2022年云南省设备监理师自我评估模拟题55.docx

《2022年云南省设备监理师自我评估模拟题55.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年云南省设备监理师自我评估模拟题55.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年设备监理师试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】过程失效模式及影响分析是一种()的设计方法。A.集成化B.系统化C.模式化D.自动化【答案】B2.【问题】已知甲、乙为两个寿命期相同的互斥方案，其中乙方案投资大于甲方案。通过测算得出甲、乙两方案的内部收益率务别为 14%和 12%，增量内部收益率 AIRR(乙-甲)=9%，基准收益率为 10%，则下列说法正确的是()。A.应选择甲方案B.应选择乙方案C.应同时选择甲、乙两个方案D.甲、乙两方案均不应选择【答案】A3.【问题】某住宅工程竣工 1 年

2、后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】A4.【问题】关于设备工程质量的特点，下列表述有误的是()。A.质量影响因素多B.质量问题的隐蔽性C.质量波动小D.设备类型多、数量大，技术含量高【答案】C5.【问题】下面关于设备采购评标方法的描述，正确的是()。A.经评审的最低投标价法保证最低投标价中标B.评分法是经评审打

3、分，得分最低者中标C.综合评标价法是经计算的综合评标价最低者中标D.全寿命费用评标价法是最高评标价中标【答案】C6.【问题】当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指()可被压缩的工作。A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上B.关键线路上资源消耗量比较少C.关键线路上持续时间比较长D.关键线路上施工工艺及采用技术比较简单【答案】A7.【问题】在下列各项中，符合代理特征的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代

4、理人【答案】C8.【问题】由设备出口国银行把出口信贷直接贷给买方，买卖双方以即期现汇成交，这种出口信贷形式属于()。A.买方信贷B.卖方信贷C.出口国信贷D.进口国信贷【答案】A9.【问题】承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。A.基准日期B.投标截止日期C.中标通知到达承包商D.开工日期【答案】A10.【问题】下面关于设备采购评标方法的描述，正确的是()。A.经评审的最低投标价法保证最低投标价中标B.评分法是经评审打分，得分最低者中标C.综合评标价法是经计算的综合评标价最低者中标D.全寿命费用评标价法是最高评

5、标价中标【答案】C11.【问题】顾客满意度是在一定数量的监理服务对象中对服务表示满意程度的()与其期望值之比A.统汁值B.感知值C.评判值D.测量值【答案】B12.【问题】ISO9000：2000 标准质量管理八项原则，首要的原则是()。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】A13.【问题】某设备工程从银行贷款 2000 万元，银行的年利率为 10%，3 年后一次性还本付息。如果按复利计息，则 3 年后还给银行的本利和为()万元。A.2300B.2331C.2600D.2662【答案】D14.【问题】在费用偏差产生的原因中，属于业主方面的原因是()。A.自然因素B.法

6、律法规变化C.投资规划不当D.施工质量事故【答案】C15.【问题】设备工程监理的特点不包括()。A.时空跨度大B.设备工程中涉外贸易量大C.人员流动性大D.设备的类别及涉及的专业繁多【答案】C16.【问题】进行可靠性设计时，在没有现成数据和可用的经验时，()是唯一的手段。A.失效安全设计B.安全寿命设计C.可靠性确认试验D.设置故障监测和诊断装置【答案】C17.【问题】在下列各项中，符合代理特征的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】C18.【问题】质量管理八项原

7、则中，()是质量管理的首要原则。A.以顾客为关注焦点B.全员参与C.持续改进D.领导作用【答案】A19.【问题】甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A.合同订立B.甲提出撤销请求C.人民法院受理撤销请求D.人民法院判决撤销【答案】A20.【问题】乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15 日内甲支付工程尾款。2012 年 3 月 1 日工程竣工验收合格，3 月 3 日乙向甲提交工程结算文件，3 月 20 日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于 6 月 10 日向法院起诉，关于延期结算利

8、息的计付日的确定，()是正确的。A.2012 年 3 月 3 日B.2012 年 3 月 16 日C.2012 年 3 月 20 日D.2012 年 6 月 10 日【答案】B二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】下列有关设备安装工程特点的表述，正确的有()。A.有些设备的安装需先进行详细设计B.工艺性强、技术参数多C.精度高、专业分工不明显D.实施空间复杂、时间性强、风险因素多E.施工工作量大，监理工作专业性强，协调工作量不大【答案】ABD2.【问题】下列关于委托合同中，受托人义务与责任正确的是()。A.受

9、托人要根据委托人的指示的内容、范围、方式、目的等行事，不得违反、变更、曲解委托人指示B.受托人可将受托事务转交他人处理C.受托人向委托人报告受托事务处理情况是一种默示义务D.受托人依照合同处理委托事务所取得的各种财产，要及时移交给委托人E.有偿的委托合同，因受托人过错致使委托人受到经济损失的，受托人要承担赔偿责任【答案】ACD3.【问题】下列关于设备工程监理在建设项目中的定位，表述正确的是()。A.设备工程监理为委托方所提供的是咨询服务，不能完全替代委托方对设备工程项目进行管理B.设备工程监理单位承担的是委托方通过授权的方式委托的项目建设任务C.设备工程监理的项目管理仅是指从自身角度对其承担的

10、设备工程项目的监理任务进行的项目管理D.设备工程监理单位既要监督和管理承包商，为业主提供咨询和提出建议，又要不损害承包商的正当权益，积极帮助承包商解决项目实施过程中出现的问题E.设备工程项目的各个参与方，包括设备工程监理单位，都要接受政府有关部门的监督【答案】AD4.【问题】相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。A.编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本B.承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划C.如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的D.填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的

11、报价优劣情况E.在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益【答案】BCD5.【问题】下列关于项目敏感性分析的说法，正确的有()。A.敏感性分析可以作为风险因素识别和风险估计的依据B.不确定因素的敏感性系数越高，表明该因素对经济指标的影响越大C.敏感性分析只适合单因素分析D.若将固定成本作为不确定因素，当其超出临界点时，项目将变为不可行E.敏感性分析指标只能选用 NPV 或 IRR【答案】ABD6.【问题】检验是产品形成过程中重要的质量保证要素，是 PDCA(计划、实施、检查、处理)循环中一个重要阶段，具有()作用。A.鉴别B.把关C.监督D.报告E.预防【答案】BCD7.【问题

12、】承包商按合同规定向工程师提交的进度计划，应包括的内容有()。A.承包商实施工程的顺序B.审核或批准承包商文件的期限C.合同中规定的检查和检验顺序及时间安排D.表明设备制造情况的照片E.计划期内承包商所有设备的价值【答案】ABC8.【问题】设备工程监理服务提供特性及要求的确定原则包括()。A.应明确每一项服务提供特性的要求B.应清楚地理解并充分满足被监理方的需求C.应明确监理服务提供时的项目管理环境D.应识别并确定监督管理的重点过程和过程重点E.应明确服务提供的程序和方法【答案】ACD9.【问题】ISO 9000 族核心标准的构成包括()。A.ISO 9000：2005质量管理体系基础和术语B

13、.ISO 9001：2008质量管理体系要求C.ISO 9004：2009质量管理体系业绩改进指南D.ISO 19011：2002质量和(或)环境管理体系审核指南E.ISO 9000：1987质量管理和质量保证标准选择和使用指南【答案】ABCD10.【问题】参加注册设备监理师执业资格考试的条件，除要求为中华人民共和国公民，遵守国家法律、法规外，还要求()。A.从事工程技术或工程经济工作B.按照工程技术人员职务试行条例规定被评聘为工程师以上(含工程师)专业技术职务C.热爱本职工作D.具有一定的工程技术方面的专业学历E.具备一定的从事设备工程专业的工作经历【答案】BD11.【问题】6有两层含义，分

14、别基于基于()。A.经济角度B.技术角度C.管理角度D.协调角度E.统计角度【答案】C12.【问题】下列选项中，属于设备监理服务提供过程输出的有()。A.质量计划B.监理报告C.合同交底D.监理记录E.合同分析【答案】BD13.【问题】国家质量监督检验检疫部门负责设备工程监理活动的管理，其主要职责包括()。A.组织制定并发布设备工程监理单位资格管理办法和注册设备监理师执业资格制度暂行规定B.制定并发布与设备工程监理管理工作有关的规章C.对设备工程监理单位资格和注册设备监理师执业资格进行监督和年度审查D.贯彻落实国家设备工程监理制度的方针、政策和法规E.对注册设备监理师注册后执业情况进行监督、检

15、查，并定期将有关情况向国家人事部门通报【答案】BC14.【问题】下列财务评价指标中，属于动态指标的有()。A.净现值B.内部收益率C.净年值D.净现值率E.总投资收益率【答案】ABCD15.【问题】当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括()。A.建设工程设计单位配合施工的能力B.建设工程总进度目标对施工工期的要求C.类似工程项目的实际进度D.施工单位项目经理部组织能力E.外部协作条件的配合情况【答案】AC16.【问题】不必要功能包括：()。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能E.美学功能【答案】BCD17.【问题】设备采购合同中，出卖人交付的设备品种、型号、规格、质量不

16、符合合同约定时，其后果为()。A.如果买受人同意利用，应当按质论价B.如果买受人同意利用，应当按合同约定支付价款C.买受人不同意利用时，出卖方负责包修或包换D.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，并要求出卖人赔偿损失E.不能修理或调换的，买受方可以解除合同，但不得要求出卖人赔偿损失【答案】ACD18.【问题】产品按统计方法进行抽样检验常常用于()情况。A.检验是破坏性的B.产品数量多C.检验项目多D.检验的单位产品数量少E.希望检验费用小【答案】ABC19.【问题】下列关于利息备付率说法正确的是()。A.是指借款偿还期内，各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值B.是指借款偿还

17、期内，各年可用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值C.对于正常运营的企业，应大于 1D.对于正常运营的企业，应大于 2E.利息备付率反映了企业的偿债能力【答案】AC20.【问题】下列财务评价指标中，属于动态指标的有()。A.净现值B.内部收益率C.净年值D.净现值率E.总投资收益率【答案】ABCD三三,大大题题分析分析题题(共共 5 题题，每，每题题 8 分分)1.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(

18、1)合同总价为 8500 万元，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件

19、中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为 3.41%。2008 年 7月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其

20、使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10 万元索赔。事件4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：列式计算该工程最终的合同价款。【答案】(1)原合同价款：8500.0 万元；(2)地下管线的调整价：20.27 万元；(3)误期扣款：2.05=10.0（万元）；(4)最终的合同价款：8500.0+20.27-10.0=8510.27（万元）。2.某电站技改项目

21、，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(1)合同总价为 8500 万元，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔

22、意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为 3.41%。

23、2008 年 7月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10 万元索赔。事件4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：事件 4 中，承包商关于提前竣工奖励的要求是否合

24、理，并说明理由。【答案】不合理。理由：因其没有在规定时限内提交工期索赔，而不能得到工期赔偿。合同约定的竣工时间未变，实际竣工时间晚于合同约定时间 5 天。3.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(1)合同总价为 8500 万元，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣

25、工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单

26、价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为 3.41%。2008 年 7月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10 万元索赔。事件4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年

27、 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：列式计算该工程最终的合同价款。【答案】(1)原合同价款：8500.0 万元；(2)地下管线的调整价：20.27 万元；(3)误期扣款：2.05=10.0（万元）；(4)最终的合同价款：8500.0+20.27-10.0=8510.27（万元）。4.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后，业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(

28、1)合同总价为 8500 万元，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件

29、中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为 3.41%。2008 年 7月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其

30、使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10 万元索赔。事件4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：事件 3 中，总监理工程师是否应批准承包商的索赔请求，并说明理由。【答案】不批准。理由：因为承包商投标前已考察现场情况，承包商应能预见到二次搬运费用，此部分费用应在投标报价中考虑。5.某电站技改项目，业主委托某设备监理公司组织招标并实施项目监理。发售招标文件后，

31、业主邀请所有投标人考察并确认招标文件中载明的设备安装现场及周边环境等情况。经评标、定标，业主与承包商签订了该项目的设备制造、安装调试合同。合同约定：(1)合同总价为 8500 万元，如有超出合同范围的工作，可依据承包商的成本（不计预期利润）另商定变更合同价款。(2)开工日期为 2008 年 3 月 1 日，竣工日期为 2008 年 9 月 30 日。承包商提前竣工，每天奖励 1 万元；误期推迟竣工，每天扣款 2 万元。(3)未经业主同意，承包商不得进行工程分包。(4)如发生索赔事由，受损一方应在事由发生后 14 日内向对方提交索赔意向通知书，否则视为放弃。项目实施过程中，发生如下事件：事件 1

32、：2008 年6 月 10 日，承包商就设备基础开挖工作自行与一劳务公司签订了劳务合同。事件 2：2008年 7 月 1 日，基础开挖时发现有招标文件中未标明的地下管道须改线。因地下管道改线，致使基础开挖（为关键工作）比计划延迟 10 天完成，并增加承包商 100 个工日（其中含相应采取的施工措施中消耗的人工工日）、20 个机械台班及 15 万元材料费已知人工单价为 50 元工日，机械台班费为 2000 元台班，增加的措施费（已扣除其中的人工费）为1.5 万元，间接费以人工费为计费基数，间接费率为 20%，综合税率为 3.41%。2008 年 7月 12 日，承包商向业主仅就合同价款变更提出申

33、请，要求调增合同价款 29.60 万元，未涉及合同其他索赔事项。事件 3：2008 年 8 月 1 日，承包商发现设备安装现场场地狭小，要求业主同意其使用不属于本项目范围的另一车间堆放材料，遭业主拒绝。8 月 6 日，承包商以安装场地狭小、增加二次搬运费为由，通过监理方向业主提出 10 万元索赔。事件4：该项目于 2008 年 10 月 5 日竣工。2008 年 10 月 26 日，工程结算时，承包商以发生事件 2 影响总工期 10 天为由，要求业主兑现 5 天的提前竣工奖励。问题：事件 2 中，承包商提出调增价款的要求是否合理？通过计算说明调增 29.60 万元的款额是否正确？（单位为万元，

34、计算结果保留到小数点后两位）【答案】承包商提出调增合同价款的要求合理，但调增 29.60 万元的款额不正确。调整价款的计算清单如下：人工费：10050=5000 元=0.5（万元）；机械台班费：200020=40000 元=4.0（万元）；材料费：15.0 万元；措施费：1.5 万元；间接费：0.520%=0.1（万元）；利润：0；税金：(0.5+4.0+15.0+0.1+1.5)3.41%=0.719510.72（万元）。合计：0.5+4.0+15.0+1.5+0.1+0.72=21.82（万元）承包商提出调增合同价款的要求合理，但调增29.60 万元的款额不正确。调整价款的计算清单如下：人工费：10050=5000 元=0.5（万元）；机械台班费：200020=40000 元=4.0（万元）；