2022年全省一级建造师提升试卷24.docx

《2022年全省一级建造师提升试卷24.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省一级建造师提升试卷24.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 预付款担保的主要作用是（ ）。A.保证承包人能按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额B.促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益C.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失D.确保工程费用及时支付到位【答案】 A2. 【问题】 镀锌钢板制作风管中，不得采用（）。A.法兰连接B.焊接连接C.咬口连接D.铆钉连接【答案】 B3. 【问题】 关于桥梁扩大基础特点的说法，错误的是（ ）。2016年A.主要承受压力B.不能承受弯矩作用C.适用于地基承载力较好的土层D.由地基反力承担上部荷

2、载【答案】 B4. 【问题】 政府建设主管部门对质量监督人员每（ ）个月进行一次法律法规、业务培训。A.6B.12C.18D.24【答案】 B5. 【问题】 水利基本建设项目资产形成、资产移交和投资核销的依据是（ ）。A.设计概算B.工程预算C.竣工决算D.竣工财务决算【答案】 D6. 【问题】 某小区工程在验收时，发现屋面楼板出现裂缝，后经鉴定确认由于设计混凝土配筋不符合要求造成的，则( )。A.应由施工单位承担维修责任，施工单位维修后，向设计单位索赔B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔C.应由设计单位负责维修和承担费用D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔【答案】 D

3、7. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范，在编制工程量清单时，招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在（）中。2018真题A.其他项目清单的暂列金额B.措施项目清单的项目特征C.可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征D.工程量清单编制总说明【答案】 D8. 【问题】 在具备条件时，施工企业编制施工组织设计应依据的定额是（ ）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.企业定额【答案】 D9. 【问题】 随桥敷设燃气管道的输送压力不应大于（）。A.0.4MPa B.0.6MPa C.0.8MPa D.1.0MPa【答案】 A10. 【问题】 隧道施工中，新奥法施工变形观测现场一

4、般采用（）观测。A.经纬仪B.全站仪C.收敛仪D.激光仪【答案】 C11. 【问题】 精密、大型设备安装基础需要考虑减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）。A.扩展基础B.桩基础C.联合基础D.沉井基础【答案】 B12. 【问题】 （2012 年真题）钢筋混凝土管片不得有内外贯通裂缝和宽度大于（ ）mm 的裂缝及混凝土剥落现象。A.0.1 B.0.2C.0.5 D.0.8【答案】 B13. 【问题】 砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于（）的地基加固效果最明显。A.素填土B.杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】 C14. 【问题】 下列会计科目中，属于非流动负债的是（ ）

5、。A.应付工资B.应付款项C.应付债券D.应交税金【答案】 C15. 【问题】 根据建设工程质量管理条例,未经( )签字,建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进入下一道工序。A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.业主代表和监理工程师【答案】 A16. 【问题】 企业利润表中的净利润为利润总额减去（ ）的余额。A.资产减值准备B.销售税金及附加C.所得税费用D.每股收益【答案】 C17. 【问题】 固体废物的主要处理方法有（ ）。A.回收利用、减量化处理、过滤B.回收利用、过滤、填埋C.减量化处理、过滤、填埋D.回收利用、减量化处理、填埋【答案】 D18. 【问题】

6、某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是（）。 A.两端铰支 B.端固定，一端铰支C.两端面定 D.端固定，一端自由【答案】 D19. 【问题】 关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（）。A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位 B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理 C.监理单位不能与建设单位有隶属关系 D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系【答案】 A20. 【问题】 事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追

7、究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 经常性安全教育中，最重要的是（）.A.安全技术措施教育B.安全思想教育C.安全态度教育D.岗位要求教育E.安全政策教育【答案】 BC2. 【问题】 下列各项中，属于对新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析中的其他指标分析的有（ ）。A.劳动生产率指标B.缩短工期的生产资金节约额C.缩短工期节约固定费用D.增量投资收益率法E.缩短工期提前投产的经济效益【答案】 ABC3. 【问题】 关于建筑幕墙防雷构造要求的说法， 错误的有（）。A.幕墙的铝合金立柱采用

8、刚性导线连通上、下柱B.为确保安全，幕墙的金属框架应与主体结构防雷体系分开设置C.在不同的材料上进行防雷连接时应避免双金属腐蚀D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层E.避雷接地一般每三层与均压环连接【答案】 ABD4. 【问题】 地脚螺栓孔的验收，主要是检查验收地脚孔的（）等。A.混凝土强度B.中心线位置C.标高D.深度E.孔壁铅垂度【答案】 BD5. 【问题】 关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.租赁期限超过20 年的，超过部分无效B.租赁期限超过6 个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动

9、的，租赁合同解除【答案】 A6. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013规定，建设工程发、承包及实施阶段的工程造价由（ ）组成。A.利润B.规费C.措施项目费D.税金 E.分部分项工程费【答案】 BCD7. 【问题】 下面关于GPS天线安装要求正确的有( )。A.上方60范围内(至少南向45)应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于200mm的金属物体的水平距离不宜小于2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过1E.在垂直方向与基站天线距离没有限制【答案】 CD8. 【问题】 沿海港口水工建筑工程定额包括（ ）。A.土石方工程B.港池、航道挖泥工程C.基础工程

10、D.港池炸礁工程E.混凝土工程【答案】 AC9. 【问题】 试验管理标准与制度主要包括（ ）。A.材料进场检验制度B.设备进场检验制度C.场地地质情况检验制度D.施工过程中的检测、试验制度E.竣工验收中的检验、试验制度【答案】 ABD10. 【问题】 按照结构的组成和支承方式，拱可分为()。A.单铰拱B.两铰拱C.三铰拱D.四铰拱E.无铰拱【答案】 BC11. 【问题】 关于施工项目负责人的安全生产责任，说法正确的有（ ）。A.对本项目安全生产管理全面负责B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责D.落实安全生产管理制度，确保项目安全生产

11、费用有效使用E.应当定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%【答案】 ACD12. 【问题】 关于质量管理的说法，正确的有（）。A.质量管理活动包括质量目标和质量方针的建立B.质量管理活动包括质量监督C.质量管理活动包括质量控制D.质量管理活动包括质量保证E.质量管理活动包括质量改进【答案】 ACD13. 【问题】 施工合同跟踪的两方面的含义是指（ ）。A.承包单位的合同管理部门对合同履行情况进行的跟踪、监督和检查B.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比C.建设单位的合同管理部门对合同履行情况进行的跟踪、监督和检查D.监理本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比E

12、.建设单位本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比【答案】 AB14. 【问题】 A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。2018真题关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。2018真题A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】 CD15. 【问题】 下列各项中属于施工机械使用费包括（ ）A.大型机械设备进出场及安.拆费B.场外运输费C.机械经常修理费D.养路费E.折旧费【答案】 BC16. 【问题】 核心汇接节点设备必须实

13、现( )等关键部件的冗余配置。A.主控板卡B.交换板卡C.电源模块D.风扇模块E.用户模块【答案】 ABCD17. 【问题】 人民调解的基本原则有()。A.当事人自愿B.尊重当事人权利C.当事人平等D.公开、透明E.合法【答案】 ABC18. 【问题】 目前常用的金属热喷涂设备由（）组成A.喷枪B.热源C.滚涂D.涂层材料供给装置E.高压无气喷涂【答案】 ABD19. 【问题】 下列关于项目管理组织结构模式的说法中，正确的有()。A.职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B.矩阵组织结构中有两个指令源C.大型线性组织系统中的指令路径太长D.线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令E.矩阵组织

14、结构适用于大型组织系统【答案】 BC20. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是（ ）。A.规费B.安全文明施工费C.二次搬运费D.总承包服务费E.分部分项工程费【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某建筑单位投资兴建住宅楼，建筑面积12000m2，钢筋混凝土框架结构，地上一层，地上七层，工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标，某施工总承包单位中标。双方根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为10个月，质量目标为合格

15、。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位对中标工程造价进行了分析，费用构成情况是：分部分项工程费3793万元，措施项目费547万元，脚手架费为336万元，暂列金额100万元，其他项目费200万元，规费及税金264万元。事件二：在灌注桩成孔过程中，孔壁坍落。项目部及时分析原因并采取措施处理。事件三：由于工程地质条件复杂，距基坑边5米处为居民住宅区，因此在土方开挖过程中，安排专人随时观测周围环境变化。事件四：地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位、勘察单位、设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。【问题】1事件一中，除税金外还有哪些费用在投标时不得作

16、为竞争性费用？并计算施工单位的工程中标造价是多少万元（保留两位小数），建筑工程造价有哪些特点？2分析事件二中孔壁坍落的原因，并给出防治措施。3事件三中，施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况？4本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不妥之处？并说明理由。【答案】1除税金外，安全文明施工费、规费在投标时也不得作为竞争性费用。合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=3793+547+200+264=4804万元建筑工程造价特点：大额性个别性和差异性动态性层次性。2孔壁坍落的原因：1)泥浆比重不够，起不到可靠的护壁作用。2)孔内水头高度不够或孔内出现承压水，降低了静水压力。

17、3)护筒埋置太浅，下端孔坍塌。4)在松散砂层中钻孔时，进尺速度太快或停在一处空转时间太长，转速太快。5)冲击（抓）锥或掏渣筒倾倒，撞击孔壁。6)用爆破处理孔内孤石、探头石时，炸药量过大，造成很大振动。防治措施：1)在松散砂土或流沙中钻进时，应控制进尺，选用较大相对密度、黏度、胶体率的优质泥浆（或投入黏土掺片石或卵石，低锤冲击，使黏土膏、片石、卵石挤入孔壁）。2)如地下水位变化过大，应采取升高护筒，增大水头，或用虹吸管连接等措施。3)严格控制冲程高度和炸药用量。2. 某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石，各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250

18、元/m3(含炸礁、清渣等）。分别采用1250m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合同规定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002年6月28日开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：(1)抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停工28d(2002年7月1日?7月28日）；(2)抛筑围堰时，业主供料延误7d(2002年7月30日?8月5日）；(3)开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工单位换用功率更大的1450m3/h绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25万元

19、，但仍使工期延误10d；(4)在用8m3/h抓斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标高浅于设计岩面标高，经监理确认，岩石开挖工程量增加了1.5万m3，应业主、监理要求，施工单位增加炸礁设备进场，保证了该阶段工期，因此增加了调遣费62万元。问题：(1)施工单位从上述事项中哪些可获得工期补偿？哪些不能获得索赔？并说明理由。(2)村民阻挠施工，应按怎样的程序向监理提出索赔？可提出哪些费用索赔？(3)换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加，可否提出索赔？为什么？(4)因土质不符增加的成本，应怎样索赔？计算炸礁、清渣的可索赔额。【答案】(1)可获得的工期索赔：28d+7d=3

20、5d。依题意这28d与7d是不重复的，所以总计是35d。村民阻挠施工导致停工28d属业主责任；业主供料不及时，延误工期7d，合同规定属业主责任；施工单位因为用船紧张，挖泥船进场推迟，换用大功率船，尽管经监理同意，但由于是施工单位自己的原因，所延误的10d工期不能获得索赔。(2)1)书面向监理提出索赔通知书：延误发生后，在合同约定的时间内，项目部向监理提出书面索赔通知书；2)提交索赔资料：项目部向监理提出书面索赔通知书后，在合同约定的时间内向监理提交延长工期和费用索赔的有关资料和数据；本项目可提出以下的费用索赔：设备停置费、现场管理费。(3)换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加不应索赔，

21、因为这是施工单位的责任所致。(4)由于地质条件与设计不符所造成的费用增加，应通过设计变更进行索赔。可索赔额：设备调遣费：62万元。岩面标高浅了炸、清岩费增加：2501.5万=375万元。相应的挖黏土费减少：461.5万=69万元。费用总（增加）索赔额：（375-69)+62=368万元。3. 背景资料：某工程项目位于市中心，地下2层，地上16层。周围环境非常复杂，基坑支护结构采用地下连续墙，施工方案如下：混凝土设计强度等级为C35，墙厚800mm，钢结构支撑，钢结构构件采用焊接连接。导墙混凝土设计强度等级为C20，厚度为300mm，高度为1.5m，导墙顶面与场地自然标高在同一平面，导墙内净宽为

22、800mm，每一单元槽长度为6m。单元槽成槽完成后，吊放钢筋笼和混凝土浇筑导管(导管间距为2m)，完成清孔6小时后浇筑水下混凝土。地下连续墙混凝土强度达到C30时进行墙底注浆，注浆压力达到设计值时终止注浆。地下防水混凝土施工前，施工单位上报如下施工方案：“严格按照设计要求进行试配，并依此确定最终施工配合比；采用分层浇筑，分层厚度为600mm，采用高频机械分层振捣密实且振捣时间控制在5s左右，墙体的水平施工缝距离预留孔洞边缘、(拱)板墙接缝线以下200mm处，并按规定留置标养和抗渗试块；终凝后连续保湿养护7d；防水卷材施工时，先铺立面、再铺平面”监理工程师认为存在错误之处，责令改正后重新上报。工

23、程完工后，施工总承包单位自检合格，再由专业监理工程师组织了竣工预验收。根据预验收所提出问题施工单位整改完毕，总监理工程师及时向建设单位申请工程峻工验收，建设单位认为程序不妥拒绝验收。项目通过竣工验收后，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工总承包单位与分包单位会商竣工资料移交方式，建设单位要求各参建单位分别向监理单位移交资料，监理单位收集齐全后统一向城建档案馆移交。监理单位以不符合程序为由拒绝。问题：1.指出地下连续墙施工过程中的不妥之处，并给出正确做法。2.指出防水混凝土施工方案中的不妥之处，并给出正确做法。3.指出竣工验收程序有哪些不妥之处？并写出相应正确做法。4.针对本工程的参建各

24、方，写出正确的竣工资料移交程序。【答案】1.不妥之处有：(1)钢结构构件采用焊接连接不妥。正确做法：构件的连接宜采用螺栓连接，必要时可采用焊接。(2)导墙顶面与场地自然标高在同一平面不妥。正确做法：导墙顶面应高于地面100mm。(3)导墙内净宽为800mm不妥。正确做法：导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。(4)混凝土浇筑导管间距为2m不妥。正确做法：导管水平布置距离不应大于3m，距槽段端部不应大于1.5m。(5)完成清孔6小时后浇筑水下混凝土不妥。正确做法：钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土，间隔不宜大于4h。(6)地下连续墙混凝土强度达到C30时进行墙底注浆，注浆压力达到设计值时终

25、止注浆不妥。正确做法：地下连续墙混凝土强度达到设计要求后方可进行墙底注浆，且注浆总量达到设计要求或注浆量达到80%以上且注浆压力达到2MPa时方可终止注浆。2.不妥之处有：4. 某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天

26、。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。38月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索

27、赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以

28、判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。5. 某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该

29、风井井筒设计净直径60m，深度635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510523m为中粒砂岩含水层，预计涌水量26m3h。施工单位采用的综合机械化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用1台FJD-6型伞钻打眼，炮眼深度45m；布置1台HZ-6中

30、心回转抓岩机出渣；选用JKZ-28和JKZ-30单滚筒提升机各1台配35m3吊桶进行提升；采用高度30m的YJM系列金属液压模板砌壁；选用1台扬程700m、流量50m3h的DC50卧泵排水。JKZ-28和JKZ-30提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基岩段正常施工至506m时，上部井筒漏水量约5m3h，当天中班打眼放炮后，工作面涌水量突然增加到20m3h，项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达08m左右开始振捣，按此方法通过了含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工

31、程师、项目经理等一起检查，发现含水层段井壁表面有6处蜂窝庥面，多处孔洞，壁后有多股流水现象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共69m，技术人员与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件28d龄期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月69m井壁质量经评定为合格。【问题】1施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。提升机应

32、如何合理布置?2施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不妥?说明理由。3针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出合理的处理程序。4现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。【答案】1施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由如下：(1)配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。(2)配备的模板高度不妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选1台双钩，1台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永久通风机房位置。2施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及理由如下：(1)工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前形成排水系统。(2)基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。(3)工作面涌水量大于100m3h，不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。(4)浇筑混凝土时防水措施不到位；