专题资料（2021-2022年）FIDIC习题(1).doc

《专题资料（2021-2022年）FIDIC习题(1).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专题资料（2021-2022年）FIDIC习题(1).doc（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、习题八习题八 FIDIC合同条件及施工索赔合同条件及施工索赔一、单选题一、单选题1FIDIC合同条件规定合同条件规定，在施工过程中在施工过程中，总包商与指总包商与指定分包商的施工发生交叉干扰应由（定分包商的施工发生交叉干扰应由（）负责协调工）负责协调工作。作。A.业主业主 B.总包商总包商 C.工程师工程师 D.指定分包商指定分包商2FIDIC合同条件规定合同条件规定，承包商向业主提交的履约保承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期限是从（函，保证书内的合同担保有效期限是从（）。）。A.合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止B.合同签字之日起到

2、颁发解除缺陷责任证书日为止合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止C.发布开工令之日起到颁发工程移交证书日为止发布开工令之日起到颁发工程移交证书日为止D.发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止止3FIDIC施工合同条件规定施工合同条件规定，业主扣留的保留金应在业主扣留的保留金应在（）时全部退还。）时全部退还。A.颁发竣工证书颁发竣工证书B.颁发工程移交证书颁发工程移交证书C.颁发解除缺陷责任书颁发解除缺陷责任书D.颁发最终支付证书颁发最终支付证书4FIDIC合同条件规定的合同条件规定的“合同有效期合同有效期”是指从合同签是指从合同签字之日起，至

3、（字之日起，至（）止。）止。A.颁发工程移交证书日颁发工程移交证书日B.工程移交证书中注明的竣工日工程移交证书中注明的竣工日C.颁发解除缺陷责任证书日颁发解除缺陷责任证书日D.承包商提交的结清单生效日承包商提交的结清单生效日5FIDIC施工合同条件规定施工合同条件规定，包含在合同价格之内的包含在合同价格之内的暂定金使用归（暂定金使用归（）控制。）控制。A.业主业主 B.工程师工程师 C.承包商承包商 D.工程师和承包商共同工程师和承包商共同6施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向（商应向（）提出索赔要求。）提出索赔要求。A.业主业主 B.承包

4、商承包商 C.工程师工程师 D.工程师代表工程师代表7FIDIC合同条件规定，公差款应按（合同条件规定，公差款应按（）结算。）结算。A.计量工程量计量工程量B.工程量清单中注明的工程量工程量清单中注明的工程量C.工程概算书中的工程量工程概算书中的工程量D.承包商提交的工程量承包商提交的工程量8工程项目中使用的任何工程设备必须得到工程项目中使用的任何工程设备必须得到（）的的书面许可后方可运至现场。书面许可后方可运至现场。A.业主业主 B.承包方承包方 C.监理工程师监理工程师 D.设备供应商设备供应商9工程移交证书颁发以后，对公差的照管应由（工程移交证书颁发以后，对公差的照管应由（）负责。负责。

5、A.业主业主 B.承包商承包商 C.监理工程师监理工程师 D.协商协商10 FIDIC 合同条件中所说的工程竣工是指工程已达合同条件中所说的工程竣工是指工程已达到（到（）。）。A.完成了全部清场扫尾工作完成了全部清场扫尾工作B.虽未完成了全部规定工作但达到业主可使用要求虽未完成了全部规定工作但达到业主可使用要求C.已经过了竣工试验但仍有影响使用的缺陷已经过了竣工试验但仍有影响使用的缺陷D.已通过了竣工试验已通过了竣工试验，但尚未提交他负责设计部分的但尚未提交他负责设计部分的使用和维护手册使用和维护手册11按照施工合同中索赔程度的规定按照施工合同中索赔程度的规定，承包方受到不承包方受到不属于他应

6、承担责任事件而受到损害属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后应在事件发生后28天内首先向工程师提交（天内首先向工程师提交（）。）。A.索赔证据索赔证据B.索赔意向通知索赔意向通知C.索赔依据索赔依据D.索赔报告索赔报告12承包商应在索赔事件发生后（承包商应在索赔事件发生后（）天内向工程师）天内向工程师递交索赔意向通知、递交索赔意向通知、A.10天天 B.20天天 C.14天天 D.28天天13监理工程师有权处理的索赔使承包商（监理工程师有权处理的索赔使承包商（）。）。A.依据合同条款提出的索赔依据合同条款提出的索赔B.依据其他法律文书提出的索赔依据其他法律文书提出的索赔C.提出的道义索

7、赔提出的道义索赔D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔无合法理由延误竣工对业主的违约索赔14在在FIDIC合同条件下，承包商向业主提交的履约合同条件下，承包商向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（保函内的合同担保有效期限是从（）为止。）为止。A.合同签字之日起到颁发工程移交证书合同签字之日起到颁发工程移交证书B.合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书C.发布开工令之日起到颁发工程移交证书发布开工令之日起到颁发工程移交证书D.发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书15FIDIC合同条件规定，当组成合同各条件的约定合同

8、条件规定，当组成合同各条件的约定有矛盾或歧议时应由（有矛盾或歧议时应由（）解释。）解释。A.业主业主 B.承包商承包商 C.监理工程师监理工程师 D.业主与承包商协业主与承包商协商商16FIDIC合同条件规定，计算承包商的施工工期是合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的从开工令之日起到监理工程师签发的（）之日为止之日为止。A.工程移交证书工程移交证书B.工程移交证书指明的竣工日工程移交证书指明的竣工日C.解除缺陷责任证书解除缺陷责任证书D.最终支付证书最终支付证书17FIDIC合同条件中所说的工程竣工是指工程已达合同条件中所说的工程竣工是指工程已达到（到（）的条件

9、。）的条件。A.完成了全部清场扫尾工作完成了全部清场扫尾工作B.已通过竣工检验已通过竣工检验，虽未完成全部规定工作但不影响虽未完成全部规定工作但不影响业主使用业主使用C.已达完工程度但尚未进行竣工试验已达完工程度但尚未进行竣工试验D.已经过了保险期的运行检验已经过了保险期的运行检验18FIDIC合同条件规定，承包商本月完成的工程量合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少较少，应支付的工程进度款结算额小于监理工程师签应支付的工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时，（证的最小金额时，（）。）。A.本月工程量不予计量本月工程量不予计量B.按实际完成的工程量支付应得款按实际完成的工程量支付应得

10、款C.本月不支付本月不支付D.按计划工程量支付按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部从下月的应得款内扣回不足部分分19FIDIC合同条件规定，承包商负责设计的图纸经合同条件规定，承包商负责设计的图纸经监理工程师审查批准使用后监理工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量出现因设计责任的质量事故，则该项损失应由（事故，则该项损失应由（）负责。）负责。A.业主业主 B.监理工程师监理工程师 C.承包商承包商 D.承包商与监理工承包商与监理工程师共同程师共同20FIDIC合同条件规定，业主在应支付工程进度款合同条件规定，业主在应支付工程进度款日后日后28天内仍未付款，承包商（天内仍未付款，承包

11、商（）自行停止施工。）自行停止施工。A.可在第可在第29天天B.可在发出停工通知书后第可在发出停工通知书后第2天天C.可在发出停工通知书后第可在发出停工通知书后第29天天D.不允许不允许21FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保险金，在颁发工程移交证书程进度款开始扣留的保险金，在颁发工程移交证书后，业主应（后，业主应（）。）。A.仍不返还承包商仍不返还承包商B.返还承包商一半返还承包商一半C.返还承包商一半和利息返还承包商一半和利息D.全部返还承包商全部返还承包商22FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发合同条件规定，业主

12、应在监理工程师签发（）后第）后第14天内，退还承包商履约保函。天内，退还承包商履约保函。A.工程移交证书工程移交证书B.解除缺陷责任证书解除缺陷责任证书C.结清单结清单D.最终支付证书最终支付证书23FIDIC合同条件中规定的合同条件中规定的“指定分包商指定分包商”是指承担是指承担部分施工任务的单位，他是（部分施工任务的单位，他是（）。）。A.由业主选定，与总包商签订合同由业主选定，与总包商签订合同B.由总包商选定，与业主签订合同由总包商选定，与业主签订合同C.由监理工程师选定，与业主签订合同由监理工程师选定，与业主签订合同D.由业主选定，与监理工程师签订合同由业主选定，与监理工程师签订合同2

13、4FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师颁发土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（工程移交证书的条件为（）。）。A.工程最终竣工工程最终竣工B.工程全部完工工程全部完工C.工程基本竣工并通过竣工检验工程基本竣工并通过竣工检验D.工程基本完工工程基本完工25FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师（土木工程施工合同条件规定，工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。之后，退还承包商合同约定的全部保留金。A.签发工程移交证书签发工程移交证书B.签发解除缺陷责任证书签发解除缺陷责任证书C.签发分部工程移交证书签发分部工程移交证书D.退还履约保函退还履约保函26FIDI

14、C土木工程施工合同条件规定土木工程施工合同条件规定，（）有权将有权将工程部分项目交由指定分包商实施。工程部分项目交由指定分包商实施。A.业主业主B.承包商承包商C.工程师工程师D.业主和承包商业主和承包商27FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为（限应为（）。）。A.从投保之日到最终结算日从投保之日到最终结算日B.从投保之日到工程竣工移交之日从投保之日到工程竣工移交之日C.从现场开始工作到工程竣工移交之日从现场开始工作到工程竣工移交之日D.从现场开始工作到解除缺陷责任期结束从现场开始工作到解除缺陷责任期结束28FIDIC土木工程施工合同条件规定

15、，承包商投保土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（工程险时，应以（）名义进行。）名义进行。A.承包商承包商 B.业主业主 C.承包商和业主承包商和业主 D.总包商或业主总包商或业主29FIDIC土木工程施工合同条件规定，当监理工程土木工程施工合同条件规定，当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时，应应由（由（）。）。A.业主裁定业主裁定B.业主协调监理工程师和承包商意见业主协调监理工程师和承包商意见C.监理工程师决定监理工程师决定D.第三方调解解决第三方调解解决30FIDIC土木工程施工合同条件规定，承包商负有土木工程施工合同

16、条件规定，承包商负有对工程的照管责任对工程的照管责任。期限自工程开工之日起期限自工程开工之日起，到到（）止。止。A.验收后批准竣工日验收后批准竣工日B.解除缺陷责任证书签发日解除缺陷责任证书签发日C.工程移交证书中指明竣工日工程移交证书中指明竣工日D.颁发工程移交证书日颁发工程移交证书日31FIDIC土木工程施工合同条件规定，承包商在施土木工程施工合同条件规定，承包商在施工阶段未能按监理工程师指示在规定的时间内修复工阶段未能按监理工程师指示在规定的时间内修复缺陷工程部位，业主缺陷工程部位，业主雇佣其它人完成且返修金额较大，这笔费用应该从雇佣其它人完成且返修金额较大，这笔费用应该从（）内扣除。）

17、内扣除。A.工程保险金工程保险金B.工程保留金工程保留金C.工程进度款工程进度款D.最终结算款最终结算款32FIDIC土木工程施工合同条件规定，施工期从下土木工程施工合同条件规定，施工期从下达开工令起到监理工程师签发（达开工令起到监理工程师签发（）之日为止。）之日为止。A.工程移交证书工程移交证书B.工程移交证书指明的竣工工程移交证书指明的竣工C.解除缺陷责任证书解除缺陷责任证书D.最终付款证书最终付款证书33FIDIC条款适用（条款适用（）。）。A.单价合同单价合同B.总价合同总价合同C.成本加酬金合同成本加酬金合同D.任何合同任何合同34FIDIC条款规定条款规定，指定的分包商应与指定的分

18、包商应与（）签订分签订分包合同。包合同。A.业主业主 B.总承包商总承包商 C.监理公司监理公司 D.业主与总承包商业主与总承包商35FIDIC条款规定，按照权利义务关系，指定分包条款规定，按照权利义务关系，指定分包商对（商对（）负责。）负责。A.业主业主 B.监理工程师监理工程师 C.分包商分包商 D.总承包商总承包商36FIDIC条款规定，业主与承包商任何一方对工程条款规定，业主与承包商任何一方对工程师的决定不满意时，应在接到决定通知后的（师的决定不满意时，应在接到决定通知后的（）内）内向仲裁机构提出仲裁申请。向仲裁机构提出仲裁申请。A.28天天 B.58天天 C.70天天 D.98天天3

19、7监理工程师有权处理索赔是承包商（监理工程师有权处理索赔是承包商（）。）。A.依据合同条款提出的索赔依据合同条款提出的索赔B.依据其它法律文书提出的索赔依据其它法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔提出的道义索赔D.无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿38施工合同示范文本规定施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地施工中遇到有价值的地下文物后下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（施，对打乱施工计划的后果责任是（）。）。A.承包商承担保护措施费用，工期不予顺延承包商承担保护措施费用，工期不

20、予顺延B.承包商承担保护措施费用，工期予以顺延承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C.业主承担保护措施费用，工期不予顺延业主承担保护措施费用，工期不予顺延D.业主承担保护措施费用，工期予以顺延业主承担保护措施费用，工期予以顺延39上级行政部门的工作人员在施工现场检查工作时上级行政部门的工作人员在施工现场检查工作时应由（应由（）对他们的工作安全负责。）对他们的工作安全负责。A.业主业主B.监理单位监理单位C.承包商承包商D.工作人员自己工作人员自己40建设工程进入缺陷责任期后，应由（建设工程进入缺陷责任期后，应由（）负责对）负责对已建工程的照管。已建工程的照管。A.业主业主B.监理工程师监理工程

21、师C.承包商承包商D.承包商与监理工程师共同承包商与监理工程师共同41由于某种自然力的作用使施工受到损害由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测和防范的条件应由（测和防范的条件应由（）来判断。）来判断。A.业主业主B.监理工程师监理工程师C.承包商承包商D.上级主管部门上级主管部门42施工合同示范本规定施工合同示范本规定，甲方在收到乙方提交的索甲方在收到乙方提交的索赔报告后的赔报告后的10天内未作出任何答复天内未作出任何答复，则该索赔应认为则该索赔应认为（）。）。A.已经批准已经批准B.被拒绝被拒

22、绝C.尚待批准尚待批准D.需再次提交索赔报告需再次提交索赔报告43施工合同中索赔的性质属于（施工合同中索赔的性质属于（）。）。A.经济补偿经济补偿B.经济惩罚经济惩罚C.经济制裁经济制裁D.经济补偿和经济制裁经济补偿和经济制裁44FIDIC合同条件和国内施工合同条件规定索赔申合同条件和国内施工合同条件规定索赔申请发出的时间分别是在索赔事件发生后（请发出的时间分别是在索赔事件发生后（）内。）内。A.14天或天或20天内天内B.10天或天或20天内天内C.28天或天或10天内天内D.28天或天或20天内天内45下列（下列（）能作为承包商的索赔证据）能作为承包商的索赔证据A.索赔事件发生时的口头协议

23、索赔事件发生时的口头协议B.在会议纪要中双方确认的商讨性意见在会议纪要中双方确认的商讨性意见C.有业主签名的有关电传有业主签名的有关电传D.未经监理工程师签署认可的电话记录未经监理工程师签署认可的电话记录46由业主推荐的分包商的失误引起的工期延长由业主推荐的分包商的失误引起的工期延长，费费用损失，承包商（用损失，承包商（）。）。A.承担全部责任承担全部责任B.依此可向业主提出工期索赔依此可向业主提出工期索赔C.不承担任何责任不承担任何责任D.依此可向业主提出费用索赔依此可向业主提出费用索赔二、多选题二、多选题1FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，（合同条件规定，进行竣工结算时，（）不）不属

24、于增加或减少超过有效合同价属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因后的调整原因。A.因法规、政策变化的补偿款因法规、政策变化的补偿款B.完成新增工作内容获得的公差款完成新增工作内容获得的公差款C.业主拖延支付公差款的利息补偿业主拖延支付公差款的利息补偿D.汇率变化的调整费汇率变化的调整费E.超过预计工程量部分的付款超过预计工程量部分的付款2FIDIC合同条件规定合同条件规定，业主应承担的风险有业主应承担的风险有（）。A.业主提供的设计不当造成的损失业主提供的设计不当造成的损失B.战争造成的损失战争造成的损失C.超音速飞行物产生的压力波造成的损失超音速飞行物产生的压力波造成的损失D.有毒气

25、体污染造成的损失有毒气体污染造成的损失E.建筑材料不合格造成的损失建筑材料不合格造成的损失3施工索赔从索赔的目的来看可分为（施工索赔从索赔的目的来看可分为（）。）。A.质量索赔质量索赔B.数量索赔数量索赔C.工期索赔工期索赔D.费用索赔费用索赔E.综合索赔综合索赔4工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有（立的条件有（）。）。A.与合同相比，事件造成了承包商损失与合同相比，事件造成了承包商损失B.损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任C.承包商在索赔事件发生后承包商在索赔事件发生后28天内向工程

26、师提交了天内向工程师提交了索赔意向通知索赔意向通知D.承包商在索赔意向通知发出后承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交天内向业主递交了索赔报告了索赔报告E.索赔资料已经建设主管部门审查合格索赔资料已经建设主管部门审查合格5分包商应立即执行的变更指令包括分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指的书面指令。令。A.业主直接送达业主直接送达B.工程师直接送达工程师直接送达C.工程师代表直接送达工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布经承包商代表确认工程师发布6承包商要求索赔成立必须同时具备的条件有承包商要求索赔成立必须同时具备的条件有（）。A.

27、与合同相比已造成额外费用增加或工期损失与合同相比已造成额外费用增加或工期损失B.费用增加或工期损失非承包商原因费用增加或工期损失非承包商原因C.按合同规定不应由承包商承担的风险按合同规定不应由承包商承担的风险D.在规定的时间内提出索赔在规定的时间内提出索赔E.施工难度增加施工难度增加7承包商向业主索赔成立的条件包括有（承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。）。A.由于业主原因造成费用增加和工期损失由于业主原因造成费用增加和工期损失B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失由于工程师原因造成费用增加和工期损失C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失由于分包商原因造成费用增加和工期损失D.按约定提交

28、了索赔意向按约定提交了索赔意向E.提交了索赔报告提交了索赔报告8 工程师对承包商施工索赔的处理决定工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商承包商（）。A.必须执行必须执行B.可以不予理睬可以不予理睬C.可以执行可以执行D.可以要求工程师重新考虑可以要求工程师重新考虑E.可以依据合同提交仲裁可以依据合同提交仲裁9在在FIDIC合同条件下合同条件下，监理工程师有权发布变更指监理工程师有权发布变更指令的情况包括（令的情况包括（）。）。A.减少工程量清单中规定工作内容的数量减少工程量清单中规定工作内容的数量B.发布设计变更指令发布设计变更指令C.将承包商原定工作范围内的部分施工内容交与其将承包商原定工

29、作范围内的部分施工内容交与其它承包商完成它承包商完成D.改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间序和时间E.要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作工现场的机具完成的新增工作10按照按照FIDIC合同条件规定合同条件规定，在在（）期限内承包商期限内承包商都有权提出索赔要求。都有权提出索赔要求。A.合同签订日到发布开工令日合同签订日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日颁发工程移交证书日到颁

30、发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书日到提出合同争议日颁发解除缺陷责任证书日到提出合同争议日E.结清单生效日之后到提出合同争议日结清单生效日之后到提出合同争议日11FIDIC合同条件内规定解决业主与承包商合同纠合同条件内规定解决业主与承包商合同纠纷的方式依次为（纷的方式依次为（）。）。A.双方协商双方协商B.请工程师决定请工程师决定C.请行政主管部门调解请行政主管部门调解D.提请仲裁提请仲裁E.提交诉讼提交诉讼12FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法）等原因导致承包商按合同约定方法计算

31、的结算款额减计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后后，仍超过有效合同价仍超过有效合同价15以上时以上时，应调整承包商的应调整承包商的竣工结算款竣工结算款?额。额。A.因不可抗力损害给予的补偿款因不可抗力损害给予的补偿款B.增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款工程款C.完成新增工作内容获得的工程款完成新增工作内容获得的工程款D.业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款E.施工中遇到图纸上没有标明的地下建筑物，按照变施工中遇到图纸上没有标

32、明的地下建筑物，按照变更调整单价后增加的工程款更调整单价后增加的工程款13监理工程师颁发了工程移交证书即标志着监理工程师颁发了工程移交证书即标志着（）。A.承包商的施工期结束承包商的施工期结束B.承包商完成了全部合同义务承包商完成了全部合同义务C.解除承包商对工程质量的责任解除承包商对工程质量的责任D.承包商对主要工程照管责任结束承包商对主要工程照管责任结束E.履约保函的担保责任结束履约保函的担保责任结束14FIDIC土木工程施工合同条件规定监理工程师可土木工程施工合同条件规定监理工程师可以行使下列权力（以行使下列权力（）。）。A.发布工程变更指令发布工程变更指令B.审查批准承包商的施工进度计

33、划审查批准承包商的施工进度计划C.删减部分工作内容，另行委托完成删减部分工作内容，另行委托完成D.批准使用暂定金额批准使用暂定金额E.实施竣工所必需的任何种类的附加工作实施竣工所必需的任何种类的附加工作15FIDIC土木工程施工合同条件规定土木工程施工合同条件规定，（）的关系的关系不是合同法律关系。不是合同法律关系。A.业主和指定分包商业主和指定分包商B.业主和工程师业主和工程师C.业主和分包商业主和分包商D.承包商和指定分包商承包商和指定分包商E.业主和承包商业主和承包商16 FIDIC土木工程施工合同条件土木工程施工合同条件，设置设置“缺陷责任期缺陷责任期”的目的是让工程建设项目在运行条件

34、下考验工程质的目的是让工程建设项目在运行条件下考验工程质量是否达到合同技术规范所要求的标准量是否达到合同技术规范所要求的标准，故此故此，合同合同条件对条件对“缺陷责任期缺陷责任期”作如下规定（作如下规定（）。）。A.“缺陷责任期缺陷责任期”就是工程保修期就是工程保修期B.缺陷责任期内若发现工程设备有重大质量缺陷而缺陷责任期内若发现工程设备有重大质量缺陷而需要更换导致运行被迫终止时，缺陷责任期相应延需要更换导致运行被迫终止时，缺陷责任期相应延长，扣除设备更换时间，再继续计算缺陷责任期。长，扣除设备更换时间，再继续计算缺陷责任期。C.工程缺陷责任期的延长或部分工程的缺陷责任期工程缺陷责任期的延长或

35、部分工程的缺陷责任期的延长的延长，缺陷责任期的累计时间缺陷责任期的累计时间，均不应超过工程移均不应超过工程移交之日起算的二年时间交之日起算的二年时间D.工程缺陷责任期的长短工程缺陷责任期的长短，必须依照通用条件的规定必须依照通用条件的规定E.因业主负责采购设备延误导致施工中断，承包商对因业主负责采购设备延误导致施工中断，承包商对该部分已完成的缺陷责任义务不能超过合同原定这该部分已完成的缺陷责任义务不能超过合同原定这部分工程竣部分工程竣工日后的二年工日后的二年17FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利土木工程施工合同条件规定，业主的权利有（有（）。）。A.批准或否决承包商转让合同、转让工

36、程权批准或否决承包商转让合同、转让工程权B.指定分包商指定分包商C.直接向承包商发布口头、书面的直接向承包商发布口头、书面的“变更工程指令变更工程指令”D.视承包商的严重违约情节视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施的雇佣关系等补救措施E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险无法预测的任何自然力作用的风险18下列职责中下列职责中，（）属于属于FIDIC土木工程施工合同土木工程施工合同条件规定的业主职责。条件规定的业主职责。A.在合同约定的时间内向承包商提供施工场地在合

37、同约定的时间内向承包商提供施工场地B.在合同约定的范围内采取相应的安全措施在合同约定的范围内采取相应的安全措施，保障已保障已完成工程不受损害完成工程不受损害C.承担在合同通用条件中规定的风险承担在合同通用条件中规定的风险D.按合同规定的时间向承包商支付工程款按合同规定的时间向承包商支付工程款E.按合同约定的时间向承包商提供施工图纸按合同约定的时间向承包商提供施工图纸19FIDIC条款规定，在施工中，必须办理的投保项条款规定，在施工中，必须办理的投保项目有（目有（）。）。A.工程险工程险B.第三者责任第三者责任C.承包商设备险承包商设备险D.人身保险人身保险E.金融风险金融风险20导致承包商的实

38、际施工成本加大，在（导致承包商的实际施工成本加大，在（）情况）情况下向业主提出索赔的要求成立。下向业主提出索赔的要求成立。A.业主订购的建筑材料供货商延误交付业主订购的建筑材料供货商延误交付B.由于现场不利于气候条件的影响由于现场不利于气候条件的影响C.因执行监理工程师的赶工指令不间断施工使施工因执行监理工程师的赶工指令不间断施工使施工机械损坏导致的停工损失机械损坏导致的停工损失D.受到现场其它独立承包商的施工干扰受到现场其它独立承包商的施工干扰E.受到现场分包商的施工干扰受到现场分包商的施工干扰21FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师审查土木工程施工合同条件规定，工程师审查承包商索赔报

39、告成立的条件是（承包商索赔报告成立的条件是（）。）。A.承包商按规定的程序承包商按规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔提交了索赔意向通知和索赔报告报告B.有充分证据证明，事件已造成了承包商的实际损有充分证据证明，事件已造成了承包商的实际损失，即成本开支增大或直线工期延长失，即成本开支增大或直线工期延长C.与合同相对照与合同相对照，事件已造成了承包商施工成本的额事件已造成了承包商施工成本的额外支出，或直线工期损失外支出，或直线工期损失D.费用的增加或工期的损失是由于业主的过错责任费用的增加或工期的损失是由于业主的过错责任或风险责任而造成的或风险责任而造成的E.造成费用的增加或工期的损失的原因，按

40、合同的约造成费用的增加或工期的损失的原因，按合同的约定不属于承包商的行为或风险责任定不属于承包商的行为或风险责任22FIDIC土木工程施工合同条件规定土木工程施工合同条件规定，在在（）情况情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。A.工程发生额外或附加工作需要延期完成工程发生额外或附加工作需要延期完成B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工承包商的机械设备故障造成的暂停施工D.业主提供的设备延期到货造成的延误业主提供的设备延期到货造成的延误E.承包商施工组织不当造成的

41、停工承包商施工组织不当造成的停工23因监理工程师提供错误数据导致放线错误因监理工程师提供错误数据导致放线错误，承包承包商可获得的索赔有（商可获得的索赔有（）。）。A.合理的工期展延合理的工期展延B.施工成本费用的补偿施工成本费用的补偿C.由于造成的承包商间接损失由于造成的承包商间接损失D.承包商的利润损失承包商的利润损失E.业主给予承包商的赔偿业主给予承包商的赔偿24索赔是向对方提出给予补偿或赔偿的权利要求索赔是向对方提出给予补偿或赔偿的权利要求，它是（它是（）。）。A.一种违约的惩罚一种违约的惩罚B.属于经济补偿行为属于经济补偿行为C.索赔方的损害与被索赔方的行为存在法律上的因索赔方的损害与

42、被索赔方的行为存在法律上的因果关系果关系D.由索赔方主动提出由索赔方主动提出E.根据惯例而提出根据惯例而提出25在机械设备索赔费中包括了（在机械设备索赔费中包括了（）。）。A.设备使用时间延长设备使用时间延长B.设备保险费设备保险费C.设备生产台班费设备生产台班费D.设备管理费设备管理费E.设备机械折旧和修理费分摊设备机械折旧和修理费分摊26我国施工合同示范文本规定的索赔程序有我国施工合同示范文本规定的索赔程序有（）。A.发出索赔通知发出索赔通知B.索赔报告索赔报告C.工程师审查索赔报告工程师审查索赔报告D.工程师与承包商协商补偿额工程师与承包商协商补偿额E.索赔的批准索赔的批准27监理工程师

43、处理索赔的权限范围有（监理工程师处理索赔的权限范围有（）。）。A.有权审核、处理合同内的索赔有权审核、处理合同内的索赔B.有权审核、处理合同外的索赔有权审核、处理合同外的索赔C.不负责承包商拖延违约赔偿处理不负责承包商拖延违约赔偿处理D.有权处理道义索赔有权处理道义索赔E.合同内的索赔处理决定超过权限范围时，需报业主合同内的索赔处理决定超过权限范围时，需报业主批准后才能执行批准后才能执行28监理工程师在审核索赔报告中要求展延工期时监理工程师在审核索赔报告中要求展延工期时，要注意以下几点（要注意以下几点（）。）。A.划清施工进度拖延的责任划清施工进度拖延的责任B.分清可原谅并给予补偿费用的延期和

44、可原谅不予分清可原谅并给予补偿费用的延期和可原谅不予补偿费用的延期补偿费用的延期C.监理工程师有权要求承包商缩短合同工期监理工程师有权要求承包商缩短合同工期D.监理工程师无权要求因承包商的原因而延误关键监理工程师无权要求因承包商的原因而延误关键路线上的工作进行赶工路线上的工作进行赶工E.被延误的工作是处在施工进度计划关键线路上的施被延误的工作是处在施工进度计划关键线路上的施工内容工内容29 监理工程师在审核费用索赔时监理工程师在审核费用索赔时，要注意审核要注意审核（）。A.承包商可索赔的费用承包商可索赔的费用B.索赔取费的合理性索赔取费的合理性C.承包商的投标书承包商的投标书D.索赔计算的正确

45、性索赔计算的正确性E.划清索赔事件的责任划清索赔事件的责任三、判断题三、判断题1业主与承包商发生合同争议时业主与承包商发生合同争议时，按照按照FIDIC合同条合同条件的规定件的规定，双方通过协商不能达成一致时双方通过协商不能达成一致时，应将争议应将争议提交监理工程师调解。（提交监理工程师调解。（）2 FIDIC土木工程施工合同条件规定土木工程施工合同条件规定，如果业主同意如果业主同意，也允许承包商提交与保留金等额的维修保函代换缺也允许承包商提交与保留金等额的维修保函代换缺陷责任期内的保修金。（陷责任期内的保修金。（）3建筑安装工程承包合同条例建筑安装工程承包合同条例和和FIDIC土木工土木工程

46、施工合同条件程施工合同条件是二部重要的关于工程施工管理的是二部重要的关于工程施工管理的法律规范。（法律规范。（）4动员预付款是业主为解决承包商开展施工前期准动员预付款是业主为解决承包商开展施工前期准备工作时，资金短缺而预先支付的一笔款项。（备工作时，资金短缺而预先支付的一笔款项。（）5在施工过程中，对有缺陷工程的修复，在工程师在施工过程中，对有缺陷工程的修复，在工程师指示的合理时间内指示的合理时间内，如果承包商没有完成或他无力完如果承包商没有完成或他无力完成缺陷工程的修复工作成缺陷工程的修复工作，业主不可以雇佣其他人来完业主不可以雇佣其他人来完成。（成。（）6只有由于业主不履行合同的行为责任原

47、因导致承只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害包商的合法权益受到损害，承包商才可提出索赔承包商才可提出索赔。（）7业主退还承包商履约保函，并按结清单支付后，业主退还承包商履约保函，并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向业承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向业主提出索赔要求（）主提出索赔要求（）8我国施工合同示范文本规定：索赔事件发生后我国施工合同示范文本规定：索赔事件发生后20天内，施工企业应向监理单位发出索赔通知。（天内，施工企业应向监理单位发出索赔通知。（）9执行执行FIDIC合同条款下合同条款下，承包商对业主风险造成的承包商对业主风险造成的损失和修费的费用索赔包括了成本加利润。（损失和修费的费用索赔包括了成本加利润。（）10执行执行FIDIC合同条款下，承包商对修补非承包商合同条款下，承包商对修补非承包商原因的缺陷的费用索赔，包括了成本加利润。（原因的缺陷的费用索赔，包括了成本加利润。（）11在处理停工损失人工费补偿索赔时在处理停工损失人工费补偿索赔时，应包括机械应包括机械的运转操作费用。（的运转操作费用。（）12在处理停驶机械费补偿索赔时在处理停驶机械费补偿索赔时，应包括机械的运应包括机械的运转操作费用转操作费用。（）