2022年四川省一级建造师通关测试题18.docx

《2022年四川省一级建造师通关测试题18.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省一级建造师通关测试题18.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年一级建造师试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】施工项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，是以()身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A.施工企业决策者B.施工企业法定代表人C.施工企业法定代表人的代表D.建设单位项目管理者【答案】C2.【问题】下列定额中，（）是建筑安装企业组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。A.预算定额B.概算定额C.人工定额D.施工定额【答案】D3.【问题】根据建设工程质量管理条例规定，下列关于工程质量责任的说法，正确的是（）。A.对施

2、工质量负责是施工单位和建设单位约定的质量责任B.总承包单位与分包单位对工程的质量承担连带责任C.分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向建设单位承担质量责任D.分包工程发生质量问题时，建设单位可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿【答案】D4.【问题】水运工程混凝土质量控制标准对海水环境混凝土水灰比最大允许值作了规定，其中南方海港钢筋混凝土的水灰比限值最小的区域是()。A.大气区B.浪溅区C.水位变动区D.水下区【答案】B5.【问题】广播电视设施保护条例规定：在广播电视发射台、监测台站周围（）米范围内不得兴建油库、加油站、液化气站等易燃易爆设施。A.100B.300C.5

3、00D.800【答案】C6.【问题】国际工程项目的价格构成比例中，材料部分所占比重约为（）。A.1020B.2030C.2040D.3050【答案】D7.【问题】在光传输设备中，光发送机的作用不包括()。A.由调制电路将模拟电信号转换成数字电信号B.由光源产生光纤通信系统所需要的载波C.输入接口在电光之间解决阻抗、功率及电位的匹配问题D.线路编码包括码型转换和编码【答案】A8.【问题】某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利 12%的补充协议，后承包人以补充协议约定

4、显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后()内行使。A.1 年B.2 年C.5 年D.不限定时间【答案】A9.【问题】分部分项工程成本分析的“三算”对比分析，是指（）的比较。A.概算成本、预算成本、决算成本B.预算成本、目标成本、实际成本C.月度成本、季度成本、年度成本D.预算成本、计划成本、目标成本【答案】B10.【问题】某工地发生了安全事故，造成 9 人死亡，70 人重伤，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）事故A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B11.【问题】根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），项目管理规划包括

5、（）。（2015）A.项目管理规划原则和内容B.项目管理规划大纲和配套措施C.项目管理规划大纲和实施大纲D.项目管理规划大纲和实施规划【答案】D12.【问题】下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的是（）。A.调整进度管理方法B.改变施工管理方法C.强化合同管理D.调整工作流程组织【答案】D13.【问题】下列不属于电视照明点光源性能指标的是（）A.额定功率B.色温C.光束范围D.发光效率【答案】C14.【问题】工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成的过程，其实质是（）。A.施工管理的过程B.建设管理的过程C.知识管理的过程D.项目管理的过程【答案】C15.【问题

6、】下列指标中，属于项目机构施工成本考核的主要指标的是（）。A.施工成本降低率B.施工生产总成本C.劳动力不均衡系数D.生产能力利用率【答案】A16.【问题】在技术方案偿债能力分析时，利息备付率是指（）。A.项目在借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值B.项目在借款偿还期内，各年企业可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值C.项目在借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应付利息的比值D.项目在借款偿还期内，各年企业可用于支付利息的息税前利润与当期应还本付息金额的比值【答案】B17.【问题】（2020 年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.

7、合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】C18.【问题】关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正确的是（）。A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员C.施工作业班组必须设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责【答案】B19.【问题】砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于()的地基加固效果最明显。A.素填土B.

8、杂填土C.松散砂土D.淤泥质土【答案】C20.【问题】下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是（）。2014A.选用合适的分包项目合同结构B.确定合理的施工高成本控制工作流程C.确定合适的施工机械，设备使用方案D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策【答案】B二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】（2019 年真题）根据建筑施工组织设计规范,施工管理计划包括（）A.进度管理计划B.质量管理计划C.安全管理计划D.运营管理计划E.环境管理计划【答案】ABC2.【问题】根据建设工程安全生产管理条例，

9、下列分部分项工程中，应当组织专家进行施工方 案论证的有（）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.脚手架工程D.高大模板工程E.爆破工程【答案】ABD3.【问题】项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，管理权力有（）。A.选择施工作业队伍B.进行合理的经济分配C.签署合同D.购置设备E.调配进入项目的人、财、物【答案】AB4.【问题】钢筋混凝土灌注桩按其施工方法不同，可分为（）和挖孔扩底灌注桩。A.振动灌注桩B.沉管灌注桩C.长螺旋钻孔灌注桩D.水冲灌注桩E.人工成孔灌注桩【答案】BC5.【问题】根据民事诉讼法，下列符合诉讼条件的有（）。A.原告可以是与本案无关的公民B.有明

10、确的被告C.有具体的诉讼请求、事实和理由D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖E.合同中有具体仲裁协议【答案】BCD6.【问题】某施工单位对其编制的投标文件享有（）。A.所有权B.专利权C.著作权D.商标权E.修改权【答案】AC7.【问题】有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。2014A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】AB8.【问题】下列工作步骤属于价值工程分析阶段的是（）。A.功能整理B.功能评价C.概略评价D.功能定义E.详细评价【答案】ABD9.【问题】某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工

11、程资质证书应当具备的条件包括()。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.法律、行政法规规定的其他条件【答案】BD10.【问题】钢板桩围堰的施工工序包括（）。A.钢板桩拆除B.围囹的设置C.围囹安装D.钢板桩的插打E.钢板桩的合龙【答案】BCD11.【问题】关于投资的机会成本，下列有关内容正确的是：（）。A.机会成本不是实际支出B.机会成本的表现形式是单一的C.机会成本是在方案内部形成的，它能反映在该方案财务上D.在工程经济分析时，应作为一个因素加以认真考虑E.由于利率大小决定货币的价格，采用

12、不同的利率（贴现率）也表示货币的机会成本【答案】AD12.【问题】对骨料最大粒径的要求有（）。A.不大于 60mmB.不大于构件截面最小尺寸的 14C.不大于钢筋最小净距的 34；最大粒径可不大于 12 板厚D.对南方浪溅区不大于混凝土保护层厚度的 45E.对厚度不大于 100mm 的混凝土板，最大粒径可不大于 12 板厚【答案】BC13.【问题】项目管理信息系统的功能包括（）。A.投资控制B.进度控制C.合同管理D.质量管理E.协调管理【答案】ABC14.【问题】下列关于投标保证金说法，正确的有()A.投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B.投标保证金是投标文件的有效组成部分C.投标保

13、证金的担保形式，应在招标文件中规定D.投标保证金应当在投标截止时间前送达E.投标保证金的金额一般由双方约定【答案】ABCD15.【问题】民法典第 11 条规定：“书面形式是指（）的形式。”A.合同书B.信件C.不包括电子数据交换D.可以有形地表现所载内容E.电传【答案】ABD16.【问题】根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括（）。A.工程竣工验收报告B.规划部门出具的认可文件C.工程竣工预验收申请报告D.环保部门出具的准许使用文件E.公安消防部门出具的准许使用文件【答案】ABD17.【问题】下列活动中属于企业筹资活动的有（）。A.购买政府公债B.融资租赁设备C.购置设备D.发行股票E

14、.赊购材料【答案】BD18.【问题】工程建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分，工程项目建设投资可以包括（）。A.价差预备费B.设备工（器）具购置费C.流动资产投资D.固定资产投资方向调节税E.联合试运转费【答案】AB19.【问题】下列有关法的效力的说法,正确的有()。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人大常委会裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院作出裁决C.根据授杈制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有

15、同等效力,在各自的权限范围内施行E.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定【答案】ACD20.【问题】方法的因素也可以称为技术因素，包括（）。A.工程检测技术B.施工技术C.材料技术D.试验技术E.勘察技术【答案】ABD三三,大大题题分析分析题题(共共 5 题题，每，每题题 8 分分)1.某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高 4.5m，工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架，位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为 8m8m。项目部按照绿色施工要求，

16、收集现场施工废水循环利用。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：施工单位对工程中标造价进行分析，费用情况如下：分部分项工程费 4800 万元，措施项目费 576 万元，暂列金额 222 万元，风险费 260 万元，规费 64 万元，税金 218 万元。事件二：隐蔽工程验收合格后，施工单位填报了浇筑申请单，监理工程师签字确认。施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上，采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑。会议室顶板底模支撑拆除前，试验员从标准养护室取一组试件进行试验，试验强度达到设计强度的 90%，项目部据此开始拆模。事件三：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料，经计算分析，各种

17、材料价款占该批材料价款及累计百分比如下表所示。各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表事件四：施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现：1 安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查；2 外架立面剪刀撑间距 12m，由底至顶连续设置；3 电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。【问题】1.事件一中，施工单位的中标造价是多少万元？措施项目费通常包括哪些费用？2.事件二中，项目部的做法是否正确？说明理由，当设计无规定时，通常情况下模版拆除顺序的原则是什么？【答案】1.中标造价：4800+576+222+6

18、4+218=5880（万元）措施项目费通常包括：安全文明施工费（含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完成工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。2.不正确。不妥之处一:施工班组将水平输送泵管固定在脚手架小横杆上。正确做法:输送泵管应采用支架固定，支架应与结构牢固连接，输送泵管转向处支架应加密。不妥之处二:采用振动棒倾斜于混凝土内由近及远、分层浇筑。正确做法:应插入混凝土内由远及近浇筑。不妥之处三:试验员从标准养护室取一组试件进行试验。正确做法:试样应该再同样条件下养护后测试，

19、框架间距为 8m*8m 时，强度达到 75后才能拆模。拆模顺序为：按后支先拆、先支后拆，先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。3.重点管理材料名称（A 类材料）：实木门窗、铝合金窗、细木工板、瓷砖次要管理材料名称（B 类材料）：实木地板、白水泥 4.安全管理检查评定保证项目还应包括：安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。整改项目的做法：2.某项大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经脸要求较高，经省有关部门批准后决定采取请招标方式。招标人于 2007 年 3 月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投邀请书，五家企业接受了邀

20、请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007 年 4 月 20 日下午 4 时为投标截止时间，2007 年 5 月 10 日发出中标通知书日。在 2007 年 4 月 20 日上午 A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，但 C 企业于 2007 年 4 月 20 日下午 5 时才送达。2007 年 4 月 23 日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有 7 人组成其中当地招标投标监督办公室 1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术、经济专家 4 人。评标时发现 B 企业投标文件有项目经理签字并盖上公章，但无法定代表签字和授权委托书；D 企业投标报价的大写金额

21、与小写金额不致；E 企此对某分项工程报价有漏项。招标人于 2007 年 5 月 10 日向 A 企业发出了中标通知书，双方于 2007 年 6 月 12 日签订了书面合同。【答案】招标人与中标企业 6 月 12 日签订合同不妥当。理由：根据招标投标法的规定，招标人与中标人应当.自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。3.A、B 两个施工单位于 2016 年中标承建了东北某机场的新建跑道工程，施工内容为：水泥稳定碎石底基层和上基层、水泥混凝土面层。面层设计厚度为 40cm。A 施工单位项目部在进场后及时编制了施工组织设计，经项目经理签字批准后，并加盖项目部

22、章后报监理机构审批。接到报审后，监理机构认为 A 施工单位报批程序不符合要求，且进度计划（见表2）也不合理，予以退回。同时，监理机构要求 A、B 两个施工单位注意标段分界处施工的事先协调沟通，以避免标段分界处易发生的问题。进场后，监理机构与施工单位共同对混凝土面层所用水泥进行了调研。在工程竣工验收时，采用钻孔取芯法对两个施工单位水泥混凝土面层厚度进行了实测，其中 B 施工单位实测结果见表 3。【问题】1、A 施工单位的施工组织设计报审程序是否正确？说明理由。2、指出表 2 中哪些工作的进度计划安排有错误？说明理由。3、为保证工程质量，相邻标段分界处施工前应事先协调明确哪些方面的问题？分别说明协

23、调的目的。4、用于本机场水泥混凝土面层的水泥应具备哪些特性？5、依据表格 3 检测结果，写出水泥混凝土面层厚度合格率，说明理由。【答案】1、答：A 施工单位的施工组织设计报审程序不正确。理由：（1）项目经理不具有施工组织设计的审批权；审批时加盖项目部章无效。（2）正确的审批程程序应该是：施工组织设计编制完成后，先报施工单位企业技术负责人审批，加盖企业公章后再报监理机构审批。2、答：表 2 中上基层施工的进度计划安排有误理由：底层基为水泥稳定碎石基层，根据相关规范要求，其养护时间不得少于 7d。而表 2 可知：底基层施工 3d 后就开始了上基层的施工，养护时间不符全要求。另外，上基层与底基层的工

24、程量相同，其工期最好相等这样方便流水施工的组织。3、答：协商明确的问题及目的如下：（1）问题：施工的开始时间及进度安排；目的：方便总进度计划的控制及标段分界处的安排。（2）问题：施工的顺序；目的：方便控制和减少标段分界处施工的相互干扰。（3）问题：交界处的搭接方式；目的：方便标段分界处质量控制。（4）问题：施工机械；目的：方便控制质量避免干扰。4、答：水泥应具备的特性：收缩小、耐磨性强、抗冻性好、含碱量低等特性5、答：合格率：100%4.某公司承接城市新建城镇主干路工程，工程内容包括 67km 长的水泥混凝土道路、一条直径 1050mm 污水管线。道路为双向六车道，两侧绿化带宽度为 475m，

25、非机动车道452m，人行道为 275m。道路结构：路基为灰土层，厚 300mm；基层为水稳碎石，厚 450mm；C30 混凝土面层，厚度为 350mm；混凝土板的纵缝采用加拉杆的平缝，横向缩缝采用设传力杆的假缝。雨水方沟、污水管线位于一侧绿化带下。施工项目部编制了施工组织设计和专项施工方案，包括雨期施工措施；其中路面施工工艺采用罐车和泵车运送商品混凝土入模，人工振捣成型。经报批后组织实施，施工过程发生下列事件：事件一：在施工组织设计和施工方案报批时，公司主管部门要求增加雨期防雨、养护设施；总监理工程师提出在正式浇筑道板前安排试验路段。事件二：为满足进度计划，项目部施工员在水稳碎石基层的上封层乳

26、化沥青洒布 10h 后即准备浇筑混凝土道板，被公司质量部门制止。事件三：现场监理工程师对道板施工缝位置提出异议，要求改正。问题：1补充完善本工程的施工机具。2简述试验路段主要目的。3应增加哪些雨期防雨、养护设施，有哪些基本要求 4指出项目部施工员做法有何不妥。5简述施工缝留置原则。【答案】1应补充：电动高频振动机组、木制振动整平梁、传力杆振动安放架、平板振动器、插入式振动棒、电(气)动钻孔机等机具。考点是混凝土路面施工内容，工程实践性很强。本题属于工程实践型考题，在教材中无法直接找到答案。没有混凝土道路施工经历的应试人员是很难给出正确答案。背景已给出混凝土运输车和泵送设备，并提示了施工工艺。因

27、而，从施工工艺不难补充木制振动整平梁、平板振动器、插入式振动棒、电(气)动钻孔机、切缝机。还可补充电动高频振动机组、传力杆振动安放架等机具。2试验路段主要目的：首先是验证混凝土配合比适合性，其次可使有关人员熟悉水泥混凝土道面各道工序的施工特点和作业方法，关键是掌握切缝、拆模的最佳时间。考点应是混凝土路面施工内容，工程实践性很强。本题答案无法直接在教材中找到，可通过下列内容分析并作答。(1)混凝土配合比在兼顾经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项技术要求。(2)配合比设计应符合设计要求和规范规定。(3)配备足够的运输车辆，总运力应比总拌合能力略有富余，以确保混凝土在规定时间到场。混凝土拌

28、合物从搅拌机出料到铺筑完成的时间不能超过规范规定。(4)采用人工摊铺混凝土施工时，松铺系数宜控制在 110125；摊铺厚度达到混凝土板厚的 23 时，应拔出模内钢钎，并填实钎洞；混凝土面层分两次摊铺时，上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成，且下层厚度宜为总厚的 35；混凝土摊铺应与钢筋网、传力杆及边缘角隅钢筋的安放相配合；一块混凝土板应一次连续浇筑完毕。(5)切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。应由施工期间混凝土面板摊铺完毕到切缝时的昼夜温差确定切缝方式。3应准备足够数量的防雨、养护设施，每个作业面都应配备养护棚和防雨罩棚。基本要求：每个养护棚、防雨棚和工作棚长度、宽度应略

29、大于道面板分仓宽度。5.某施工单位承建一分离式双向四车道高速公路山岭隧道工程，其起讫桩号为K19+720K20+200，全长 480m。隧道左右洞相距 36m，地质情况相同，其中K19+720K19+775 段和 K20+165K20+200 段穿越强风化泥质灰岩段，岩质较软，岩体较破碎，为级围岩段；K19+775K19+875 和 K20+035K20+035 段穿越中风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎一破碎，为级围岩段；K19+875K20+035 段穿越微风化泥质灰岩段，岩质中硬，岩体较破碎，为级围岩段。该隧道设计支护结构为复合式衬砌（即初期支护+混凝土二次衬砌），隧道设钢支撑和仰拱。

30、施工过程中发生了如下事件：事件一：开工前，施工单位对该隧道的级和级围岩的连续长度及合计长度进行了统计，并由（A）负责对该隧道进行了施工安全风险评估，出具了评估报告。报告内容包括：评估依据、工程概况、（B）、（C）、评估内容、评估结论及对策等。事件二：施工单位采用钻爆法开挖，级围岩段，爆破设计周边眼为 60 个，爆破后，某开挖面残留有痕迹的炮眼数为 45 个。事件三：施工单位在级围岩段初期支护施工作业时，采用了钢拱架型式的钢支撑。事件四：施工单位在进行仰拱及防水板施工作业时，采取了如下做法：IV 级围岩的仰拱距掌子面的距离为 554m，V 级围岩的仰拱距掌子面的距离为454m；仰拱施工采用左右半

31、幅分次浇筑方式；防水板搭接宽度为 8010mm。问题：1.结合事件一和背景，写出隧道进行施工安全风险评估的理由。2.事件一中 A、B、C 各代表什么 3.针对事件二和背景，计算周边炮眼痕迹保存率，并判断该值是否满足公路隧道施工技术细则的要求。4.事件三中，按材料的组成还可以采取哪种型式钢支撑【答案】P460-4631.K19+720K19+775 段，V 级围岩连续长度为 55m，超过 50m，所以需要进行风险评估。2.A 为施工单位，B 为评估方法，C 为评估步骤。3.4560100%=75%；根据公路隧道施工技术细则中相关规定，对于中硬岩炮眼痕迹保存率应不小于 70%，而本次爆破后炮眼痕迹保存率为 75%70%，故满足该要求。4.按材料的组成还可以采取格栅钢架型式的钢支撑。5.错误，改正：级围岩仰拱与掌子面距离不得超过 50m，V 级围岩仰拱与掌子面距离不得超过 40m。错误，改正：仰拱施工宜整断面一次成型，不宜左右半幅分次浇筑。错误，改正：搭接宽度不应小于 100mm。