2022年黑龙江省二级建造师高分模拟题59.docx

《2022年黑龙江省二级建造师高分模拟题59.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年黑龙江省二级建造师高分模拟题59.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于拌和水站水泥混凝土拌和设备的要求，错误的是（）。A.拌和设备应采用质量自动计量设备B.减水剂应采用全自动电子称量设备C.拌和用水应采用流量计计量D.混凝土拌和应采用强制式拌和机【答案】 C2. 【问题】 （2021年第1批真题）某工程需开挖土方量为500m3，人工定额是2.0m3/工日，一班制作业，拟安排10 人。则工程持续时间是（ ）天。A.25B.50C.100D.200【答案】 A3. 【问题】 钢筋按其直径大小进行分类时，直径等于或小于（）mm卷成盘条的叫轻筋。A.10B.12C

2、.15D.16【答案】 B4. 【问题】 （2018年真题）关于施工企业质量管理体系文件构成的说法， 正确的是（ ）。A.质量计划是纲领性文件B.质量记录应阐述企业质量目标和方针C.质量手册应产生项目各阶段的质量责任和权限D.程序文件是质量手册的支持性文件【答案】 D5. 【问题】 （2020年真题）根据消防法，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是( )。A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材B.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效C.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】 B

3、6. 【问题】 （2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定( )。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】 C7. 【问题】 （2018年真题）根据民事诉讼法，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是( )。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的【答案】

4、D8. 【问题】 （2019年真题）关于商标专用权的说法，正确的是( )。A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】 C9. 【问题】 根据交通运输部关于发布高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南（试行）的通知（交安监发（2014）266号）要求，对暂时无有效措施的（）级风险，应立即停工。A.IB.IIC.IIID.IV【答案】 D10. 【问题】 （2020年真题）发承包双方在合同中约定直接成本实报实销，发包方再额外支付一笔报酬，若发生设计变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本

5、的10%时，固定的报酬也要增加。此合同属于成本加酬金合同中的（ ）。A.成本加固定比例合同B.成本加奖金合同同C.成本加固定费用合同D.最大成本加费用合同【答案】 C11. 【问题】 关于水泥混凝土路面胀缝设置的说法，正确的是（）。A.高温施工时应设置胀缝B.常温施工，集料温缩系数较小时应设置胀缝C.邻近桥梁或其他固定构造物处或与其他道路相交处，应设置横向胀缝D.常温施工，年温差较小时应设置胀缝【答案】 C12. 【问题】 采用灌砂法检测压实度，不宜用于（ ）。A.填石路堤B.二灰基层C.砂石路面D.沥青贯入式路面【答案】 A13. 【问题】 （2019年真题）关于装饰装修工程现场防火安全的说

6、法正确的是（ ）。A.易燃材料施工配套使用照明灯应有防爆装置B.易燃物品集中放置在安全区域时不可标记C.现场金属切割作业有专人监督时可不开动火证D.施工现场可设置独立的吸烟区并配备灭火器【答案】 A14. 【问题】 （2021年5月真题）关于模板拆除的说法，错误的是（ ）。A.先支的后拆，后支的先拆B.先拆非承重模板，后拆承重模板C.从下而上进行拆除D.当混凝土强度达到规定要求时，方可拆除底模及支架【答案】 C15. 【问题】 下列土石材料中，不得直接用作路基填料的是（ ）A.砂土质土B.有机质土C.巨粒土D.碎石土【答案】 B16. 【问题】 （2021年第2批真题）关于仲裁调解的说法，正确

7、的是( )。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】 A17. 【问题】 （2014年真题）下列施工现场超噪声值的声源控制措施中，属于转移声源措施的是（ ）。A.用电动空压机代替柴油机B.在鼓风机进出风管处设置阻性消声器C.在工厂车间生产制作门窗D.装卸材料轻拿轻放【答案】 C18. 【问题】 冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时（）。A.增加2025%B.减少2025%C.减少3540%D.增加3540%【答案】 B19.

8、【问题】 （2020年真题）关于两阶段招标的说法，正确的是( )。A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】 C20. 【问题】 （2015年真题）下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是（ ）。A.分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施B.隐蔽工程的检查C.工程质量事故的处理D.进场材料抽样检验或试验【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】

9、 关于水泥稳定土基层路拌法的说法，正确的有（）。A.摊铺土之前只需通过计算确定土的松铺系数B.摊铺土应在摊铺水泥的前一天进行C.如已平整的土含水量过小，应在土层上洒水闷料D.细粒土应经一夜闷料E.对于二级公路，土与水泥的干拌可采用农用旋转耕作机与平地机配合进行【答案】 BCD2. 【问题】 施工现场使用的电动工具通常分为、类，其划分的主要依据有（）。（2017年真题）A.重量 B.绝缘性能 C.体积 D.价格 E.防触电性能【答案】 B3. 【问题】 预制拼装连续箱梁桥的预应力钢绞线下料长度，应根据张拉千斤顶长度、张拉伸长值、弹性回缩值以及()计算确定。A.台座长度B.预制梁节段长度C.结构的

10、预应力孔道长度D.锚夹具厚度E.钢绞线外露长度【答案】 ACD4. 【问题】 公路水运工程安全生产监督管理办法规定施工单位在采用（ ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A.新技术B.新工艺C.新设备D.新材料E.新工具【答案】 ABCD5. 【问题】 人工挖孔灌注桩施工的优点有（）。A.无振动B.噪声小C.操作要求简单D.无须接桩E.能适应地层变化【答案】 ABD6. 【问题】 根据公路工程施工安全技术规范，下面需要组织专家论证的是（）。A.开挖深度4m的基坑B.深度15m人工挖孔桩C.水深8m的围堰D.悬臂浇筑法挂篮E.长度大于100m的偏压棚洞【答案】 B7. 【问题】 当Km

11、等于0.5S时，反应速度为最大速度的A.1/3B.1/2C.2/3D.3/5E.3/4【答案】 C8. 【问题】 路堤选择填料时，需要进行复查和取样试验。土的试验项目包括（ ）。A.天然含水率B.塑限指数C.液限D.塑限E.标准击实试验【答案】 ACD9. 【问题】 尾矿库安全管理规定中的施工要求，未经技术论证和安全生产监督管理部门的 批准，任何单位和个人不得随意变更下述涉及尾矿库安全的事宜（）。A.筑坝方式B.坝型、坝外坡坡比和最终埂轴线的位置C.坝体防渗、排渗及反滤层的设置D.排洪系统的形式、布置及尺寸E.顼体的非破损性检査【答案】 ABCD10. 【问题】 地质构造的形式总体可分为（）。

12、A.单斜B.褶皱C.裂隙D.断裂E.层理【答案】 ABD11. 【问题】 隐蔽工程质量检测评定所依据的工程质量检查记录应有（）的共同签字A.建设单位（含监理） B.施工单位 C.设计单位D.质量监督部门 E.质量安全检测单位【答案】 AB12. 【问题】 当地下水埋藏较深或有固定含水层时，宜采用的地下水排除设施是（ ）。A.渗沟B.渗井C.检查井D.暗沟E.渗水隧洞【答案】 B13. 【问题】 隧道防排水应遵循（）原则。A.以防为主B.防、排、截、堵相结合C.因地制宜D.综合治理E.以排为主【答案】 BCD14. 【问题】 根据硐室断面大小及其围岩的稳定程度，硐室施工方法主要分为（）。A. 一

13、次成形施工法B.分层施工法C.导硐施工法D.全断面施工法E. 二次成形施工法【答案】 BCD15. 【问题】 护栏的主要作用是防止失控车辆越过中央分隔带，或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生次事故。护栏还具有的作用有（ ）。A.指示B.吸收能量C.标识公路用地界限D.减轻事故车辆及人员的损伤程度E.诱导视线【答案】 BD16. 【问题】 关于钢筋混凝土梁桥支架施工的说法，正确的有（）。A.支架预拱度设置应考虑地基的非弹性沉陷B.支架应根据荷载大小确定是否需要预压C.支架预拱度一般按二次抛物线设置D.支架荷载除梁体混凝土重量外，再加上施工荷载及风力作用即可E.支架预拱度设置时应考虑张拉上拱的

14、影响【答案】 AC17. 【问题】 根据硐室断面大小及其围岩的稳定程度，硐室施工方法主要分为（）。A. 一次成形施工法B.分层施工法C.导硐施工法D.全断面施工法E. 二次成形施工法【答案】 BCD18. 【问题】 对于井筒混凝土井壁的施工质量检査，主要包括（）。A.井壁外观B.井壁厚度C.井壁接槎形式D.井壁混凝土强度E.漏水量【答案】 ABD19. 【问题】 下列关于核子密度湿度仪法测定压实度的说法中正确的有（ ）。A.可对沥青混合料施工的压实度进行检测B.试验时，打开仪器，测试员退出2m之外，按照选定的时间进行测量C.在进行基层混合料压实层密度测定前，应用核子法对取孔的试件进行标定D.每

15、天使用前用标准板测定仪器的标准值E.是通过电磁法来测量路基密度【答案】 ABD20. 【问题】 关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是（）。A.长段井壁施工可采用装配式模板B.喷混凝土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度1m时整体金属模板高度应有1.2m以上【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料:某新建排灌结合的泵站工程，采用肘型进水流道，平直管出水流道，下部为块基型墩墙式结构，上部为排架式结构。某施工企业承担该项目施工，签约合同价为2900万元，施工过程中有如下事件:事件1为加强施工安全管理，项目部成

16、立了安全领导小组，确定了施工安全管理目标和要求。施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员都经过了水行政主管部门安全生产考核合格后任职。施工单位对三级安全教育培训情况建立了档案。事件2:项目部编制了施工组织设计，其部分内容如下:(1)施工用电由系统电网接入，现场安装变压器1台。(2)泵室基坑深75m，坡比1:2，土方采用明挖施工。(3)泵室墩墙、电机层施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道。(4)混凝土浇筑垂直运输采用塔式起重机。事件3:项目监理部编制了监理规划，其中涉及本单位安全责任的部分内容如下:(1)严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程监理。(2)工程施工前认真履行有关文

17、件的审查义务。(3)施工过程中履行代表项目法人对安全生产情况进行监督检查的义务。问题:【答案】1根据水利水电工程施工安全管理导则SL721-2015，施工单位应对三级安全教育培训情况建立档案。三级安全教育的要求是:(1)公司教育(一级教育)主要进行安全基本知识、法规、法制教育。(2)项目部(工段、区、队)教育(二级教育)主要进行现场规章制度和遵章守纪教育。(3)班组教育(三级教育)主要进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育。2可能发生生产安全事故的危险部位(或设备):变压器、起重机、脚手架、施工通道口、基坑边沿等。3监理单位应当履行代表项目法人对施工过程中的安全生产情况进行监督检查义务

18、，有关义务可以分两个层次:在发现施工过程中存在安全事故隐患时，应当要求施工单位整改。在施工单位拒不整改或者不停止施工时等情况下的救急责任，监理单位应当履行及时报告的义务。2. 某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径67m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备相关人员及职能部室。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时问6个小时，由队长为每个班组的作业量

19、进行考核。项目经理组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，其中部分内容如下：井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-28155，副提升机为JK-25115，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1,-758吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期25个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题：1该项目部的劳动组织形式是否合适，为什么2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥3项目经理在工期安排上是否恰当，为什么【答案】问题1该项

20、目部掘进队采取四六制综合班组作业方式不合适。因为该作业方式不适合组织快速施工，立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工。而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。本题考查考生对立井井筒施工工艺的掌握，只有在掌握了立井井筒施工工艺的基础上才能安

21、排好最合适的劳动组织形式。通常情况下，由于立井井筒施工各工序的专业性技术性非常强，特别是对设备的操控技术要求非常高，需要专业化的班组才能完全胜任，才能充分发挥设备的性能，因此立井井筒掘砌施工通常都是采用专业班组，固定工序，滚班作业。这种情况一般不会被打破。问题2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也是基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-25115也

22、不能提升4m3吊桶。2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400金属风筒，不能满足通风需求，建议改成1趟600胶质风筒。80DG1-758吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。本题考查考生对施工现场的一些基本常识。从事过立井井筒施工的都知道5m直径的井筒是无法布置双吊桶提升的，两台中心回转抓岩机也是没有必要的。立井井筒掘进期间的通风通常是用压入式，一般不做硬质风筒，硬质风筒一是成本高，二是井下风筒接续工作难度大，风险高，而且400的风筒明显不能满足通风要求，或者说会造成通风阻力增大很多，不利于现场通风。80DG1-758吊泵的扬程是600m，明显不能满足现场排水的需要。这些都是现场管理中最常

23、见的基本的常识，需要建造师去熟练地掌握。问题3不恰当。总工期安排了125个月，不满足合同要求。本题考察计划工期和要求工期的关系。计划工期是施工单位根据施工安排确定的工期，确定时较多考虑自身条件，包括劳动力、设备、技术能力等，要求工期是业主确定的，是合同明确的。施工单位计划工期应当满足业主要求工期需要，否则施工单位将承担违约责任。3. 某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径67m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人

24、员与设备，成立了施工项目部，配备相关人员及职能部室。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时问6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，其中部分内容如下：井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-28155，副提升机为JK-25115，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1,-758吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期25个月，井筒施工工期8个月，马头门施

25、工2个月考虑。问题：1该项目部的劳动组织形式是否合适，为什么2项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥3项目经理在工期安排上是否恰当，为什么【答案】问题1该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式不合适。因为该作业方式不适合组织快速施工，立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工。而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业

26、的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。本题考查考生对立井井筒施工工艺的掌握，只有在掌握了立井井筒施工工艺的基础上才能安排好最合适的劳动组织形式。通常情况下，由于立井井筒施工各工序的专业性技术性非常强，特别是对设备的操控技术要求非常高，需要专业化的班组才能完全胜任，才能充分发挥设备的性能，因此立井井筒掘砌施工通常都是采用专业班组，固定工序，滚班作业。这种情况一般不会被打破。问题2项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也是基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进

27、度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-25115也不能提升4m3吊桶。2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400金属风筒，不能满足通风需求，建议改成1趟600胶质风筒。80DG1-758吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。本题考查考生对施工现场的一些基本常识。从事过立井井筒施工的都知道5m直径的井筒是无法布置双吊桶提升的，两台中心回转抓岩机也是没有必要的。立井井筒掘进期间的通风通常是用压入式，一般不做硬质风筒，硬质风筒一是成本高，二是井下风筒接续工作难度大，风险高，而且400的风

28、筒明显不能满足通风要求，或者说会造成通风阻力增大很多，不利于现场通风。80DG1-758吊泵的扬程是600m，明显不能满足现场排水的需要。这些都是现场管理中最常见的基本的常识，需要建造师去熟练地掌握。问题3不恰当。总工期安排了125个月，不满足合同要求。本题考察计划工期和要求工期的关系。计划工期是施工单位根据施工安排确定的工期，确定时较多考虑自身条件，包括劳动力、设备、技术能力等，要求工期是业主确定的，是合同明确的。施工单位计划工期应当满足业主要求工期需要，否则施工单位将承担违约责任。4. 背景资料:甲公司中标城市立交桥工程，桩基础为端承桩，承台墩柱盖梁均为现浇施工，上部T型梁为现场预制，采用

29、先张法进行预应力张拉。地质资料反映，地面下25m左右位置为硬岩，硬岩上部为粉砂土和流砂。项目部采用泥浆护壁成孔方式进行钻孔灌注桩施工，成孔设备前期用反循环钻机，钻孔至岩层后改用冲击钻钻进到岩层2m，在施工中部分桩发生了塌孔事件。本工程墩柱高410m，断面为六角形，采用对扣式定型模板，在拆模后发现8m以上的四根墩柱混凝土有质盐缺陷，在墩柱下部模板接缝附近的棱角部位，混凝土出现蜂窝现象。项目部编制了现场预制梁的施工方案，并编制了施工流程：安装模板；穿预应力筋及安放非预应力钢筋骨架；浇筑混凝土；张拉预应力筋；拆除模板；养护混凝土；放张预应力筋；构件吊移；清理台座、刷隔离剂。因T型梁吊装和运输的原因，

30、项目部将施工现场附近的10棵树私自砍伐掉，遭到了城市绿化行政主管部门的警告【问题】1.结合案例背景，分析本工程中发生塌孔的最主要原因是什么?2.结合案例背景回答墩柱拆模后，下部的棱角局部出现蜂窝现象的可能原因是什么?3.对于墩柱出现的质量问题，项目部从技术上应如何处理？4.将本工程先张法施工工艺流程的工序进行排序（用序号即可）5.本工程中，对于影响施工的10棵树应如何处理？【答案】1.发生塌孔的原因可能是因为地质条件中上部地层为粉砂土和流砂，且反循环钻机相对于正循环钻机而言护壁效果差，而更换冲击钻进行钻孔后，对已经成孔的孔壁有振动，进而造成塌孔。2.可能的原因是：因为蜂窝现象出现在墩柱棱角部位

31、，可能是模板拼装不紧密，模板接头没有做好密封，造成漏浆现象；混凝土振捣不到位，因为出现质量问题的是8m以上的墩柱下部，振捣可能存在操作问题，出现漏振或者过振。3.首先对蜂窝部位进行检查，视结构性蜂窝和非结构性蜂窝采取不同的针对性处理措施。如果是非结构性蜂窝（不影响结构承重，亦未损及钢筋握裹），处理方法是将蜂窝处疏松敲除，洒水湿润，使用与混凝土相同配比水泥砂浆填补平整。如果是结构性蜂窝，处理方法:敲除蜂窝处的疏松部分至钢筋周围，清理结构接搓及钢筋表面，涂刷混凝土专用黏着剂，灌注与原混凝土相同配合比的混凝土，新挠筑混凝土最好为膨胀无收缩混凝土，浇筑后养护，最后做试验检测其强度是否达到原设计强度。4

32、.先张法（台座法）施工主要工艺流程是：清理合座、刷隔离剂穿预应力筋及安放非预应力钢筋骨架一张拉预应力筋安装模板浇筑混凝土养护混凝土拆除模板放张预应力筋构件吊移。5.对于影响施工的10棵树，施工单位不能私自进行砍伐，如的确制约施工，也必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。5. 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼一总建筑面积2160，总造价408万元，工期10个月。部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台

33、临时用电设备，某公司依据施工组织设计编制了安全用电和电气防火措施，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：在施工现场检查时检查人员发现：临时木工加工棚面积约90m2，配置了2只灭火器，手提灭火器直接放在仓库潮湿的地面上，现场消防车道的宽度达到了3.5m；检查人员对上述情况要求整改。事件三：基础桩设计桩径800mm。长度35m-42m,混凝土强度等级C30，共计900根，施工单位编制的桩基施工方案中列明，采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注C30混凝土

34、：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，每根桩留置1组混凝土试件：成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。事件四：根据项目试验计划，项目总工程师会同试验员选定在1、3、5、7、9、11、13、16、18、20层各留置1组C30混凝土同条件养护试件，试件在浇筑点制作，脱模后放置在下一层楼梯口处，第5层的C30混凝土同条件养护试件强度试验结果为28MPa.【问题】1.指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。2.事件二中，有哪些不妥之处分别写出正确做法。3.指出事件三桩基施工方案中的错误之处，并分别写

35、出相应的正确做法。4.事件四中同条件养护试件的做法有何不妥并写出正确做法，第5层C30混凝土同条件养护试件的强度代表值是多少【答案】1.校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处及正确做法分别如下：不妥一：施工单位仅编制了安全用电和电气防火措施；正确做法：施工现场临时用电设备在5台及以上者，应编制用电组织设计（或临时用电专项施工方案）。不妥二：临时用电设备从分配电箱连接供电；正确做法：用电设备从开关箱取电，开关箱再从分配电箱取电。不妥三：机械工进行用电管理；正确做法：应由持上岗证的电工进行管理。2.不妥之处一：木工棚内配置了2支灭火器不妥。正确做法：根据相关规定，该类区域应每25m2配置一支灭火器，区域面积为90m2因此至少配置4支灭火器。不妥二：手提灭火器直接放在仓库潮湿的地面上。正确做法：灭火器不应摆放在潮湿或强腐蚀性的地点。必须摆放时，应采取相应的保护措施。手提式灭火器应使用挂钩悬挂，或摆放在托架上、灭火箱内，也可直接放在室内干燥的地面上，其顶部离地面高度应小于1.5m，底部离地面高度宜大于0.15m。不妥三：消防车道宽度3.5m。正确做法：根据相关规定，临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，故应增宽车道。3.不妥之处：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。