2022年山西省一级造价师模考试卷65.docx

《2022年山西省一级造价师模考试卷65.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山西省一级造价师模考试卷65.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 公路技术状况评定时，MQI及各级分项指标评分为75，该公路的评价等级属于（）。A.优B.良C.中D.次【答案】 C2. 【问题】 产品功能可从不同的角度进行分类，按功能的性质不同，产品的功能可分为（）。A.必要功能和不必要功能B.基本功能和辅助功能C.使用功能和美学功能D.过剩功能和不足功能【答案】 C3. 【问题】 拱坝坝高大于（ ）米为高坝。A.30B.50C.70D.90【答案】 C4. 【问题】 （2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指由县

2、级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用【答案】 B5. 【问题】 工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括（ ）两个方面。A.规划方案和实施方案B.技术方案比选和经济效益比选C.构思方案比选和实施方案比选D.总体方案比选和单项方案比选【答案】 B6. 【问题】 够使钢材的强度、硬度提高，而塑性、韧性不显著降低的化学元素为（ ）。 A.碳B.硅C.磷D.硫【答案】 B7. 【

3、问题】 按盐渍土中易溶盐的化学成分划分盐渍土，（ ）碱性大，土颗粒结合力小，强度低。A.氯盐型B.硫酸盐型C.碳酸盐型D.硝酸盐性【答案】 C8. 【问题】 （2015年考题）对有严重锈蚀和污染的液体管道，当使用一般清洗方法未能达到要求时，可采取将管道分段进行（）。A.高压空气吹扫B.高压蒸汽吹扫C.高压水冲洗D.酸洗【答案】 C9. 【问题】 索鞍是（）。A.斜拉桥的构件B.联结吊杆与主缆的构件C.支撑主缆的构件D.联结吊杆与加劲梁的构件【答案】 C10. 【问题】 工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。A.资源均衡使用条件下最低成本的计划安排B.资源有限条件下最低成本的计划安排C.工程

4、总成本固定条件下的最优工期安排D.工程总成本最低时的最优工期安排【答案】 D11. 【问题】 2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91【答案】 C12. 【问题】 下列项目融资方式中，需要通过证券市场发行债券进行项目融资的是（ ）。A.BOTB.ABSC.TOTD.PFI【答案】 B13. 【问题】 高压钢管验收时，当证明书与到货钢管的钢号或罐炉号不符、证明书的化学成分或力学

5、性能不安全时，应进行核验性检查，当管外径大于或等于35mm时应做（ ）。A.断口试验B.冷弯试验C.压扁试验D.强度试验【答案】 C14. 【问题】 对金属法兰不黏附，除受熔融碱金属以及含氟元素气体侵蚀外，能耐多种酸、碱、盐、油脂类溶液介质的腐蚀，此种垫片为（ ）。A.石棉垫片B.橡胶垫片C.柔性石墨垫片D.聚四氟乙烯垫片【答案】 D15. 【问题】 （2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】 C

6、16. 【问题】 涂料涂覆施工中，下列不属于高压无空气喷涂法的特点有（ ）。A.杜绝了漆雾的飞散损失B.漆膜的附着力强C.适合喷涂高黏度涂料D.工效高，适合大面积施工【答案】 A17. 【问题】 水电站电气设备主要布置于发电厂厂房和升压变电站内，其作用不包括（）。A.生产.输送和分配电能B.根据负荷变化的要求，启动.调整和停止机组，对电路进行必要的切换C.监测和控制全部机电设备的工作D.设备故障时及时切除故障或尽可能缩小故障范围【答案】 C18. 【问题】 电力电缆型号很多。电缆型号为:NH-VV22（325+116）表示的是（）。A.铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯25mm2、一芯

7、16mm2耐火电力电缆B.铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套、钢带铠装、三芯25mm2、一芯16mm2阻燃电力电缆C.铜芯、聚乙烯绝缘和护套、双钢带铠装、三芯25mm2、一芯16mm2耐火电力电缆D.铜芯、聚乙烯绝缘和护套、钢带铠装、三芯25mm2、一芯16mm2阻燃电力电缆【答案】 A19. 【问题】 设置在急弯或视距不良地段的一种视线诱导设施是（ ）。A.轮廓标B.合流诱导标C.分流诱导标D.线形诱导标【答案】 D20. 【问题】 二、（81100题）工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装A.固定项储罐 B.无力矩顶储罐C.自支承伞形储罐 D.内浮顶储罐【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题

8、2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 特殊地区施工增加费包括（）。A.高寒地区施工增加费B.高原地区施工增加费C.溶洞地区施工增加费D.风沙地区施工增加费E.沿海地区工程施工增加费【答案】 BD2. 【问题】 为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有()。A.依法必须进行招标的项目，是否公示中标候选人由招标人自定B.公示期不得少于3日，从公示的第二天开始算起C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示E:中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示【答案】 BD

9、3. 【问题】 （2016年考题）填料式补偿器主要自带底脚的套筒、插管和填料函三部分组成，其主要特点有（）。A.安装方便，占地面积小B.填料适用寿命长，无需经常更换C.流体阻力小，补偿能力较大D.轴向推力大，易漏水漏气【答案】 ACD4. 【问题】 常用截止阀的主要性能特点包括（）A.流体阻力较大B.可以用来调节流量C.安装时“高进低出”D.可用于排水及高压蒸汽管路【答案】 AB5. 【问题】 室内消火栓给水管道的管径大于100mm 时，管道连接宜采用（ ）。A.螺纹连接B.卡箍管接头C.法兰连接D.焊接【答案】 CD6. 【问题】 确定水利工程大坝等别的因素有（ ）。A.工程规模B.工程效益

10、C.年限D.结构形式E.重要性【答案】 AB7. 【问题】 依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】 ABD8. 【问题】 铸铁的基体组织是影响（）的主要因素。A.铸铁硬度B.抗压强度C.耐磨性D.冷变形能和热变形能【答案】 ABC9. 【问题】 某建筑物需开挖宽20m、长l0

11、0m、深10m 的基坑，地下水位低于自然地面0.5m，为便于施工需实施降水措施，降水方法和布置形式应采用（ ）。A.单层轻型井点双排布置B.单层轻型井点环形布置C.喷射井点双排布置D.喷射井点环形布置E.深井井点单排布置【答案】 CD10. 【问题】 通风(空调)设备中的除尘系统中，在除去粉尘颗粒的同时还可以进行有害气体净化的除尘设备是()A.旋风除尘B.湿式除尘器C.过滤式除尘器D.静电除尘器【答案】 B11. 【问题】 打桩的正确顺序是（ ）。A.先小后大B.先大后小C.先长后短D.从周边向中间E.从中间向两边【答案】 BC12. 【问题】 关于工程造价指数，下列说法中正确的有（）A.平均

12、数指数是综合指数的变形B.设备、工器具价格指数属于总指数C.建筑安装工程造价指数用拉氏指数变形后的加权平均数指数表示D.单项工程造价指数用派氏公式计算的综合指数表示E.建设项目造价指数是质量指标指数【答案】 ABD13. 【问题】 关于卷材防水屋面施工，说法正确的有（）。A.当基层变形较大时卷材防水层应优先选用满粘法 B.采用满粘法施工，找平层分格缝处卷材防水层应空铺 C.屋面坡度为3%15%时，卷材防水层应优先采用平行屋脊方向铺粘 D.屋面坡度小于3%时，卷材防水层应平行屋脊方向铺粘 E.屋面坡度大于25%时，卷材防水层应采取绑定措施【答案】 BCD14. 【问题】 关于工程量清单计价和定额

13、计价，下列计价公式中正确的有（ ）。A.单位工程直接费=（假定建筑安装产品工程量*工料单价）+措施费B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.分部分项工程费=（分部分项工程量*分部分项工程综合单价）D.措施项目费=按“项”计算的措施项目费+（措施项目工程量*措施项目综合单价）E.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】 CD15. 【问题】 引起岩石变质作用的因素主要包括（ ）。A.气候B.化学活动性流体C.区域D.温度E.压力【答案】 BD16. 【问题】 坡屋顶的承重屋架，常见形式有（ ）。A.三角形B.梯形C.矩形D.多边形E.弧形【

14、答案】 ABCD17. 【问题】 下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有()。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E:预收账款【答案】 ABCD18. 【问题】 (2013年)工程地质对工程建设的直接影响主要体现在()。A.对工程项目全寿命的影响B.对建筑物地址选择的影响C.对建筑物结构设计的影响D.对工程项目生产或服务功能的影响E.对建设工程造价的影响【答案】 BC19. 【问题】 （2016年考题）电机控制和保护设备安装中，应符合的要求有（）A.每台电机均应安装控制和保护设备B.电机控制和保护设备一般设在电动机附近C.采用熔丝的过流和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的1

15、.1-1.25倍D.采用热元件的过流和短路保护装置保护整定值一般为电机额定电流的1.5-2.5倍【答案】 AB20. 【问题】 根据 工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业可被处 1 万元以上 3 万元以下罚款的情形是（ ）。A.跨地区承接业务不备案的B.出租、出借资质证书的C.不及时办理资质变更手续D.提供虚假材料申请资质的E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质【答案】 B三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 隶属水利局下的某区水文总站(以下称“采购人”)已按计划，于2016年在某区新建了一座水文站。在工程竣工验收后，根据“三年环保行动计划”的有关精神，为进一步提升水质监测预警能力

16、，决定利用中央专项环保资金进行新型特种水质监测设备的临时采购，采购合同估算价150万元。由于该新型设备不在当地的集中采购目录中，货物类的采购限额标准为50万元，政府采购货物项目公开招标数额标准为400万元，2018年11月采购人委托某招标代理机构依照竞争性磋商形式进行采购。期间共有五家供应商参加了本项目的竞争性磋商。按照规定完成了评审工作，并依次推荐了A、B、C三家供应商为第一、第二、第三成交供应商，采购人根据规定，确定了A供应商为成交供应商。在成交公告发布期间，B供应商按照质疑的有关规定，向招标代理机构提出质疑，称A供应商生产的设备有两个关键技术参数不满足采购文件要求。经与采购人研究决定，招

17、标代理机构组织了原竞争性磋商小组进行了重新评审，并由原竞争性磋商小组就这两个技术参数向A供应商提出了书面澄清的要求。A供应商及时提交了澄清说明，强调了该公司生产技术水平完全可以生产出满足采购(招标)文件各项技术要求的设备，但未提供相关证明材料。原竞争性磋商小组重新评审后，认为A供应商投标未实质性响应采购文件要求，判定应否决A供应商的投标，并重新依次推荐了B、C、D三家供应商为第一、第二、第三成交供应商。随后，采购人确定排名第一的B供应商为成交供应商。随后，A供应商向区财政局进行了投诉，再次重申其投标文件完全符合要求，招标代理机构组织重新评审并无任何法律依据，要求恢复其成交供应商资格。区财政局于

18、2019年1月作出处理决定，驳回投诉。A供应商不服，随即向市财政局申请行政复议。2019年2月，市财政局做出行政复议决定，维持了区财政局的决定。A供应商表示不服处理结果，准备在规定的期间内，向人民法院提起诉讼。问题：1本次采购活动是否适用政府采购法，并请说明理由2根据组织实施主体的不同，政府采购分为哪几种形式本项目除了委托招标代理机构实施采购外，采购人是否可以自行采购3招标代理机构组织重新评审是否妥当对于招标或竞争性磋商项目，请列举出可以重新评审的情形。4请指出重新评审和复核两者最明显的区别。5根据行政诉讼法规定，A供应商如果要向人民法院提起诉讼，谁将作为被告简述理由。【答案】分析要点：本案例

19、主要考查了招标投标法和政府采购法在货物采购上的界面区分。根据招标投标法实施条例第二条，“与工程建设有关的货物是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等。”具体说来押题微信公众号：jinkaodian构成与工程建设有关的货物需要同时满足两个要件：一是与工程不可分割，二是为实现工程基本功能所必需。同时满足以上两个条件的货物，属于与工程有关的货物，应当适用招标法。本案例中的设备属于在竣工之后，且原项目内容计划之外临时增购的专业设备，所以，这次的水质监测设备并不算是“与工程建设有关的货物”，所以本次采购适用政府采购法。按照组织实施主体的不同，根据政府采购法实施条例第四条规

20、定，“政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。”政府采购法实施条例释义第四十四条“重新评审、改变评审结果的禁止性规定”有如下规定，“当项目的评审结果受到供应商质疑，并确实可能存在对评审结果产生影响的各种重大或明显错误时，采购人或采购代理机构可组织重新评审复核，是指评审结果汇总完成后至评审报告签署完成前，采购人、采购招标代理机构和评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对评审意见的检查。重新评审，是指评标委员会、

21、谈判小组、磋商小组和询价小组成员签署了评审报告，评审活动完成后，原评标委员会、谈判小组、磋商小组和询价小组成员对自己评审意见的重新检查。”政府采购法实施条例第四十四条规定，“除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。”本案例也考察了行政复议和行政诉讼的有关概念。行政案件由最初做出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，做出行政行为的行政机关是被告。经复议的案件，复议机关决

22、定维持原行政行为的，做出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。答案：问题1：本次采购活动适用政府采购法，因为本次要采购的设备是项目计划外且是竣工验收后临时采购的设备，并不是“与工程建设有关的货物”。问题2：根据组织实施主体的不同，政府采购分为集中采购和分散采购。本项目属于分散采购，根据政府采购法实施条例第四条规定，除了委托招标代理机构实施采购外，采购人也可以自行采购。问题3：招标代理机构组织重新评审是妥当的。对于招标或竞争性磋商项目，评审结束后，当发现可能出现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委

23、员会一致认定评分畸高或畸低、政策功能价格计算错误等情形时，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会或磋商小组进行重新评审。2. 某水利工程涉及场地平整（二期土石方开挖及回填）工程，该标段水文地质条件简单，总工期为720d，控制性工期107d，控制性工期期间爆破石方装运施工指标为10000m3/d。针对工程有大量爆破石方装运的情况，正常施工阶段拟选择斗容5.4m3的装载机或斗容2.0m3的装载机，或使用斗容1.3m3的反铲挖掘机进行装载作业，按每天工作2班，时间利用系数取0.75，充满系数、松散系数见表2-26、表2-27。该公司现有5t、8t和15t的自卸汽车各25台、40台、50台，自卸汽

24、车时间利用系数按1.0计，其主要参数见表2-28、表2-29。二、问题1.如果挖装设备与自卸汽车只能选取一种，而且数量没有限制，如何组合最经济?说明理由。2.若工程每天安排的挖掘机和自卸汽车的型号数量不变，需要安排几台何种型号的挖掘机和几台何种型号的自卸汽车可以完成工作任务?计算结果精确到小数点后两位。【答案】问题1:挖掘机和装载机生产率计算:计算每立方米石方的开挖直接费:斗容1.3m3反铲挖掘机的挖装直接费为:1400/（45.888）=3.81（元/m3）斗容2.0m3装载机的挖装直接费为:1732/（130.438）=1.66（元/m3）斗容5.4旷装载机的挖装直接费为:2400/（35

25、2.178）=0.85（元/m3）按单价最低原则选择斗容5.4m3装载机。计算每立方米石方的自卸汽车的运输直接费:5t自卸汽车的运输直接费为:360/35=10.29（元/m3）3. 某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程和单价措施项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表5.1所示；总价措施项目费用9万元（其中含安全文明施工费3万元）：暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%。规费和税金为人材机费用与管理费、利润之和的10%。表5.1分项工程和单价措施造价数据与施工进度计划表有关工程价款结算与支付的合同约定如下：1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除总

26、价措施费与暂列金额）的20%作为预付款，预付款在第3、4个月平均扣回；2.安全文明施工费工程款于开工前一次性支付；除安全文明施工费之外的总价措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付；3.施工期间除总价措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算；4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付；5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付；6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m3，在招标时确定的暂估价为80元/m3，（3）第4个月发生现场签证零星工作费用2.4万元。问题：（计算结果均保留三位小数）1.合同价为多少万

27、元预付款是多少万元开工前支付的措施项目款为多少万元2.求C分项工程的综合单价是多少元/m33月份完成的分部和单价措施费是多少万元3月份业主应支付的工程款是多少万元【答案】问题1：合同价=（76.6+9+12）（1+10%）=107.360（万元）预付款=76.6（1+10%）20%=16.852（万元）开工前支付的措施项目款=3（1+10%）85%=2.805（万元）问题2：（1）甲种材料价格为85元/m3，甲增加材料款=500（85-80）（1+15%）=2875（元）由于（50-40）/40=25%5%，乙增加材料款=4004020%（1+15%）=3680（元）C分项工程的综合单价=28

28、0+（2875+3680）/1000=286.555（元/m3）（2）3月份完成的分部和单价措施费=32.4/3+1000/3286.555/10000=20.352（万元）（3）3月份业主应支付的工程款=20.352（1+10%）85%+（9-3）/3（1+10%）85%-16.852/2=12.473（万元）问题3：第三月末分项工程和单价措施项目累计拟完工程计划费用=10.8+32.4+282/3=61.867（万元）4. 某工程项目业主采用建设工程工程量清单计价规范规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：（1）分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分

29、别为4500m3和3200m3.清单报价中甲项综合单价为1240元/m3，乙项综合单价为985元/m3.（2）措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8。（3）其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元。（4）规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4。税金率为3.41。建|设工程教|育网在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：1施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月。2材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20计，于开工前7

30、天支付，在最后两个月平均扣回。3措施费（含规费和税金）在开工前7天支付50，其余部分在各月工程款支付时平均支付。4零星工作费于最后一个月按实结算。5当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08.建|设工程教|育网6质量保证金从承包商每月的工程款中按5比例扣留。承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量，见表5.1.【答案】问题1：（2分）分部分项清单项目合价：45000.124+32000.0985=873.20（万元）（1分）材料预付款：873.2020=174.64（万元）

31、（1分）问题2：（4分）措施项目清单合价：873.23.8=33.18（万元）（2分）预付措施费：33.1850（1+4）（1+3.41）=17.84（万元）（2分）问题3：（5分）5月份应付工程款：（11000.124（0.5分）+11000.0985（0.5分）+33.18504（0.5分）+1.0（0.5分）（1+4）（0.5分）（1+3.41）（0.5分）（1-5）（0.5分）-174.642（0.5分）=249.901.041.03410.95-87.32=168.00（1分）（万元）问题4：（4分）6月份承包商完成工程的工程款：建/设工程/教育|网整理甲分项工程（4050-4500

32、）/4500=-10，故结算价不需要调整。（0.5分）则甲分项工程6月份清单合价：8500.124=105.40（万元）（0.5分）乙分项工程（3800-3200）/3200=18.75，故结算价需调整。（0.5分）5. 【背景材料】某施工承包商与业主签订了建筑工程项目施工承包合同。工期91天，5月1日至7月30日。合同专用条款约定，采用综合单价形式计价；人工日工资标准为100元；管理费和利润为人工费用的35%（工人窝工计取管理费为人工费用的10%）；规费为8%；税金为11%。工期奖罚1000元/天（含税费）。施工单位制订的施工进度计划见表4-1并得到监理工程师的批准。说明：1.施工顺序A-B

33、-C-D；B所需的主要材料由业主供应；2.施工过程A一个施工段；施工B、C、D分三个施工段；3.施工过程B、C之间有1周技术间歇；4.每个施工过程由一个施工队完成。5.人工、机械使用计划：施工过程A:工人5人/天，机械一台，租赁，1000元/台班；施工过程B:工人15人/天，机械一台，自有，台班单价300元/台班，折旧费150元/台班；施工过程C:工人15人/天；施工过程D:工人10人/天，机械一台，自有，台班单价400元/台班，折旧费200元/台班。【答案】问题1.事件1：能够提出工期索赔，因为施工过程A没有机动时间，强降雨属于不可抗力，属于业主应承担的风险。能够提出费用索赔，根据不可抗力的

34、处理原则，雨后清理基坑的费用应由业主承担；但脚手架检查加固的费用以及停工期间人员窝工和机械闲置损失应由承包商自己承担。事件2：能够提出工期索赔，因为施工过程B的第1段没有机动时间，业主供应材料晚进场属于业主应承担的责任。能够提出费用索赔，业主供应材料晚进场属于业主应承担的责任，给承包商造成的费用损失应由业主承担。事件3：不能够提出工期和费用索赔，因为施工机械故障是承包商的责任，造成的费用损失应由承包商自己承担。事件4：能够提出费用索赔，监理工程师要求重新检验的，查验结果合格，造成的费用损失由业主承担，但不能提出工期索赔，因为拖延的2天没有超过施工过程D第1段2天的机动时间。问题2.施工过程D第3段实际开工日期为第88天。问题3.事件1：工期索赔5天；事件2：工期索赔8-5=3天；事件3：工期索赔0天；事件4：工期索赔0天；总计工期索赔：8（天）。该工程实际工期为：91+8+2=101天。