2022年湖南省监理工程师自测模拟模拟题.docx

《2022年湖南省监理工程师自测模拟模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年湖南省监理工程师自测模拟模拟题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回()。A.分包单位B.总包单位C.监理单位D.建设单位【答案】 D2. 【问题】 项目监理机构组织形式中，有利于解决复杂问题和培养工程监理人员业务能力的是（）组织形式。A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【答案】 D3. 【问题】 建设工程监理评标中采用“定性综合评估法”的优点是（）。A.

2、能减少评标过程中的相互干扰B.能增强评标的公正性C.能集中体现各方面的意见D.能增加评标的透明度【答案】 C4. 【问题】 下列关于桥梁计算跨径的说法中，正确的是（）。A.对于设支座的桥梁，为相邻支座中心的水平距离B.对于设支座的桥梁，对相邻两桥墩中心线的水平距离C.对于不设支座的桥梁，为上、下部结构相交面最外缘间的水平距离D.多孔桥梁中各孔净跨径的总和【答案】 A5. 【问题】 对于施工单位提出涉及工程设计文件修改的工程变更，必要时应召开工程设计文件修改方案的专题论证会议，该会议的正确组织方式是（）。A.由设计单位组织，建设、施工和监理单位参加B.由建设单位组织，设计、施工和监理单位参加C.

3、由施工单位组织，建设、设计和监理单位参加D.由监理单位组织，建设、设计和施工单位参加【答案】 B6. 【问题】 下列选项中，属于三大目标控制措施中合同措施的是()。A.调整控制人员的分工B.选择合理的承发包模式和合同计价方式C.要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿D.修改技术方案【答案】 B7. 【问题】 凡征占地面积在（ ）以上或者挖填土石方总量在10000m3以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书;其他开发建设项目应当编报水土保持方案报告表。A.1hm2B.2hm2C.5000D.8000【答案】 A8. 【问题】 某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为60万元

4、，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为2万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.60B.62C.66D.68【答案】 D9. 【问题】 （2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（ ）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】 B10. 【问题】 施工前应对设计提供的弃土方案进行现场核对,如有问题应及时反馈处理，并应满足环境保护和安全防护要求，弃土宜分层填筑，分层压实，弃土场的边坡不得陡于（），顶面宜设置不小于2%的排水坡。A.1：1B.1：1.25C.1：1.5D.1：2【答案】 C11. 【问题】 关于监理人在施工合同履行管理中

5、的地位，说法正确的是（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人不属于发包人一方人员C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】 D12. 【问题】 （）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。A.工程师B.承包人C.监理人D.发包人【答案】 D13. 【问题】 下列关于项目监理机构组织结构设计的说法中，正确的是（ ）。A.中间控制层主要由监理员组成，具体负责监理活动的操作实施B

6、.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数C.组织的最高管理者到最基层实际工作人员的权责和人数都是逐层递增D.管理层次可分为三个层次，即指挥层.中间控制层和执行层【答案】 B14. 【问题】 （ ）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】 D15. 【问题】 下列工程质量控制措施中，属于组织措施的是（）。A.协助完善质量保证体系B.不符合合同规定质量要求的，拒付工程款C.落实质量控制责任D.严格事前.事中和事后的质量检查监督【答案】 C16. 【问题】 （2015年真题）下列监理工作中，不属于安全生产管理工作的是（）。A.审查施工单

7、位安全生产许可证B.对关键部位、关键工序的施工过程实施旁站C.巡视危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况D.核查施工起重机械和设施的安全许可验收手续【答案】 B17. 【问题】 根据标准设计施工总承包合同，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件【答案】 D18. 【问题】 材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。A.见证取样B.验证试验C.标准试验D.抽样试验【答案】 B19. 【问题】 根据建设工程监理规范GBT 503192013，总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程

8、师代表的是（ ）。A.签发工程开工令、暂停令和复工令B.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料C.确定项目监理机构人员及其岗位职责D.组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料【答案】 A20. 【问题】 （2018年真题）根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（）。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于仲裁庭组成的说法，正确的有()A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁

9、员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【答案】 AB2. 【问题】 下列文件资料中，属于建设工程监理文件资料的有（）。A.设备采购合同B.工程监理合同C.施工承包合同D.材料采购合同E.材料报验文件【答案】 B3. 【问题】 当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。A.推土机B.商务写字楼C.大学教学楼D.原材料E.正在建造的幼儿园【答案】 AD4. 【问题】 某新建项目，建设期3年，逐年向银行借款，第一年借款500万元，第二年借款600万元，第三年借款500万元。假设年利率为10%，则下列有关建设期利息表述正确的有（ ）。A

10、.该项目第一年应计利息为25.00万元B.该项目第二年应计利息为57.50万元C.该项目贷款利息总额为145.75万元D.该项目第二年计息基数为575.00万元E.若贷款合同约定第二年末清偿往期利息，则第三年应计利息为135.00万元【答案】 A5. 【问题】 建设工程勘察合同中，属于勘察人一般义务的是（）A.依法纳税B.完成全部勘察工作C.发出开始勘察通知D.保证勘察作业规范、安全和环保E.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】 ABD6. 【问题】 关于建设工程质量、进度和造价三大目标的说法，正确的是（）。A.应形成“自上而下层层展开、自下而上层层保证”的质量、进度和造价目标体系B.应

11、将建设工程总目标分解，为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础C.在不同的建设工程中三大目标,可以有不同的优先等级, 但安全永远是第一位的D.质量、进度和造价目标之间相互制约,应使每一个目标均达到最优E.采用定性分析与定量分析相结合的方法方能实现“质量优、投资省、工期短”的目标【答案】 AB7. 【问题】 监理工程师审核物资供应计划内容（）。A.物资生产工人是否足额配置B.物资库存量安排是否经济、合理C.物资采购时间安排是否经济、合理D.物资供应计划与施工进度计划的匹配性E.物资供应紧张使施工进度拖后的可能性【答案】 BC8. 【问题】 工程质量事故调查组的职责包括()A.查明事故的原因及情况B

12、.组织技术鉴定C.提出技术处理方案D.提出对事故责任单位和责任人的处理意见E.编写质量事故处理报告【答案】 ABCD9. 【问题】 根据九部委标准设计合同的规定，发包人按约定应提供的资料包括（）。A.基础资料B.勘察报告C.监理报告D.设计任务书E.设计规范【答案】 ABD10. 【问题】 项目监理机构可设置总监理工程师代表的情形包括（）。A.工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程B.一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同C.工程规模比较大，工期比较长D.工程规模较大.地域比较分散E.工程规模比较小，技术要求比较高【答案】 ABD11. 【问题】 项目监理机构控制

13、建设工程施工质量的任务有()A.检查施工单位现场管理体系B.处理工程质量事故C.控制施工工艺过程质量D.处置工程质量问题和质量缺陷E.组织单位工程质量验收【答案】 ACD12. 【问题】 根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】 AC13.

14、 【问题】 下列关于建设工程项目投资的特点，表述正确的的有（ ）。A.建设工程投资管理关系国计民生B.建设工程项目投资需要单独计算，体现工程造价单件性C.投资估算指标控制概算指标的水平D.考虑单位工程的各部分是由不同工具和材料完成，可进一步把单位工程分解为分项工程E.建设工程项目投资需要动态跟踪调整，直至竣工结算后才能真正确定建设工程项目投资【答案】 ABC14. 【问题】 以下是水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.波浪拥包B.板角断裂C.错台D.坑槽E.拱起【答案】 BCD15. 【问题】 提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功

15、能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】 ABD16. 【问题】 在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括()A.算术平均数B.标准偏差C.极差D.样本中位数E.变异系数【答案】 BC17. 【问题】 选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。对供货厂商进行初选的内容有（）。A.企业性质B.供货厂商的资质C.设备供货能力D.过去几年的资金平衡表和资产负债表E.检验检测手段及试验室资质【答案】 BCD18. 【问题】 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合

16、格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】 BC19. 【问题】 下列工程建设其他费用中，属于建设单位经费的有（）。?A.工程招标费B.可行性研究费C.工程监理费D.竣工验收费E.固定资产使用费【答案】 AD20. 【问题】 水利水电工程施工危险源辨识，按辨识区域划分为（）。A.生产.施工作业区B.办公区C.物资仓储区D.生活区E.娱乐区【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某调水工程采用水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）通用合同条款，合同类型为可调价格单价合同，合同规定工程主材价格发生波动

17、时根据当地信息价调差。2017年3月在建设过程中地质条件发生变化，遇到膨胀土。【事件】事件1：为增强渠道的稳定性，对工程量清单“换土填方”子项改为4%水泥掺量改性土（简称改性土）换填。换土填方变为改性土后其土料挖装运、铺料、碾压工艺差别不大，但需新增改性土拌制，改性土运输等工序。事件2：对于翻晒及碎土工序，招标文件中对土方填筑工程土料粒径并无明确要求，而根据设计单位要求的改性土施工标准规定，与换土填方相比，改性土拌制工艺对土料粒径要求更高，原换土填方单价中已考虑的翻晒工艺和碎土工艺已不能满足改性土拌制要求。承包商土料开采后不得已增加翻晒、预破碎、二次碎土后才能进行改性土拌制，同时改性土运输运距

18、增加1.85km。事件3：承包商认为，由于改性土工程量的增加导致原投标报价已不适用于变更后的项目。要求重新确定单价，新的单价在换土填方投标报价基础上增加新增工序进行组价，同时要求在改性土单价中再摊入增加的削坡费用。承包商提出下表所示的变更工程单价调整方法。变更工程单价调整（承包商）【问题】1.事件1中，换土填方变为改性土的指示应当由谁向承包商发出？根据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）相关规定，本次换土填方变为改性土，属于哪种变更情形？2.事件2中，翻晒和碎土工艺的变化，承包商根据定额计算出土料翻晒和碎土工序综合单价能否直接摊入改性土工程单价？为什么？3.事件3中，改性土单价中是否应

19、该再摊人增加的削坡费用？4.事件3中，改性土填筑以合同工程量清单换土填方单价为基础换算，水泥按投标价格计算是否合理？【答案】问题1：根据水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）第15.2款变更权规定，该指示应当由监理人发出。该工程将“换土填方”子项改为4%水泥掺量改性土（简称改性土），该子项质量或特性发生改变，而且施工工序发生改变，因此符合水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）第15.1款中的第（2）和第（4）目规定，即：“改变合同中任何一项工作的质量或其他特性”和“改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序”。因此应进行变更。问题2：不能直接摊人改性土工程单价。原

20、合同换土填方单价中已考虑翻晒工艺及承包人投标时的竞价因素，需要对根据定额计算出的单价折减。问题3：由于改性土削坡难度远大于素土削坡难度，改性土单价中应该再摊人增加的削坡费用，但应扣除原单价中已考虑的削坡费用。问题4：不合理，水泥价格应当考虑工程变更时水泥价格的变化。2. 对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人。签订合同时，业主为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了30万元定金。业主与承包人双方在签订施工合同时对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工15天；主体工程施工中由于施工机械

21、出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工10天。两次停工承包人都及时提出了工期和费用索赔申请，并提供了施工记录。问题：1.招标时对承包人的资质审查的内容有哪些？2.定金与预付款有何区别？3.监理工程师判定承包人索赔成立的条件是什么？4.监理工程师对两次索赔申请应如何处理？【答案】1.对承包人资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2.定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是解决承包人在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习

22、惯，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3.监理工程师判定承包人索赔成立的条件：承包人受到了实际损失或损害；损失不是因承包人的过错造成；造成的损失也不是承包人应承担的风险；承包人在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.针对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物是不可预见的不利物质条件，为业主应承担的风险，工期和费用索赔理由成立，同时承包人及时提供了证据资料和索赔申请。针对第二次索赔：3. 2007年8月13日，湖南省湘西自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生坍塌事故，造成64人死亡22人受伤，直接经济损失3974.7万元。（一）事故原因和

23、性质1直接原因。由于大桥主拱圈砌筑材料未满足规范和设计要求，拱桥上部构造施工工序不合理，主拱圈砌筑质量差，降低了拱圈砌体的整体性和强度，随着拱上荷载的不断增加，造成1号孔主拱圈靠近0号桥台一侧约34m宽范围内，即2号腹拱下的拱脚区段砌体强度达到破坏极限而坍塌，受连拱效应影响，整个大桥迅速坍塌。2间接原因。施工单位项目经理部擅自变更原主拱圈施工方案，现场管理混乱，违规乱用料石，主拱圈施工不符合规范要求，在主拱圈未达到设计强度的情况下就开始落架施工作业。建设单位项目管理混乱，对发现的施工质量问题未认真督促施工单位整改，未经设计单位同意擅自与施工单位变更原主拱圈设计施工方案，盲目倒排工期赶进度，越权

24、指挥，甚至要求监理不要上桥检查。监理单位未能制止施工单位擅自变更原主拱圈施工方案，对发现的主拱圈施工质量问题督促整改不力，在主拱圈砌筑完成但强度资料尚未测出的情况下即签字验收合格。3事故性质：这是一起生产安全责任事故。（二）对事故责任人员及责任单位的处理1移送司法机关处理人员。移送司法机关处理人员共13人。其中：监理公司现场监理处副处长兼现场监理余，涉嫌工程重大安全事故罪；现场监理处处长李，涉嫌工程重大安全事故罪。2给予党纪、政纪处分人员。给予党纪、政纪处分人员共19人。其中：监理公司党支部书记、副经理续，对事故发生负有重要领导责任，给予行政记大过、党内警告处分；监理公司总工汤，对事故发生负有

25、主要领导责任，给予行政撤职、党内严重警告处分。3对事故有关人员的处理4对事故有关单位的处理。暂扣监理有限公司“工程监理证书”等有关证照。（三）中央电视台专访的专家视点沱江大桥突然坍塌存在以下几个问题：1为了州庆缩短大桥养护期。沱江大桥施工工期过紧，施工中变更了主拱圈砌筑的程序，拱架拆卸过早。据了解，主拱圈的养护期是28天，第19天开始卸架，养护期不够，比规定少了9天。因为养护期减短，大桥拱圈承载能力减弱。【答案】1.上述案例中，监理工程师巡视发现施工单位未按主拱圈施工方案施工时，该如何处理？答案：（1）监理工程师在巡视、旁站过程中应监督施工单位按专项施工方案组织施工。若发现施工单位未按有关安全

26、法律、法规和工程强制性标准施工，违规作业时，应予以制止。（2）对危险性较大的工程作业等要定期巡视检查，发现安全事故隐患，应立即书面指令施工单位整改；情况严重的应签发工程暂停令，要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位。（3）施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理工程师应及时向有关主管部门报告。2.安全监理工作中，监理工程师该如何检查分包单位？答案：（1）按照公路水运工程平安工地建设管理办法规定，监理工程师在危险性较大分部分项工程施工前核查该工程的安全生产条件。（2）核查分包单位的施工资质，所承揽的施工业务是否在其资质范围内。（3）核查分包单位从业人员持证是否符合要求。（4）在危险性较大工程施工

27、前将安全生产条件核查结果以书面形式报建设单位确认。3.事故发生后，监理工程师应做哪些工作？答案：（1）事故发生后，事故现场有关人员立即向总监理工程师报告，总监理工程师立即向建设单位、监理公司负责人报告。（2）监理机构负责人启动监理机构应急预案，指令有关单位和人员立即抢救人员、防止事态发展、妥善保护事故现场。同时下达工程暂停令，要求施工单位暂停施工，全面排查安全隐患。（3）事故发生24小时内，安全专业监理工程师形成书面报告，经总监理工程师审核后上报。（4）事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。4. 某高速公路U8合同段签约合同

28、价3.83亿元（人民币），施工单位配备了5名持证专职安全生产管理人员，该合同内一座特大桥桩基设计为钻孔灌注桩，分项工程开工报告已经监理工程师批准。该桥平均桩长14m，最大桩长18m，水文、地质情况良好，施工单位采用人工挖孔工艺组织施工。在挖孔施工过程中，驻地监理工程师发现以下问题：（1）孔口护圈用一层标准红砖并列平放在地面，坐浆砌成；（2）孔口出渣作业工人未佩戴安全带；（3）无送风管；（4）提渣设备无转向限位装置；（5）人工搅拌护壁混凝土，护壁表面蜂窝、麻面较多；（6）现场未找到技术员和安全生产管理人员。驻地监理工程师立即下达监理指令，要求项目部停止挖孔施工，并立即整改；认真履行三级安全交底制

29、度，并上报专项安全施工方案。施工单位未按要求整改，继续进行挖孔作业，结果导致出渣作业工人掉入12m深的孔内，造成一死一伤的生产安全事故。问题：1.按照签约合同价，施工单位应配备几名专职安全生产管理人员？请简述施工单位安全生产三类管理人员各自的职责。2.请逐一指出施工单位存在的问题。3.请指出驻地监理工程师在上述事件中存在的问题。【答案】1.按照签约合同价，施工单位应配备8名专职安全生产管理人员。安全生产三类管理人员即施工单位的主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员。施工单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责；项目负责人对所承包的项目安全生产工作全面负责；包括项目经理到和项目总工；专职

30、安全管理人员直接、具体承担本单位日常的安全生产管理工作。包括企业安全生产管理机的负责人及其工作人员和施工现场专职安全人员。2.施工单位存在的问题：（1）未按监理工程师批准的施工方案实施；（2）孔口护圈未高出原地面30cm；（3）孔口出渣作业人员未配载安全带；（4）无送风设备，部分桩长大于15m，必须加强机械通风；（5）提渣设备无转向限位装置；（6）护壁用混凝土为孔口人工搅拌；（7）现场无技术员和安全生产管理人员；（8）驻地监理工程师指令不执行，未按要求整改；（9）未编制上报挖孔桩专项施工安全方案；（10）未进行三级安全交底制度。3.驻地监理工程师存在的问题：（1）承包人私自改变重大施工工艺时，

31、未及时制止施工并书面报告建设单位；（2）下达监理指令后，未及时监督施工单位按指令整改。5. 某高速公路工程开工里程为24km，划分为二个施工合同段。建设单位通过施工监理招标，将该工程施工监理工作委托给某监理单位。监理合同签订后，监理单位立即着手组建项目监理机构。监理单位根据该工程特点设置了二级监理机构，即总监理工程师办公室（简称总监办）和驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。总监办配备1名总监理工程师和若干名监理员。驻地办配备1名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。总监办和驻地办的主要职责如下：总监办的主要职责有：（1）主持召开监理交底会；（2）审批施工组织设计；（3）签发支付证书；（4）签发

32、合同工程开工令、单位或合同工程的暂停令和复工令；（5）审核变更单价和总额以及延期和费用索赔；（6）组织编写监理竣工文件及监理工作报告。驻地办的主要职责有：（1）主持编制监理计划；（2）主持召开第一次工地会议；（3）审批总体进度计划、重要工程材料及混合料配合比；（4）审批分项工程开工申请，签发分项和分部工程暂停令和复工令；（5）日常巡视、旁站、抽检，并做好记录；（6）核算工程量清单，负责对已完工程进行计量；（7）组织分项、分部工程中间验收和质量评定，签发中间交工证书；（8）审查交工验收申请，评定工程质量；（9）组织编制监理月报。建设单位和监理单位签订的监理合同由以下几部分组成：（1）监理合同协议

33、书及附件；（2）中标通知书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。监理合同中有如下内容：（1）监理工作目标是确保工程获得“鲁班奖”；（2）建设单位有权要求监理单位更换不能按监理合同的约定进行监理服务的监理人员；（3）监理单位可以将监理服务的任何部分转让或分包；（4）监理单位不履行监理职责，或与承包人串通损害建设单位利益，给建设单位造成经济损失，应向建设单位赔偿，监理单位的累计赔偿限额为监理服务费总额；（5）建设单位应指定一名授权代表，与监理机构建立工作联系；（6）建设单位在监理合同约定的监理服务范围内对承包人的任何意见或要求可直接向

34、承包人提出。1?、监理单位设置二级监理机构是否合理？为什么？2?、总监办和驻地办配备的监理人员是否合理？若不合理，请说明理由。3?、试说明总监理工程师、驻地监理工程师的任职条件。【答案】【正确答案】监理单位设置二级监理机构不合理。因为根据公路工程施工监理规范规定，公路工程项目监理均应设总监办，100km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。本题开工里程为24km，无须配备二级监理机构。【正确答案】总监办配备的监理人员不合理。理由：总监办应配备1名总监理工程师和若干名专业监理工程师。驻地办配备的监理人员合理。理由：驻地办应根据工程复杂程度配备1名驻地监理工程师和若干名专业监理工程师。【正确答案】总监理工程师应公路工程监理工程师资格，负责全面履行项目监理职责的管理者，简称总监。驻地监理工程师应具备公路工程监理工程师资格，经总监授，负责驻地办监理职责的管理者。【正确答案】本题所列总监办的各项职责是正确的。本题所列驻地办职责中的（1）（2）（3）（8）（9）不妥，这些职责应是总监办的职责。【正确答案】本工程监理合同的组成不完备，还缺少以下几种文件：（1）监理投标文件；（2）工程专用规范；（3）监理规范；