2022年陕西省二级建造师自测提分题.docx

《2022年陕西省二级建造师自测提分题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年陕西省二级建造师自测提分题.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2020年12月真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是( )。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】 D2. 【问题】 （2020年真题）关于网络计划线路的说法，正确的是（ ）。A.线路可依次用该线路上的节点代号来表示B.线路段是由多个箭线组成的通路C.线路中箭线的长度之和就是线路的长度D.关键线路只有一条，非关键线路可以有多条【答案】 A3. 【问题】 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应

2、超过()m。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】 B4. 【问题】 （2018年真题）某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，（承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）元。A.4800B.5200C.5400D.5800【答案】 B5. 【问题】 下列用于建筑幕墙的材料或构配件中，通常无需考虑承载能力要求的是（）。A.连接角码B.硅酮结构胶C.不锈钢螺栓D.防火密

3、封胶【答案】 D6. 【问题】 （2021年第1批真题）在电力架空线路架设中，不须装设拉线的是（ ）。A.跨越杆B.转角杆C.耐张杆D.终端杆【答案】 C7. 【问题】 木材在使用前进行烘干的主要目的是（）。A.使其含水率与环境湿度基本平衡B.减轻重量C.防虫防蛀D.就弯取直【答案】 A8. 【问题】 （2017年真题）（考点过时）甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。A.请求减少价款至16万元B

4、.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】 A9. 【问题】 （2018年真题）根据建设工程安全生产管理条例，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是( )。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.现场安全责任人【答案】 B10. 【问题】 病理性缩复环最常见于A.高张性宫缩乏力B.妇女型骨盆C.软产道损伤D.头盆不称E.枕后位【答案】 D11. 【问题】 (2021年第1批真题)缺陷责任期从（ ）时间开始起算。A.合同工程完工验收B.竣工验收C.【选项暂缺】D.【选项暂缺】【答案】 A12. 【问题】

5、（2014年真题）关于租赁合同特征的说法，正确的是( )。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】 D13. 【问题】 （2021年11月贵州真题）制定团体标准，应当遵循的原则不包含（）。A.开放B.公平C.公正D.透明【答案】 C14. 【问题】 （2020年真题）企业质量管理体系的认证应由（ ）进行。A.企业最高管理者B.政府相关主管部门C.公正的第三方认证机构D.企业所属的行业协会【答案】 C15. 【问题】 （2016年真题）某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为

6、24.0m，女儿墙高1.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（）m。若该地区建筑高度以绝对海拔来控制（要求最高点不超过100m），该住宅楼所在场地室外地面绝对海拔高度为68m，则该住宅楼（）。A.25.5，未超高B.26.7，超高C.27.0，未超高D.27.0，超高【答案】 C16. 【问题】 （2017年真题）关于仲裁裁决执行的说法，正确的是( )。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决作出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷

7、可以重新达成仲裁协议，申请仲裁【答案】 D17. 【问题】 （2021年第2批真题）根据标准施工招标文件，关于合同进度计划的说法，正确的是（ ）。A.监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人B.监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示C.实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批D.监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划【答案】 C18. 【问题】 下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是()A.热水拌合B.预热细骨料C.预热粗骨料D.预热水泥【答案】 D19. 【问题】 （2021年第2批真题）建设

8、用地使用权自( )时设立。A.占用B.登记C.申请D.使用【答案】 B20. 【问题】 （2017年真题）下列要素中，不属于岩层产状要素的是（）。A.走向B.倾向C.倾角D.方位【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于排桩施工的主要质量要求，说法正确的有(）。A.桩位偏差，轴线和垂直轴线方向均不宜超过200mmB.钻孔灌注桩桩底沉渣不宜超过50mmC.排桩宜采取隔桩施工，并应在灌注混凝土24h后进行邻桩成孔施工D.非均匀配筋排桩的钢筋笼在绑扎、吊装和埋设时，应保证钢筋笼的安放方向与设计方向一致E.冠梁施工前，应将支护桩桩顶浮浆凿除清理干净

9、，桩顶以上露出的钢筋长度应达到设计要求【答案】 CD2. 【问题】 可以确定巷道围岩表面变形的监测方法有（）。A.收敛计测量B.经纬仪测量C.多点位移计测量D.钻孔视频仪观测E.岩石离层仪【答案】 AC3. 【问题】 能有效防治水泥稳定土基层裂缝的措施有（）。A.采用塑性指数较高的土B.控制压实含水量，根据土的性质采用最佳含水量C.在保证水泥稳定土强度的前提下，尽可能增加水泥用量D.一次成型，尽可能采用快凝水泥E.加强对水泥稳定土的养护，避免水分挥发过大【答案】 B4. 【问题】 无机结合料稳定材料组成设计所确定的施工参数包括（）。A.结合料的剂量 B.最佳含水量 C.合理含水率 D.最大松铺

10、厚度 E.最大干密度【答案】 AC5. 【问题】 沥青混凝土路面施工质量控制关键点有（）A.沥青材料的检查与试验B.沥青混凝土配合比设计和试验C.沥青混凝土的拌和、运输及摊铺温度控制D.沥青混凝土施工机械设备配置与压实方案E.沥青混凝土摊铺厚度及水灰比的控制【答案】 ABCD6. 【问题】 生产安全事故现场处置方案内容包括（）。A.事故风险分析B.应急演练方案C.应急工作职责与分工D.应急处置程序与措施E.事故危害程度与分析【答案】 ACD7. 【问题】 下列关于爆破工作的描述中正确的是()。A.掏槽方式可采用斜眼掏槽、直眼掏槽B.通常气腿式凿岩机炮眼深度为1.62.5mC.装药结构分为正向装

11、药和反向装药D.连线方式有串联、并联两种方式E.雷管宜采用毫秒延期电雷管【答案】 ABC8. 【问题】 根据受力形式的不同，表征水泥强度的指标通常有（）。A.抗压强度B.抗拉强度C.抗折强度D.抗剪强度E.抗扭强度【答案】 ABC9. 【问题】 施工控制网的原则是（ ）。A. 一个控制网采用一个级别布设B.具有足够精度C.不仅要精度，同时测点要满足密度要求D.遵循自身行业的测量规范E.同时要符合工程测量规范【答案】 BCD10. 【问题】 如巷道施工选择机械化作业线，组配作业线应该主要考虑（）。A.掘进中各主要工序均应采用机械化作B.机械的规格及结构形式必须适应施工条件、巷道规格及作业方式的要

12、求C.各工序使用的机械设备，在生产能力上要匹配合理、相互适应D.企业规模大小、管理水平等E.尽量减少机械设备的数量，尽量一机多用，并要确保安全【答案】 ABC11. 【问题】 某二级公路K9+550K9+600段的路基右侧有一滑坡体，施工单位采取了下列滑坡防治措施，其中正确的有（ ）。A.整平滑坡表面的积水坑，并封堵裂缝B.在滑坡体以外修筑环形截水沟C.在滑坡体上部堆放砂袋D.修筑抗滑桩进行支挡E.填方路堤发生的滑坡，可采用反压土方或修建挡土墙等方法处理【答案】 ABD12. 【问题】 预应力混凝土连续梁桥上部结构可采用的施工方法有()A.移动模架法B.悬臂浇筑法C.支架现浇法D.移动支架法E

13、.缆索吊装法【答案】 ABCD13. 【问题】 根据水利水电工程等级划分及洪水标准(SL 252-2000)，确定灌溉泵站工程等别的依据包括（）。A.设计扬程B.装机流量C.投资规模D.装机功率E.灌溉面积【答案】 BD14. 【问题】 渗沟的类别有（ ）。A.管式渗沟B.平式渗沟C.填石渗沟D.洞式渗沟E.立式渗沟【答案】 ACD15. 【问题】 关于巷道光面爆破施工，以下说法正确的是（）。A. 光面爆破是井巷掘进中的一种控制爆破方法，它是在井巷掘进设计断面的轮廓线上布置间距较小并相互平行的炮孔，通过控制每个炮孔的装药量，选用低密度和低爆速的炸药，采用不耦合装药同时起爆，使炸药的爆炸作用刚好

14、产生炮孔连线上的贯穿裂缝，并沿各炮孔的连线(井巷轮廓线)将岩石崩落下来B. 光面爆破可使爆破出的巷道轮廓平整光洁，便于锚喷支护，围岩裂隙少，稳定性髙，超挖量小。所以，光面爆破是一种成本低、工效高、质量好的爆破方法C. 在光面爆破中，精确的钻孔极为重要，是保证光面爆破质量的前提。周边孔要满足 “ 平、直、齐、准”的要求D. 光面爆破施工方案有全断面一次爆破和预留光爆层分次爆破两种E. 全断面一次爆破多用于掘进小断面巷道，采用微差爆破，起爆顺序为：周边孔-崩落孔-掏槽孔【答案】 ABCD16. 【问题】 井筒如采用工作面预注浆方法进行防治水，则应该遵守的规定有（）。A.注浆施工前，必须编制注桨工程

15、设计B.注浆段长度必须大于注浆的含水岩层的厚度，并深入到不透水岩层或硬岩层5 10mC.注浆过程中，注浆压力突然上升时必须停止注浆泵运转，卸压后方可处理D.注浆结束后，便可开凿井筒E.注浆前在含水层上方，必须按设计要求设置止浆岩帽或混凝土止浆垫【答案】 ABC17. 【问题】 抑制剂与酶的底物结构相似，两者竞争酶的活性中心，从而阻碍酶和底物结合成中间产物，该种抑制作用称为A.不可逆性抑制作用B.竞争性抑制作用C.非竞争性抑制作用D.反竞争性抑制作用E.可逆性抑制作用【答案】 B18. 【问题】 为防止水泥稳定碎石基层裂缝病害，可采取的预防措施有()A.在保证强度的情况下，适当增加水泥稳定碎石混

16、合料的水泥用量B.碎石级配应接近要求级配范围的中值C.严格控制集料中黏土含量D.养护结束后应及时铺筑下封层E.宜在气温较低的季节组织施工【答案】 BCD19. 【问题】 （2019年）液体石油沥青可适用于（ ）。A.热拌沥青混合料B.透层C.SMA混合料D.粘层E.冷拌沥青混合料【答案】 BD20. 【问题】 按照相互之间的距离，隧道可分为()A.长隧道B.连拱隧道C.单洞分层隧道D.小净距隧道E.分离式隧道【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20。石门

17、设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天。问题(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患？(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的

18、发生？(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进行索赔？【答案】(1)由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。(2)针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检査危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保

19、证安全施工。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。(3)根据工程所出现的事故，由于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故。施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意。因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。2. 某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定,总承包单位应在

20、8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了房屋建筑工程质量保修书保修期限为一年。【问题】1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么2.事件二

21、中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理为什么3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责4.事件四中,指出房屋建筑工程质量保修书中保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。【答案】1.可以。理由:合同法第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。2.合理。理由：因为幕墙公司是分包单位，建设工程质量管理条例禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合

22、同，应予解除。3.不可以。理由：建设工程施工合同（示范文本)通用条款规定:“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。4.幕墙属于装修工程，房屋建筑工程质量保修办法规定，其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求，对于它的防渗漏，最低保修期限为5年。本工程保修书约定的保修期限错误。正确保修期限：按照房屋建筑工程质量保修办法规定，本工程保修期限应为2年。墙面防渗漏保修期限应为5年。3. 背景资料：某矿建施工单位中标承

23、建一矿井的主井井筒及井底车场巷道工程，该矿井主井井筒净直径55m，深度750m。其中表土段深度35m，无流沙，采用普通法施工；基岩段采用钻眼爆破法施工，短段掘砌混合作业。井筒基岩施工主要设备包括6臂伞钻1台；HZ-4中心回转抓岩机1台；主提升为JKZ-32155提升机配5m3吊桶，副提升为JKZ-30155提升机配3m3吊桶；伸缩式模板砌壁。模板高度36m；所有管路采用井壁固定。在井筒施工过程中，发生以下几个事件：事件1，在表土段施工时，发现涌水较大，施工单位采用快速施工通过，但井壁质量出现问题，存在蜂窝孔洞。监理单位要求采取相应措施，并返工重新浇筑井壁，确保工作质量。事件2，在井筒施工到深度

24、210m时，一次混凝土浇筑发现强度检验不满足要求，经调查发现是混凝土配比发生错误导致，建设单位要求拆除该段混凝土并重新浇筑。事件3，在井筒施工到深度450m时，工作面利用伞钻打眼，主提升钢丝绳吊挂伞钻，副提升下放人员，发生了副提升吊桶下放与伞钻支撑臂碰撞事故，所幸有提升钢丝绳吊挂，伞钻未发生倾覆。问题：1该立井井筒施工设备选择是否合理说明理由。2针对事件1，施工单位可采取哪些可靠措施来确保重新浇筑井壁的质量3针对事件2，正确的处理程序是什么4针对事件3的安全事故，哪些人员应承担直接责任哪些人员应承担领导责任【答案】问题1该立井井筒施工设备选择不合理。因为施工单位需要施工立井井筒及井底车场巷道工

25、程，巷道施工需要采用临时罐笼提升，主提升选用单滚筒提升机无法满足改绞的要求。问题2针对事件1，施工单位可采取井外疏干孔降低水位法来降低工作面的涌水，保证井筒工作面在无水的情况下施工，来确保重新浇筑井壁的质量。问题3针对事件2，该事件属于质量事故，其处理程序为：(1)事故报告；(2)事故调查；(3)事故原因分析；(4)制定事故处理技术方案；(5)事故处理；(6)事故处理的鉴定验收；(7)提交事故处理报告。问题44. 背景资料：承担某公路工程项目施工任务的某施工单位根据有关文件和资料对该公路工程质量控制设置了关键点，该工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行了审核和分析，在具体施工中遇到以下

26、情况：(1)由于第三方的原因，该工程被迫停工，停工时项目经理组织有关人员对其质量进行了检查，均合格，停工15d后复工，项目经理在未检查的情况下指示继续施工。(2)在某关键工序施工完毕后，为确保工序合格，由施工人员对其质量进行自检后，达到合格标准，紧接着便开始下道工序的施工。问题：1公路工程质量控制关键点要根据哪些文件和资料的要求设置?公路工程质量控制关键点的控制内容包括哪些?2工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行审核和分析是否妥当?如不妥，应由谁负责?3项目经理在未检查的情况下指示继续施工是否正确?并说明理由。4施工人员对关键工序自检合格后，开始下道工序的施工是否妥当?如不妥，应该怎

27、样才可进入下道工序的施工?5公路工程现场质量控制的主要方法有哪些?【答案】P226-2311公路工程质量控制关键点要根据设计文件，项目专用技术规范和施工质量控制计划的要求设置。公路工程质量控制关键点的控制内容包括：(1)制定质量控制关键点的管理办法。(2)落实质量控制关键点的质量责任。(3)开展质量控制关键点QC小组活动。(4)在质量控制关键点开展随机抽检合格的活动。(5)认真填写质量控制关键点的质量记录。(6)落实与经济责任相结合的检查考核制度。2工程技术总负责人对技术文件、报告、报表进行审核和分析不妥，应该由项目经理负总责。3项目经理在复工前未检查的情况下指示施工不正确。理由：因处理质量问

28、题或某种原因停工后再复工时，均应检查认可后方可复工。4施工人员对关键工序自检合格后，便开始下道工序的施工不妥当。正确做法：施工单位完成每道工序后，除了自检、专职质量检查员检查外，还应进行工序交接检查，上道工序应满足下道工序的施工条件和要求；同样相关专业工序之间也应进行交接检验，使各工序之间和各相关专业工程之间形成有机的整体。对于监理单位提出检查要求的重要工序，应经监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。5. 某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护

29、紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天。问题(1)该施工单位在施工中哪些做法存在安全隐患？(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生？(3)根据工程所出现的事故，施工单位能否向建设单位进

30、行索赔？【答案】(1)由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。(2)针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检査危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。(3)根据工程所出现的事故，由于巷道围岩稳定性较差，施工前已经明确，遇到断层并非不可预见，主要还是施工单位对安全重视不够而发生的冒顶事故。施工单位修改支护参数，且未经建设单位同意。因此，该责任应当由施工单位承担，所以，施工单位不能向任何单位进行索赔。