2022年青海省一级建造师高分通关提分卷.docx

《2022年青海省一级建造师高分通关提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年青海省一级建造师高分通关提分卷.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列选项中，不属于速动资产的是（ ）。 A.应收票据 B.货币基金 C.交易性金融资产 D.存货【答案】 D2. 【问题】 配套的捆扎法施工的捆扎材料不包括（）。A.镀锌铁丝B.包装钢带C.胶粘带D.聚氨酯【答案】 D3. 【问题】 根据水利水电工程施工组织设计规范SL3032017，进出口轴线与河道主流方向的夹角宜小于（）。A.20 B.30 C.40 D.50【答案】 B4. 【问题】 关于场道施工测量准备的说法，正确的是（）。A.复测所提供的平面控制点(至少两点)，并将复测结果上报给建

2、设单位和监理单位B.使用前按要求对测量仪器、器具进行目测检定C.项目总工程师对测量人员进行全面技术交底D.测量人员全部为技术人员，有类似施工经验【答案】 C5. 【问题】 关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。2018真题A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】 C6. 【问题】 注册建造师不能从事( )。A.工程项目总承包管理B.工程项目管理服务C.工程技术经济咨询D.注册单位资质许可范围外的工作【

3、答案】 D7. 【问题】 关于合同中约定的违约金条款，下列说法正确的是（ ）。A.违约方支付违约金后，非违约方仍有权要求其赔偿损失B.约定的违约金高于造成的损失的，违约方可以请求人民法院予以减少C.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加D.合同中同时约定违约金和定金的，非违约方可以同时适用违约金和定金条款【答案】 C8. 【问题】 下列收入形式中，不属于非货币形式收入的是（ ）。A.股权投资B.无形资产C.存货D.准备持有至到期的债券投资【答案】 D9. 【问题】 为保障施工机械正常运转所需的随机配备工具附具的摊销和维护费用，属于施工机具使用费中的（）。A.折旧费 B.

4、经常修理费 C.施工仪器使用费 D.安拆费【答案】 B10. 【问题】 对整个项目的施工全过程起统筹规划和重点控制作用的是（ ）A.施工方案B.单位工程施工组织设计C.专项工程施工组织设计D.施工组织总设计【答案】 D11. 【问题】 某企业购入一台运输设备，购置成本24万元，该运输设备使用年限为10年。根据企业会计准则及相关规定，按双倍余额递减法，该运输设备第三年计提的折旧额为（ ）。A. 19530B. 24200C. 30720D. 32820【答案】 C12. 【问题】 锚索加固边坡时，应确定两个重要的拉力值，即锚索的轴向受拉承载力和()。A.锚固力B.预应力的锁定力C.托盘预张力D.

5、锚索固定桩的抗张力【答案】 B13. 【问题】 电气装置分项工程应按（）进行划分。A.车间B.电气设备和电气线路C.区域D.电气室【答案】 B14. 【问题】 在蓄滞洪区内建造房屋应当采用（ ）结构。A.坡式B.平顶式C.曲面式D.悬索式【答案】 B15. 【问题】 业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理需求确定其信息管理的分类，但为了()的方便和实现部分信息共享，应尽可能作一些统一分类的规定。A.信息加工B.信息交流C.信息处理D.信息汇总【答案】 B16. 【问题】 沥青路面封层的作用是（ ）。A.使沥青面层与非沥青材料基层结合良好B.使沥青层与沥青层之间结合良好C.沥青结构层与结构物完

6、全粘结成一个整体D.封闭表面空隙，防止水分浸入【答案】 D17. 【问题】 2009年9月，某安装施工企业处理固定资产净损失2万元。根据企业会计准则及其相关规定，处理固定资产净损失属于（ ）。A.间接成本B.营业外支出C.期间费用D.资本性支出【答案】 B18. 【问题】 软聚氯乙烯板衬里施工时，宜采用（）。A.热风焊B.挤出焊C.热压焊D.粘贴法【答案】 D19. 【问题】 某工程施工合同总包人将部分工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【答案】 D20. 【

7、问题】 适用于询价采购的是（ ）。A.所需货物或设备仅有唯一来源B.无法进行质量和价格等比较的货物采购。C.负责工艺设计者为保证达到质量要求而提出的特定供货商提供的货物D.现货价值较小的标准设备【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 验收包括许多内容，如( )等A.施工机具验收B.全部工程竣工验收C.单项工程验收D.隐蔽工程验收E.材料和机械设备的现场验收【答案】 BCD2. 【问题】 按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括（ ）。A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费B.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费C

8、.承包商使用不合格材料引起的损失费用D.由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用【答案】 BD3. 【问题】 关于地质构造对采矿系统及巷道布置影响的说法，正确的是()。A.井田内的阶段或水平运输大巷、总回风巷沿倾斜方向布置B.褶曲轴部顶板压力使巷道容易变形，难于维护，该处开采需加强支护C.井田内存在大断层，减少了岩石巷道的工程量D.断层附近岩石一般较破碎，支护往往困难E.我国许多矿井常以中小型断层为井田边界【答案】 BD4. 【问题】 关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.自然人的软件著作权保

9、护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者 C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】 BC5. 【问题】 施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（）。A.按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务B.按合同规定组织工程的竣工验收C.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；D.按

10、法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；E.负责对分包的管理，但不对分包人的行为负责【答案】 ACD6. 【问题】 （2014年真题）常用作垂直埋设的人工接地体有（ ）。A.镀锌角钢 B.镀锌钢管 C.镀锌圆钢 D.底板钢板 E.桩基钢筋【答案】 ABC7. 【问题】 下列选项中，哪些是造成钻孔灌注桩质量事故主要原因（ ）。A.桩端持力层判别错误B.孔底沉渣过厚C.混凝土灌注过程因故中断D.孔口高程误差E.混凝土收缩变形【答案】 ABCD8. 【问题】 广播电视发射系统天线的主要参数有( )。A.反射系数B.效率C.增益系数D.行波系

11、数E.工作频率范围【答案】 BC9. 【问题】 路基行车带施工中压实度不能满足质量标准要求，主要原因包括（ ）。A.压实遍数不够B.碾压不均匀，局部有漏压现象C.换填土时清淤不彻底D.路基顶面排水不畅E.土场土质种类多，出现不同类别土混填【答案】 AB10. 【问题】 建设工程项目总进度目标认证时，在进行项目的工作编码前应完成的工作有（）。A.编制各层进度计划 B.协调各层进度计划的关系 C.调查研究和收集资料 D.进度计划系统的结构分析 E.项目结构分析【答案】 CD11. 【问题】 根据铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法，下列费用中，属于其他费的有（）。A.建设项目前期费B.营业线施工

12、配合费C.建设项目管理费D.大型临时设施费E.土地征用费【答案】 ABC12. 【问题】 城市桥梁支座按结构形式划分为（ ）。A.板式橡胶B.盆式C.弧形D.摇轴E.辊轴【答案】 CD13. 【问题】 下列检查项目中，属于施工用电检查评分表中保证项目的有（ ）。A.外电防护B.现场照明C.变配电装置D.配电箱与开关箱E.接地与接零保护系统【答案】 AD14. 【问题】 下列选项中可作为质量控制点的部位或环节的是（）。A.施工过程中的薄弱环节B.对上道工序有较大影响的下道工序C.采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节D.技术难度大的工序或环节E.用户反馈指出的不良工序【答案】 ACD15. 【问

13、题】 检测混凝土面板堆石坝垫层料压实干密度，可采用（ ）。A.环刀法 B.灌水法C.灌砂法 D.蜡封法E.核子密度仪法【答案】 BC16. 【问题】 影响质量的环境因素包括项目的（）。A.自然环境因素B.社会环境因素C.管理环境因素D.作业环境因素E.市场环境因素【答案】 ABCD17. 【问题】 建设工程合同纠纷的处理方式主要有（ ）。A.诉讼B.调解C.仲裁D.和解E.行政处理【答案】 ABCD18. 【问题】 演播室灯光和以下（）哪种设备不能共用同一相电源。A.普通照明灯 B.话筒 C.视频切换台 D.音箱 E.动力电源【答案】 BCD19. 【问题】 施工方案是以分部（分项）工程或专项

14、工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，其主要内容包括（ ）.A.工程概况B.施工安排C.施工现场平面布置D.施工方法及工艺要求E.施工准备与资源配置计划【答案】 ABD20. 【问题】 下列关于风管系统安装技术要求的说法中，正确的是（ ）。A.当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于 1.6mm 的柔性防护套管B.风管与防护套管之间，应采用不燃刚性材料封堵严密C.风管内严禁其他管线穿越D.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电地装置E.室外风管系统的拉索等金属固定件尽量与避雷针或避雷网连接【答案】 CD三 , 大题分析题 (共5题，

15、每题8分)1. 我国北方某受冻区海港，实测的高、低潮位累积频率关系如表1、表2所列。?港口所在海域的理论深度基准面与黄海平均海平面相差10m。?该港口新建离岸沉箱重力式码头及钢管桩梁板式栈桥，预制沉箱的尺寸为长宽高=12m10m12m，沉箱基础采用抛石明基床，基床厚15m。钢管桩混凝土桩帽顶标高为+23m、底标高为-06m。当地地形测量标定海底标高为-120m。预制沉箱水位变动区部位采用高抗冻性的引气混凝土，配合比为：1：06：193，水灰比为038，引气剂掺量为水泥用量的001，混凝土的含气量为45。预制沉箱混凝土所用材料的相对密度如表3所列。?沉箱安放地的波浪、水流条件很复杂。沉箱下水出运

16、压载后的稳定吃水为108m，乘潮安装时沉箱底距基床顶至少留有05m的富裕高度。?问题：?(1)确定该海港码头水位变动区的上、下限的具体标高是多少?(2)沉箱水位变动区范围内每立方米混凝土的水泥用量是多少?(3)乘潮安装沉箱，潮高至少要多少才能安全进行安装?(4)在波浪、水流条件很复杂的条件下为了安全、准确地安装好沉箱，施工的要点是什么?(5)分别给出本工程钢管桩海洋大气区、浪溅区、水位变动区、水下区的防腐措施，并说明理由。【答案】(1)本码头水位变动区的上限是127m，下限是-05m。(2)1kg水泥可配制混凝土的体积设为V：?V=(131)+(063275)+(193282)+038+V45

17、?V=169m3每立方米混凝土的水泥用量是：1000169=592kgm3(3)108-(12-1-15-05)=18m(4)1)沉箱安放后，应立即向沉箱内灌水，以保持沉箱的稳定和安全；?2)待经过12个低潮后，复测、调整位置，确认符合质量标准后，及时抛填沉箱内填料。?(5)海洋大气区为：227+15=377m以上；?浪溅区底限为：227-1=127在混凝土内；?水位变动区底限为：05-10=-05在混凝土内；?所以本工程的钢管桩仅需要采用电化学阴极保护即可。?2. 1背景某建筑一级总承包资质的企业中标承担了一个中型机场航站楼的施工任务，土建和普通安装工程由自己施工，钢结构和装修工程采用一般分

18、包，由总包单位和指挥部共同招标确定，航站楼内民航专业工程为指定分包(由于总承包单位没有施工能力)，分包单位与总包单位签订合同。事件一：虽然本招标工程风险大，但由于总包单位目前施工任务严重不足。因此，在投标决策上采用了风险标的投标策略。事件二：施工过程中，总承包单位只管做自己的事情，不对分包单位的施工组织设计进行审查，也没有要求分包单位必须按照总体计划组织实施。分包单位产生了一些质量问题，并使总工期延误，业主按合同要求对总承包单位进行了处罚。事件三：合同规定民航专业工程除国内没有的，其他均采用国内设备，但业主在施工阶段提出要大量采用国外设备，由于国外设备比国内造价高，因此施工单位及时提出了索赔要

19、求。2问题(1)何谓风险标?(2)影响投标决策的主观因素有哪些?(3)总承包是否履行了合同约定，业主处罚是否合理?(4)施工单位的索赔要求能否被业主接受?请简述索赔发生的原因。【答案】(1)明知工程承包难度大、风险大且技术、设备、资金上都有未解决的问题，但因企业施工营业额(任务)不足，或因工程盈利丰厚，或为了开拓新技术领域而决定参加投标，同时设法解决存在的问题，即是风险标。(2)影响投标决策的主观因素有技术实力、经济实力、管理实力、业绩信誉实力。(3)总承包没有履行合同约定，业主处罚合理。在合同中总承包单位应根据分包合同对分包单位进行全面管理，并对进度、质量、安全等承担连带责任，如果总承包单位

20、进行了有效的管理，而分包单位违反合同，则由分包单位对总承包单位承担责任。(4)索赔应被业主接受。民航工程索赔发生的原因有：设计和施工过程中的难度和复杂性增大，新技术、新工艺不断出现，业主对质量和功能要求越来越高，越来越完善。合同文件(包括技术规范)描述前后矛盾。如果几个文件的解释和说明有矛盾时，虽可按合同文件的优先顺序，排列在前的文件解释和说明更具有权威性。但有些矛盾仍不好解决，从而发生索赔。合同文件用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解，而引发工程索赔。项目及管理模式的变化。工程总包方、分包方、指定分包方、劳务分包方、设备材料供应方等，在整个项目的建设中发生经济、技术、工作方面的联系和影响。

21、在工程施工全过程中，若一方失误，不仅会对自己造成损失，也会连累与此有关系的单位。如处于关键路线上的工程发生较大延期则难以补救，并使整个工程便产生连锁反应，可能会产生一系列重大索赔。3. 某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比为1：15：250，水灰比为040，水泥用量为444kgm3。承台的平面尺寸为10m10m，承台底标高为-05m，顶标高为+35m。9根直径12m的钢管桩伸入承台混凝土中2m(桩芯混凝土已提前灌注完成)。施工水域潮汐为规则半日潮，施工期低潮位-10m、高潮位+25m。承台施工用非水密模板，承台混凝土分3层浇筑，底层混凝土浇筑厚度为10m，规范对赶潮浇筑混凝土的

22、施工要求是在混凝土初凝前其顶面不能被水淹(混凝土的初凝时间为15h)。问题：(1)承台混凝土的浇筑量是多少?承台底层混凝土的浇筑量是多少?(2)何时开始浇筑承台底层混凝土对赶潮施工最有利?(3)用有效生产能力为50m3h的混凝土拌合船浇筑承台底层混凝土可否满足规范对赶潮浇筑混凝土的施工要求?(4)为浇筑承台底层混凝土拌合船至少要备料水泥、砂、石子、水多少(材料的损耗率按5计)?(5)为使承台使用年限达到50年不大修，保证其耐久性的首选措施是什么?【答案】(1)承台混凝土的浇筑量：10104-93140622=3796m3。承台底层混凝土浇筑量：10101-93140621=898m3。(2)在

23、落潮的过程中，当潮位落至-05m(承台底模板刚露出水面)时开始浇筑混凝土对赶潮水施工最为有利。(3)【第一种思路】潮水从+25m降至-10m(总计35m)的时间是6h125min(621h)。潮水每涨(落)1m所需时间为：62135=177h。潮水从-05m落至-10m再涨至+05m(底层混凝土顶面)所需时间：177(05+05+10)=354h。用有效生产能力50m3h的混凝土拌合船浇筑底层混凝土所需时间：89850=18h。底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：18+15=33h。354h33h，所以用有效生产能力50m3h的混凝土拌合船浇筑底层混凝土是可以满足规范对赶潮浇筑混凝土施工

24、要求的。【第二种思路】底层混凝土浇筑完成并初凝结束的时间是：33h。4. 某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：事件一：市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最

25、终确定E单位中标。双发签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二：主单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费为1%，税金3.413%。事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改

26、。事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工据算，双方书面签字确认与2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元（不含5%的保修金）给E施工单位。此后，E施工单位3此书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行驶工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。1、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。2、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元（保留两位小数），根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？该中标造价属于其中哪一类？3、

27、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）？并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用？4、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）？5、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月？E单位诉讼是否成立？其可以行驶的工程款优先受偿权是多少万元？【答案】1、不妥之一：市建委指定了专门的招标代理机构理由是：违反招投标法律法规的规定。不得指定。不妥之二：在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复理由是：针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人，不能一对一答复不妥之三：经过评标委

28、员会严格评审，最终确定E单位中标。理由是：应依据招标文件规定的评标办法进行评审。评标委员会应该推荐中标候选人。2、E单位的中标造价=（分部分项工程费为16100.00万元+措施项目费为1800.00万元+其他项目费为1200.00万元）（1+1%）（1+3.41%）=19948.82万元根据工程项目不同的建设阶段，建设工程造价可以分为如下6类：（1）投资估算；概算造价；(3）预算造价；(4）合同价；(5)结算价；（6）决算价。该中标造价属于合同价。3、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）第10.2.2规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工

29、费总额的60%，其余部分应按照要提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。GF-2013-0201通用条款规定，6.1.6除专用条款另有约定外,发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。原建设部建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定第7条规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总

30、额的50；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30，其余费用应当按照施工进度支付。50%32250%（1+1%）（1+3.41%）=168.16万元。5. 1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责

31、人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)

32、施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。