2022年全省一级建造师自测模拟预测题87.docx

《2022年全省一级建造师自测模拟预测题87.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省一级建造师自测模拟预测题87.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 隧道钻爆法开挖时，炮眼根据围岩的好坏、施工方法的快慢来确定炮眼深度，一般在100600cm范围内，每循环钻爆进尺一般是炮眼深度的（）。A.75B.80C.85D.90【答案】 C2. 【问题】 某工程采用传统的DBB模式建设，则项目总进度目标的控制是（）。A.业主方与工程总承包方B.业主方C.工程总承包方D.业主方与分包商【答案】 B3. 【问题】 不属于项目实施的合同策划的是（）。A.方案设计竞赛的组织B.项目管理委托、设计、施工、物资采购的合同结构方案C.合同文本D.实施期合同结构总体方

2、案【答案】 D4. 【问题】 某工程项目的建设单位甲于2007年2月1日发布招标公告，2007年3月1日发售招标文件，投标单位乙在招标文件规定的投标截止日2007年4月1日递交了投标文性。经过开标、评标，甲于2007年4月30日向乙发出中标通知书。甲、乙双方于2007年5月20日签订了施工合同，则乙受到要约条件约束的时间是( )。 A. 2007年3月1日 2004年4月1日： B. 2007年4月1日 2004年4月30日C. 2007年3月1日 2004年4月30日 .D. 2007年4月30日 2004年5月20日【答案】 B5. 【问题】 在进行合同分析以后，应由（）作“合同交底”。A

3、.各层次管理者向合同管理人员B.合同管理人员向各层次管理者C.合同管理人员向劳务作业人员D.项目经理想合同管理人员【答案】 B6. 【问题】 关于屋面卷材防水找平层的排水坡度要求的说法，正确的是（ ）。A.平屋面采用结构找坡不应小于2%B.采用材料找坡宜为3%C.天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%D.沟底水落差大于200mm【答案】 C7. 【问题】 施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（ ）。A. 目标成本B. 预算成本C. 计划成本D. 实际成本【答案】 A8. 【问题】 在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（ ）描述的方式。A.公开招标B.邀请招标C.功能招标D.构造招标

4、【答案】 C9. 【问题】 根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定限制期限长于6个月，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】 B10. 【问题】 当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力

5、的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的（）人民法院管辖。A.基层B.派出法庭C.中级D.高级【答案】 C11. 【问题】 下列沿河路基防护工程中，属于间接防护工程的是（ ）。2015年A. 石笼B. 植物C. 浸水挡土墙D. 顺坝【答案】 D12. 【问题】 铁路路基处于破碎软弱岩质路堑地段，应优先选择的挡护形式是（）。A.重力式挡土墙B.预制短卸荷板式挡土墙C.锚杆挡土墙D.土钉墙【答案】 D13. 【问题】 （2019年真题）下列企业筹集资金的方式中，属于外源筹资渠道中间接融资方式的是()A.发行股票B.变卖闲置资产C.利用未分配的利润D.向商业银行申请贷款【答案】 D14. 【问题】

6、某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是()。A.2013年5月1日B.2013年6月1日C.2013年7月1日D.2013年7月31日【答案】 D15. 【问题】 如果一项建造合同包括多项资产，每项资产应分立为单项合同处理，下列各项中不属于必备条件的是（ ）。A.每项资产均有独立的建造计划B.每项资产的收入和成本可以单独辨认C.建造承包商与客户就

7、每项资产单独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条款D.多项资产按一揽子交易合同签订【答案】 D16. 【问题】 物权是一项基本民事权利，物权包括所有权、用益物权和担保物权，所有权的核心是（ ）。A.收益权B.处分权C.抵押权 D.地役权【答案】 B17. 【问题】 施工质量验收时,个别检验批发现某些项目不满足要求，正确的处理方法是（ ）。A.返工重做或更换，重新进行验收 B.严禁验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，经原设计单位核算认为可以满足结构安全和使用功能的,可予以验收D.经返修或加固能满足结构安全和使用功能的按技术处理方案和协商文件进行验收【答案】 C18.

8、【问题】 建设工程施工定额的研究对象是（ ）。A. 分部分项工程B. 工序C. 扩大的分部分项工程D. 整个建筑物【答案】 B19. 【问题】 工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（ ）。A.限制使用B.报废处理C.加固处理D.不做处理【答案】 A20. 【问题】 建筑施工企业不再具备安全生产条件的，情节严重应承担的法律责任是（ ）。A.暂扣安全生产许可证并限期整改B.吊销安全生产许可证C.撤销安全生产许可证，3 年内不得再次申请安全生产许可证D.没收违法所得，处10 万元以上50 万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证【答案】

9、 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性，在确定项目的工作编码之前需要完成的工作有（）。A.调查研究和收集资料B.编制各层进度计划C.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划D.进度计划系统的结构分析E.项目结构分析【答案】 AD2. 【问题】 在公路工程质量缺陷处理中，关于质量缺陷性质的确定，以下说法正确的是（ ）。A.了解和检查主要包括调查、检查质量试验检测报告、施工日志，施工工艺流程、施工机械情况以及气候情况等B.了解和检查是在检测与试验基础上进行的C.检测与试

10、验，主要是检验该缺陷工程的有关技术指标，以便准确找出产生缺陷的原因，检测和试验的结果将作为确定缺陷性质的主要依据D.专门调研法由于对缺陷问题的妥善解决作用重大，因此经常被采用E.采用专门调研法时，参与调查的专家或专题调查组由承包人组织【答案】 ACD3. 【问题】 混凝土结构的缺点有（）。A.施工复杂B.抗裂性较差C.自重大D.工期较长E.稳定性差【答案】 ABCD4. 【问题】 必须进行模板设计的包括（ ）模板。A.移动式B.重要结构物的C.滑动式D.拆移式E.承重【答案】 ABC5. 【问题】 桥梁竣工测量的主要内容有（ ）。A.测定墩距B.丈量墩、台各部尺寸C.测定梁长、梁高D.墩、台的

11、水平位移测量E.测定支承垫石顶面的高程【答案】 AB6. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，必须实行监理的建设工程有（）。( 2015真题 )A.国家重点建设工程 B.大中型公用事业工程 C.成片开发建设的住宅小区工程 D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程【答案】 ABC7. 【问题】 下列关于财务计划现金流量表的计算式，不正确的是（ ）。A. 经营活动净现金流量=营业收入- 经营成本-增值税-所得税B. 投资活动净现金流量=营业收入-建设投资-维持运营投资-流动资金C. 筹资活动现金流出=建设投资借款+利息支出+偿还债务本金+股利分配D. 经营活动现金流入=营业收入+补贴

12、收入+增值税进项税额E. 总净现金流量=经营活动净现金流量+投资活动净现金流量+筹资活动净现金流量【答案】 BCD8. 【问题】 关于地下连续墙支护的施工要求说法， 正确的有（）。A.适用于周边环境条件很复杂的深基坑B.单元槽段长度宜为46mC.钢筋笼吊放就位后应及时浇筑混凝土，间隔时间不宜大于2hD.灌注混凝土时混凝土强度应按设计要求强度等级进行配制E.墙顶宜高出设计标高300500mm【答案】 AB9. 【问题】 竣工阶段政府建设工程质量监督的主要内容为( )。A.竣工验收前的质量问题整改情况复查B.组织竣工验收会议C.编制竣工报告D.编制单位工程质量监督报告E.建立建设工程质量监督档案【

13、答案】 AD10. 【问题】 施工现场临时用水量计算包括()。A.现场施工用水量B.施工机械用水量C.施工现场生活用水量D.基坑降水计算量E.消防用水量【答案】 ABC11. 【问题】 下列选项中，可以进行抵押的财产有（ ）。A.宅基地B.土地所有权C.建设用地使用权D.交通运输工具E.生产设备【答案】 CD12. 【问题】 下列属于材料用量控制的措施有（ ）。A.实行限额领料制度B.合理确定进货批量C.做好计量验收工作D.推行新技术新工艺E.合理堆放减少搬运【答案】 AC13. 【问题】 下列属于工作流程组织中物质流程组织的有（）。A.投资控制B.合同管理C.外立面施工工作流程D.弱电工程物

14、资采购工作流程E.钢结构深化设计工作流程【答案】 CD14. 【问题】 关于国产设备原价的说法，正确的有（ ）A.非标准国产设备原价中应包含运杂费B.国产标准设备的原价一般是指出厂价C.由设备成套公司供应的国产标准设备，原价为订货合同价D.国产标准设备在计算原价时，一般按带有备件的出厂价计算E.非标准国产设备原价的计算方法应简便，并使估算价格就近实际出厂价【答案】 BCD15. 【问题】 中央分隔带横向塑料排水管铺设的垫层可采用（ ）。A.石屑B.瓜子片石料C.块石D.黏土E.粉煤灰【答案】 AB16. 【问题】 水利水电地基基础工程中，水工建筑物要求地基有足够的（）。A.强度B.刚度C.整体

15、性D.抗渗性E.耐久性【答案】 ACD17. 【问题】 影响设备安装精度的测量因素有（）。A.零部件装配精度 B.施测人员技能 C.设备制造精度 D.设备检测基准精度 E.测量仪器精度【答案】 BD18. 【问题】 广播电视中心由()子系统组成。A.节目制作B.节目资源管理C.信号接收D.节目播出控制E.信号发送【答案】 ABD19. 【问题】 关于我国建设工程企业资质等级管理的说法,正确的有()。A.建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行

16、业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业【答案】 BC20. 【问题】 关于招标投标程序，下列说法正确的有（）。A.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，可以适当营利B.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价，工程量清单应当作为招标文件的组成部分D.非国有资金投资的建筑工程招标的，

17、可以设有最高投标限价或者招标标底E.非国有资金投资的建筑工程招标的，必须设有最高投标限价或者招标标底【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 1背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，主跑道长3800m，宽60m。在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期延误和巨大的成本额外开支，与施工进度计划相比，主跑道施工工期整体延误200d，施工过程赶上雨期，工期延误20d，由于地质勘察资料不完善，工期延误30d，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所于2018年向业主提出索赔报告。2问题(1)指出索赔程序。(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。【答案

18、】(1)索赔程序：1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28d内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利；2)承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；3)索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；4)在索赔事件影响结束后28d内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索

19、赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。(2)索赔期限相关规定：1)承包人按建设工程施工合同(示范文本)(GF一20170201)第142款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。2)承包人按第144款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。2. 背景资料某沉箱重力式码头工程，沉箱宽度15m，吃水10.8511.08m，在基地预制完后需将此批沉箱用浮运法以平均2.5kn的拖航速度拖运至施工现场安放，航程内水的重度为10.25kN/m3。拖运

20、过程中，沉箱前的涌水高度取0.9m，船舶距离岸边不超过20海里。拖带力计算,公式如下：F=Arw(V2/2g)K其中A=(T+)F拖带力标准值（kN）A沉箱受水流阻力的面积（m2）w水的重度（kN/m3）D沉箱宽度（m）T沉箱吃水（m）箱前涌水高度（m）V沉箱对水流的相对速度（m/s）K挡水形状系数，矩形取1.0问题：计算沉箱拖带力的大小，计算拖带力的目的什么？【答案】沉箱拖带力为：A=(T+)=15(11.08+0.9)=179.7m2；F=Arw(V2/2g)K=179.710.25(（2.50.51）2)/(29.8)152.8kN.计算拖带力的目的是选择合适的拖轮和拖缆。3. 某工程公

21、司承接了新建30公里PVC塑料管道工程，人工在那个钢筋混凝土现场浇注。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘察报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村庄，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。问题1项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面？2何为“三检”制度？质检员的主要职责是什么？3列出质检员应重点控制的工序。4在公路上作业应采取那些安全防护措施？5指出本工程的那些施工工序或施工机械对环境可

22、能造成哪些影响？【答案】1培训（教育）、交底、加强检查。2“三检”是指自己检查（自捡）、互相检查（互检）和专人检查（专检）。质检员的主要职责是：主要工序的质量检验（质量把关）及认定；对施工过程进行工序质量监控（控制）；好或形成记录；负责施工工具检查。3混凝配比、浇筑、养护；管道基础的夯实、抄平；人孔的外形尺寸；塑料管（PVC）敷设（布放）；交越点开挖。4每个施工点都应设置安全员，负责按规定摆放安全标志（警示标志），观察过往车辆；夜间、雾天或其它能见度差的气候条件下禁止施工；进入施工现场的人员必须穿戴安全标志服施工车辆装设明显标志；4. 某电气安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电工程公

23、司，并签订了工程施工总承包合同。合同约定：该工程的设备及材料全部由业主提供，由于该工程技术复杂、规模较大，要求进行单体、联动和负荷试运行。鉴于施工总承包企业对工期的把握，选择了一家劳务企业作为其劳务分包单位，并签订了相应协议。考虑工期紧，任务重，风险也大的特点，该机电工程公司为了规避合同风险向当地保险公司投保了工程中所有可能的风险。在施工过程中发生了如下事件：由于业主提供的工程材料拖延，致使劳务分包企业停工待料，影响到合同规定工期。对此该劳务分包企业直接向业主提出了延长工期的要求。在变压器送电试运行顺利完成后，该机电工程公司要求监理工程师认定试运行结果，遭到拒绝，理由是记录内容不全。由于该项目

24、部没能很好地领会单体试运行的目的，使得整个工程中的五项单体试运行未能顺利通过。问题1该项目劳务分包企业是否可以直接向业主提出工期延长的要求说明理由。2简述合同风险防范要点。3变压器送电试运行要做好哪些试运行记录4简述单体试运行的要求。【答案】1.劳务分包企业不可以直接向业主提出工期延长的要求。理由是：劳务分包企业就此事是可以提出工期延长要求的，但其不能够直接向业主提出，而是直接向施工总承包企业提出，再由施工总承包企业以自身名义向业主提出工期延长的要求。2合同风险防范要点（1）规范合同行为，诚信守法。（2）加强合同评审、评估、管控。认真组织合同评审，评估各项风险，选派高水平的人员参与谈判，加强合

25、同风险在合同执行期间的管理和控制。（3）加强索赔管理。以合同为依据，用索赔和反索赔来弥补或减少损失。（4）管控、转移、规避、消减风险。针对合同风险，灵活采用消减风险、转移风险、共担风险等管控风险方法。3变压器送电试运行要做好的记录有：变压器送电试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度，并做好试运行记录。4单体试运行要求：单体试运行主要考核单台设备的机械性能，检验设备的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范和设计要求。5. 1背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程计划7月1日开工、9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、总配线架成端等

26、工作量，工程采用包工不包料的方式承包。项目经理部的人员构成情况见下表：本工程的施工组织设计中涉及安全管理的内容如下：(1)施工过程中应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程安全目标是无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具零破损。项目经理部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检查，排查安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员负责，面向主要施工人员进行交底。在工过程中发生了以下事件：事件一：挖好的杆坑致使一名工人腿部受伤。事件二：过路口架设吊线时，吊线致使一名骑车的人摔伤。事件三：敷设架空电缆时，遇到吊线带电，致使一名施工人员从杆上摔落，轻伤。事

27、件四：在人孔内接续时，便道上一行人跌落掉人人孔中，皮外伤。【答案】(1)项目经理部在施工组织设计中，涉及安全管理的内容缺少安全事故处理方面的要求，也就是说缺少事后纠偏的工作内容。工程的安全管理工作应在事前制定安全管理计划，事中落实管理计划并进行检查，事后应对检查中发现的安全问题进行分析，查明问题产生的原因，制定纠正和预防措施，避免以后再发生类似的问题。(2)在项目经理部的施工组织设计中，只提到了对内部的人员、仪表、车辆、设备、机具的安全管理，未提到对建设单位的材料、施工现场周围环境的安全保护问题，因此在工程中发生了很多涉及安全的事件。(3)本工程的危险源包括：高温，路由附近的高压电力线、低压裸

28、露电力线及变压器；有缺陷的夹杠、大绳、油丝绳、脚扣、安全带、座板、紧线设备、梯子、试电笔等工具，有缺陷的钢绞线、夹板、螺丝、螺母、地锚石、电杆等材料，固定不牢固的滑轮、线担、夹板等高处重物，锋利的工具；码放过高的材料，千斤上的电缆盘，车上固定不牢的重物，绷紧的钢绞线；人(手)孔内的有毒气体，落人人(手)孔的重物，安装不牢的拉力环，开凿引上孔溅起的灰渣，使用不当的喷灯；有缺陷的标志，未做防护的杆坑、拉线坑，未立起的电杆，打开的没有围栏的人(手)孔；行驶的车辆，燃油，伙房的煤气罐，传染病，雷电等。(4)项目经理不具备上岗资格。因为项目经理只具有一级注册建造师的证书，还应同时取得安全培训合格证书以后

29、才可上岗。(5)项目经理部不符合规定的安全管理工作有：安全技术交底工作应有项目技术负责人负责，且只涉及了主要施工人员，交底的范围不符合要求；开挖的杆坑、拉线坑及打开的人(手)孔均未作警示标志或警示标志不全；路口处敷设吊线时未设专人看管；施工人员的安全教育不到位；未按照安全操作规程施工等。(6)项目技术负责人应当对有关安全施工的技术要求向管理人员、施工人员进行详细的讲解和说明。安全交底的形式应根据工程规模确定，原则上要求逐级进行。安全交底的内容应满足全面、有针对性，应针对工程中容易发生安全事故的问题进行交底。安全技术交底工作应保存书面的签字记录。(7)人(手)孔内作业时应注意防毒、防坠落、防原有

30、线缆损坏，具体做法如下：在人(手)孔内工作时，井口处应设置警示标志。施工人员打开人(手)孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。在人孔内抽水时，抽水机的排气管不得靠近人(手)孔口，应放在人(手)孔的下风方向。下人(手)孔时必须使用梯子，不得蹬踩光(电)缆托板。人(手)孔内工作时，如感觉头晕、呼吸困难，必须离开人(手)孔，采取通风措施。开凿人(手)孔的引上孔时，必须戴防护眼镜。在人(手)孔内不许吸烟。(8)本工程应制定的应给预案包括：人员伤亡事故应急预案、火灾应急预案等。本工程应急预案的内容应包括：应急期间的负责人，应采取的措施；起特定作用的人员和专家的职责、权限及义务；与外部应急服务机构的联系方式以及与邻居和公众的沟通方式、办法；至关重要的设备和记录的识别及保护方法；