2022年全省一级建造师点睛提升考试题.docx

《2022年全省一级建造师点睛提升考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省一级建造师点睛提升考试题.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时，应与坑边保持一定的距离，当土质良好时，要（ ）A.距坑边1m以外，堆放高度不能超过1.5mB.边沿留出不小于0.5m的安全距离，堆放高度不能超过1.5mC.边沿留出不小于1.5m的安全距离，堆放高度不能超过1.0mD.边沿留出不小于1.5m的安全距离，堆放高度不能超过1.5m【答案】 A2. 【问题】 有关成本控制的说法中，属于管理行为控制程序的是（ ）。A.建立成本管理体系的评审组织B.监测成本形成过程C.用成本指标考核管理行为D

2、.用管理行为保证成本指标【答案】 A3. 【问题】 某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 B4. 【问题】 在人(手)孔内作业时，首要应防止( )。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】 C5. 【问题】 某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日 经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关 资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A. 2005年3月2目B. 2005年3月7日C. 2005年3

3、月20日D. 2005年3月31日【答案】 C6. 【问题】 预制柱下的基础宜采用()基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】 C7. 【问题】 建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪【答案】 D8. 【问题】 关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为 2

4、 年D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为 40 年【答案】 B9. 【问题】 按照承揽合同的法律规定，下列说法正确的是（ ）。A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失【答案】 A10. 【问题】 （ ）可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。A.项目管理公司B.总承包方C.委托人D.设计单位【答案】 C11. 【问题】 适用于处理地下水位

5、以上、含水量不超过25%、厚度515m的湿陷性黄土或人工填土地基的地基处理方法是（）。A.强夯法B.土桩和灰土桩C.砂土桩D.灰土垫层【答案】 B12. 【问题】 当木材的含水率在纤维饱和点以下时，水份减少时，继续使用木材将（ ）。A.体积收缩，强度降低B.体积收缩，强度提高C.体积膨胀，强度降低D.体积膨胀，强度提高B选项加入了：水份减少时。【答案】 B13. 【问题】 某工程发生事故，造成20人死亡，按照建设工程职业健康安全事故后果严重程度分类，该事故属于（ ）。A.一般事故B.重伤事故C.重大伤亡事故D.特大伤亡事故【答案】 D14. 【问题】 关于马头门施工技术要求，说法错误的有（ ）

6、。A. 当竖井初期支护施工至马头门处应预埋暗梁及暗桩B. 马头门破除竖井井壁时，按照先侧墙、再拱部、最后底板的顺序破除C. 马头门标高不一致时，宜遵循“先低后高”的原则D. 马头门开启应按顺序进行，同一竖井内的马头门不得同时施工【答案】 B15. 【问题】 小规模或精度高的独立施工项目，可直接布设建筑物的（ ）。A.施工控制网B.细部控制网C.主轴线控制网D.副轴线控制网【答案】 A16. 【问题】 听音室或立体声控制室的混响时间在( )左右，背景噪声满足噪声评价曲线NR-15。A.0.1sB.0.15sC.O.2sD.0.3s【答案】 D17. 【问题】 反索赔的工作内容是（ ）。A.防止对

7、方提出索赔，而向对方索赔B.反对对方提出索赔，而向对方索赔C.防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求D.反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求【答案】 C18. 【问题】 某悬挑长度为 1.2m， 混凝土强度为 C30 的现浇阳台板， 当混凝土强度至少应达到（ ） N/mm， 时， 方可拆除底模。A.15 B.21 C.22.5 D.30【答案】 D19. 【问题】 关于法兰连接的叙述正确的是（ ）。A.当两法兰不平行且超过规定要求时必须进行调整，可以使用多个垫片予以校正B.法兰在与管道焊接连接时，应按标准规定双侧焊接C.密封材料的选择应与工作介质相适应D.选择与设备或阀件相连接的法兰

8、时，应按不低于设备或阀件公称压力的原则选用E.法兰与管道组装时，法兰连接的平行偏差不应大于法兰外径的1.5%【答案】 B20. 【问题】 以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（ ）。A.施工定额B.材料消耗定额C.预算定额D.概算定额【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 围堰拆除爆破按照岩渣的处理方式，可分为（ ）。A.泄渣爆破B.留渣(聚渣)爆破C.倒渣爆破D.抛渣爆破E.固渣爆破【答案】 AB2. 【问题】 投标担保的作用有（ ）。A.保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失B.促进承包商履行合同约定C.确保投标人在投标有

9、效期内不撤回投标书D.确保工程费用及时支付到位E.投标人在中标后保证与业主签订合同并提供业主要求的其他担保【答案】 AC3. 【问题】 关于速动资产，以下表述正确的是（ ）。A.速动资产属于流动资产B.反映企业对短期债务的偿付能力C.速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+其他应收款D.速动资产=流动资产-存货E.如果速动资产大于流动资产，说明企业偿债能力不足【答案】 ABCD4. 【问题】 关于机械台班使用定额的编制中机械工作时间消耗分类的说法，正确的有（ ）。A.筑路机在工作区末端调头耗费的时间属于不可避免的无负荷工作时问B.汽车装货和卸货时的停车所耗费的时间属于定期的不可

10、避免中断工作时问C.工人没有及时供料而使机械空运转的时间属于机械的多余工作时间D.暴雨时压路机停工耗费的时间属于非施工本身造成的机械停工时问E.由于工人擅离岗位等引起的机械停工时间属于低负荷下的工作时间【答案】 ACD5. 【问题】 钢筋的混凝土保护厚度应满足()的要求。A.钢筋防锈B.耐火C.保温D.防渗E.与混凝土之间粘结力传递【答案】 AB6. 【问题】 常用不开槽管道施工方法有（ ）等。A.顶管法B.盾构法C.浅埋暗挖法D.螺旋钻法E.夯管法【答案】 ABC7. 【问题】 在国际上，工程项目管理咨询公司为（ ）提供服务。A.施工方B.业主C.设计方D.监理方E.建设物资供应方【答案】

11、ABC8. 【问题】 按照生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形包括( )。A.制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化B.应急指挥机构及其职责发生调整C.面临的事故风险发生重大变化的D.重要应急资源发生重大变化的E.单位经营状况变化【答案】 ABCD9. 【问题】 关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。（2018年真题）A.项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平B.开工日期不可能太早，建设周期会较长C.业主择优选择承包方范围小D.有利于业主方的总投资控制E.与平行发包模式相比，业主组织协调工作量大大减少【答案】 ABD10. 【

12、问题】 关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有( )。（2012）A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【答案】 BCD11. 【问题】 施工进度计划按编制对象的不同可分为（ ）。A.施工总进度计划 B.单项工程进度计划C.单位工程进度计划 D.月度工程进度计划E.分部分项工程进度计划【答案】 AC12. 【问题】 建设工程安全事故的处理措施有（ ）。A.开展安全生产教育B.组织调查组，开展事故调查C.现场勘查D.分析事故原因E.制定预防措施【答案】 BCD13. 【问题

13、】 下列关于预应力钢绞线进场检验要求的说法中，正确的有()A.应对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验B.钢绞线检验每批重量不得大于50tC.每批大于3盘则任取3盘，进行力学性能试验及其他试验D.每批少于3盘应全数检验，进行力学性能试验及其他试验E.检验有一项不合格则该批钢绞线报废【答案】 ACD14. 【问题】 广播电视发射系统天线的主要参数有( )。A.反射系数B.效率C.增益系数D.行波系数E.工作频率范围【答案】 BC15. 【问题】 下列关于招标信息的说明，正确的有（ ）。A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以

14、微利为原则C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后，可以退还D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标E.招标人对于招标文件所附的设计文件可以收取押金【答案】 D16. 【问题】 按照建设工程质量管理条例的规定，工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.分包工程的质量必须优良C.有施工单位签署的工程保修书D.由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E.主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】 AC17. 【问题】 根据质量管理体系基础和术语（GB / T19000 - 2008 / ISO9000 : 2005），质量控制是质量管理的一部分，是致力

15、于满足质量要求的一系列相关活动。这些活动主要包括（ ）。A. 设定标准B. 测量结果C. 评价D. 质量策划E. 纠偏【答案】 ABC18. 【问题】 水泥混凝土路面断板的治理措施有（ ）。A.直接灌浆B.局部带状修补C.扩缝灌浆D.罩面补强E.整块板更换【答案】 ABC19. 【问题】 对初步设计审批内容进行变更且符合下列条件之一者为类变更设计，以下属于类变更设计条件的有()。A.变更批准的建设规模、主要技术标准、重大方案、重大工程措施B.变更初步设计批复主要专业设计原则的C.调整初步设计批准总工期及节点工期的D.建设项目投资超出初步设计批准总概算的E.国家、铁道部相关规范、规定重大调整的【

16、答案】 ABD20. 【问题】 甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述错误的是（ ）A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人E.乙丙之间的分包合同属于可变更可撤销合同【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料某施工单位施工防波堤工程，堤长800m，堤头为沉箱直立式结构，堤身为抛石斜坡堤，扭王字块护面。施工组织设

17、计编制完成后，因业主和监理催促，项目经理审查后直接报给了监理和业主。施工中检查发现，扭王字块摆放中竖杆全部整齐排列朝上，经询问，施工单位说，如此排列观瞻整齐、美观。胸墙混凝土掺入粉煤灰，取代15%的水泥，超量取代，超量取代系数K=1.3，混凝土的水胶比为0.6，拌和水用量180kg/m3。混凝土入模温度38，测温系统显示混凝土内部最高温度82，表面温度52，混凝土养护7天，发现有裂缝数条。质量检验评定时，整个防波堤工程作为一个单位工程进行评定，由施工单位进行了质量等级核定。问题：分析裂缝产生的原因，应采取什么防裂措施？【答案】产生裂缝的主要原因是：（1）混凝土入模温度38过高，超过了规范允许的

18、30；（2）混凝土内外温差30过大，超过了规范允许的25；（3）混凝土养护时间不足。应采取的措施有：（1）降低混凝土的入模温度；（2）利用早晚温度较低时浇筑混凝土；（3）骨料堆场搭设遮阳棚，防止暴晒；（4）水泥要使其温度降至自然温度再用；（5）用低温拌和水（井水、加冰）拌混凝土；（6）混凝土运输、浇筑中搭遮阳棚；（7）选低热水泥；（8）混凝土内设置冷却水循环管；（9）在混凝土中掺入部分块石；2. 【背景资料】某污水处理厂扩建工程，由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成，承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m(地面标高为0.000)，基底处于砂砾层内，且北邻S河，

19、地下水位标高为-3.00m。项目部组建后，经测算，该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为3.41%。施工前，项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划，并制订了施工成本控制措施：(1)材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。(2)人员工资严格执行劳动定额。(3)机械使用严格执行定额管理。问题：1分析背景，确定降水井布置的形式及要求。2计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。3计算工程直接费和利润。4项目部应如何对施工成本进行动态控制？除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外，再列举至少4条材料成本管理的措施。【

20、答案】因为原水管线为条形基坑(槽)（1分)且降深不大(1分)，根据建筑与市政降水工程技术规范应采用单排降水井。布置在基坑(槽)北侧距槽口边缘12m(l分），选择合适的抽水设备(1分）。另配以地面排水系统(1分)。本案例第2问主要考查基坑地下水位标高控制。地下水位应控制在基坑底以下0.5m，基坑内的水应及时排除。本案例中原水管线沟槽施工时地下水位允许标高为=-6-0.5=-6.5(m)。(1)直接费=人工费+材料费+机械费+措施费=(300+1200+250+80)万元=1830万元（2分）(2)根据含税造价=(直接费+间接费+利润）X(1+税率)可得利润=含税造价/(1+税率)-直接费-间接费

21、=2250/(1+3.41%)-1830130万元(2分）=(2175.81-1830-130)万元=215.81万元(2分）本案例第4问主要考查施工成本控制。施工成本控制应以成本计划为依据，随着工程进展的各个阶段连续进行，特别强调过程控制，检查目标的执行结果，评价目标和修正目标；发现成本偏差，及时调整纠正，形成目标管理的计划、实施、检查、处理循环，即PDCA循环。材料成本的控制可采取下列措施：(1)对进入现场材料要准确计量，认真验收；(2)降低采购成本，减少采购过程中管理损耗；(3)按施工进度计划组织材料供应，防止因停工待料造成损失；(4)控制材料消耗，同时做好余料的回收与利用；(5)周转材

22、料要及时回收、进退场，节省租费；(6)合理安排材料储存，减少资金占用率。3. 某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标大件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。笫5家施工单位于2003年6月2日提交了投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发

23、生了如下几项事件：事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D项工作延误1d和人工窝工7个工日。事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d,人工窝工24

24、个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？【答案】乙方可得到合理的费用索赔有事件一、事件三、事件四，依次为：(1)事件一：增加用工人工费=8工日X30元/工日=240元，窝工费=6工日X18元/工日=108元。合计为348元。：(2)事件三：增加用工人工费=14工日X30元/工日=420元，其他费用为15000元。合计为15420元。(3)事件四：增加用工人工费=6工

25、日X30元/工日=180元，其他费用为1000元，窝工费=24工日X18元/工日=432元。合计为1612元。索赔费用合计为（348+15420+1612)元=17380元。4. 背景资料某疏浚企业中标承担某港口陆域吹填工程，吹填工程量为750万m3，土质为粘性土，天然密度为1.85t/m3，海水天然密度为1.025t/m3。施工安排一艘3000m3/h绞吸挖泥船进行吹填，排泥管直径为800mm。施工期间在A时间段其施工参数为：泥浆密度1.18t/m3，排泥管内泥浆流速为5.5m/s，绞刀切泥厚度2.0m，绞刀前移距1.5m，绞刀横移速度14m/min，绞刀挖掘系数0.83。工程完工后经统计，

26、该工程施工期间挖泥平均生产率为1900m3/h，生产性停歇时间为45天，非生产性停歇时间为50天。问题计算分析A时间段的船舶生产率为多少？（结果取整数）【答案】挖掘生产率W=60KDTV=600.831.52.0142092m3/h；泥泵管路吸输生产率W=Q=9947.518.8%1870m3/h；取两者之中较小值1870m3/h为A时间段的船舶生产率。5. 2015年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算，见表2。工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下

27、变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；(2)增加10公里管道光缆的施工工作量。A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后一周；第(2)项变更导致A施工单位停工两周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。【问题】?1绘制按周编制的成本计划。2A施工单位接受第(1)项变更、拒绝第(2)项变更是否合理?说明理由。3A施工单

28、位可索赔的工期是多少?可索赔费用有哪些?4建设单位应何时完成A施工单位结算文件的审定?本工程价款结算编制说明应包含哪些内容?5本工程的保修金占结算费用比例是多少?保修期何时截止?6此工程施工过程中，可能存在哪些环境因素。【答案】1按周编制的成本计划，见表3。2合理。A施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，第(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条件予以拒绝。3由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就第(1)项、第(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为3周；可索赔的费用为第(1)项变更增加的费用和第(2)项变更导致的停工损失费。4因为工程总额小于500万，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的20d内审定完毕，即在8月10日之前完成。本工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。5本工程建设单位保修金的比例为5；保修日期为正式交付使用一年后截止，即2016年11月1日。6本工程环境因素：铁件刷漆时被随意倾倒的剩余油漆；楼板、墙壁、铁件钻孔时的粉尘、噪声；切割机的噪声；设备开箱时，随意丢弃的包装物等垃圾；随意丢弃的废电池；光(电)缆接续时下脚料、随意丢弃的废弃物，微波、移动工程的电磁辐射；施工材料、机具、仪表随意摆放；未换鞋进入机房等。