳动者的要求给予加薪E用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬77对违约行为的认定，下列说法正确的是（）。A违约行为的主体是合同当事人B违约行为是一种客观的违反合同的行为C违约行为侵害的客体是合同对方的债权D违约行为是侵权行为的特殊表现形式E违约行为是当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的行为78下列有关诉讼财产保全的说法，正确的是（）。A须在诉讼过程中由当事人提出

26、申请B必要时人民法院可以依职权采取C财产保全措施有查封、扣押、拍卖等方法D财产保全限于请求的范围或者与本案有关的财物E人民法院可以责令申请人提供担保79建筑工程一切险的被保险人可以是（）。A业主B总承包商C相对人D业主聘用的监理工程师E分包商80下列关于先予执行的条件，正确的是（）。A当事人之间权利义务关系明确B申请人有实现权利的迫切需要C人民法院依职权适用D被申请人有履行能力E在提起诉讼之前一、单项选择题1B 2B 3B 4D 5A 6B 7C 8A 9B lOD11C 12B 13B 14B 15A 16C 17B 18D 19A 20D21C 22A 23C 24C 25A 26D 27

27、C 28B 29C 30B31A 32A 33C 34C 35C 36C 37D 38C 39D 40C41C 42B 43C 44C 45C 46B 47C 48D 49A 50C 51D 52B 53C 54A 55A 56A 57C 58A 59B 60D二、多项选择题61ACE 62CDE 63ACDE 64ABDE 65ABCE 66ADE 67ACDE 68ABC 69ACD 70ABE 71CE 72ACDE 73BCE 74AD75ABCE 76ABCE 77ABCE 78ABDE 79ABDE 80ABD三、答案解析5答案A 民事法律关系是由民法规范调整的以权利义务为内容的社

28、会关系包括人身关系和财产关系。7答案C 法人与自然人相对，它是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。8答案A 按我国民法通则规定，代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。代理人在代理活动中应亲自进行代理活动。故选项B、C、D均错误。9答案B 提存是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债权人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为。10答案D 在建设工程合同关系中，承包人有请求发包人按照合同约定支付工程价款的权利，而发包人则相应

29、地有按照合同约定向承包人支付工程价款的义务。这些都是特定当事人之间的民事法律关系，因此都是债的关系。12答案B 建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。14答案B 承包单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的吊销资质证书；有非法所得，予以没收。15答案A 实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。19答案A 招标投标活动的公平原则，要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事，平等地对待每一位投标竞争者，不得对不

30、同的投标竞争者采用不同的标准。招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标。20答案D 招标投标法第28条规定“招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时问后送达的投标文件，招标人应当拒收”。21答案C 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正。可以处中标项目金额5以上10以下的罚款。22答案A 投标保证金一般不得超过投标总价的2，但最高不得超过80万元人民币。500万元乘以2为10万元。24答案C 工程建设项目施工招标投标办法第45条规定“联合体投标的

31、，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的保证金，对联合体各成员具有约束力。”25答案A招标投标法第34条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截至时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。35答案C根据建设工程安全生产管理条例的规定建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（1）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定要求的；（2）要求施工单位压缩合同约定工期的；（3）将拆除工程发包给不具有相关资质等级的施工单位。36答案C建设工程安全生产管理条例第64条

32、规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿。并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（1）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（2）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（3）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（4）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；（5）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。39答案D 施工人员对涉及结构安全

33、的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。不属于监理单位的质量责任。42答案B 劳动合同的概念。选项A、C是属于合同关系，受合同法调整；选项D是保险关系，应受保险法调整。48答案D 因为答案A违法者主观上故意和答案B违法者主观上疏忽大意以及答案C违法者主观上有过失，都是违法者主观上有过错的具体表现，以上述三个答案中任何一个都不足以概括法律责任的一般构成要件中违法者主观上有过错的内容。因此，答案D正确。53答案C 无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益自始不能产生法律约束力的合同。选项

34、C属于此类，其他为可撤销合同。56答案A 合同转让是合同主体发生了变化，由新的合同当事人代替了原合同当事人，而合同的内容没有改变。62答案A、C、D附属性医院属于其他组织地方各级人民政府的职能部门属于机关法人。63答案A、C、D、E由于代理的种类不同，代理关系终止的原因也不尽相同，委托代理的终止原因主要有：（1）代理期限届满或代理事务完成；（2）被代理人取消委托或代理人辞去委托；（3）代理人死亡或丧失民事行为能力；（4）作为被代理人或代理人的法人组织终止。67答案A、C、D、E 工程建设项目招标范围包括：全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项

35、目；使用国际组织或者外国政府资金的项目。关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目。71答案C、E我国招标投标法规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保。中标人不与招标人订立合同的。投标保证金不予退还，并取消其中标资格。75答案A、B、C、E 答案D是错误的，申领施工许可证是建设单位的责任。77答案A、B、C、E这是考察违约行为和侵权行为的关系。由于侵权行为属于违约行为，换句话说，侵权行为是违约行为的特殊表现形式，所以答案D认为违约行为是侵权行为的特殊表现形式是错误的。79答案A、B、D、E在建筑工程保险中被保险人除A、B，D、E的答案外。还可以是与工程有密切关系的单位或个人，但答案C只说明相对人，并未说明是与工程有关，更谈不上与工程有密切关系。因此，答案C不是备选答案。