1-劳务大清包合同范本(DOC44)1985.doc

《1-劳务大清包合同范本(DOC44)1985.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1-劳务大清包合同范本(DOC44)1985.doc（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 工程劳 务 分 包包 合 同合同编号： 年 月 日第一部分 协协 议 书承包人（全称）： （简称甲甲方）劳务分包人（全全称）： （简称乙方方）依据中华人民民共和国劳动动法、中中华人民共和和国建筑法、建建筑安全生产产管理条例、中中华人民共和和国合同法及及其他相关法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就甲方总总承包 工程的劳务分包事事项协商达成成一致，订立立本合同。一、劳务分包人人资质情况营业执照编号： 资质证书编号： 发证机关： 资质专业

2、及等级级： 复审时间间及有效期： 安全生产许可证证书编号： 法定代表人姓名名： 电电话： 传真： 法定代表人身份份证号码： 二、工程概况工程名称： 项项目全称劳劳务分包工程程 工程地点： 工程规模： 建建筑面积暂估估约 m2 (建筑面积的的计算规则以以中华人民共共和国住房和和城乡建设部部发布的建筑筑工程建筑面面积计算规范范（GB/T550353-2013）为准或以本本项目合同约约定的建筑面面积计算规则则为准)三、劳务分包范范围、内容：除以下项目外，完成本工程施工图纸、设计变更及甲方总承包合同约定的全部土建工程的劳务工作、和甲方其他分包工程相关的配合工作内容。 边坡支护及基础础土方机械开开挖、回

3、填（但但土方人工配配合在合同价价款范围）； 木作工程，但门门窗部分预埋埋包含在合同同内； 铝合金门窗、塑塑钢门窗、玻玻璃幕墙、防防火门、木门门、卷帘门等等门窗工程； 外墙保温、涂料料、吊顶、排排烟道安装工工程（但墙面面抹灰包含在在合同范围内内）； 护窗栏杆、楼梯梯栏杆及屋面面、露台栏杆杆； 防水工程（但找找平层、保护护层、防水砂砂浆、防水砼砼等均包含在在合同范围内内）； 室外环境及道路路、化粪池工工程（但室外外环境及道路路的场地平整整，化粪池基基坑开挖及回回填均包含在在合同范围之之内）； 水电安装、消防防、暖通、通通风、电梯、智智能化等专业业工程； 甲方其它指定专专业分包工程程；四、工期开工日

4、期： 年 月 日完工日期： 年 月 日总日历工作天数数为： 天，具体分包包工作期限根根据甲方施工工进度计划调调整。五、工程质量标标准本分包工程质量量应符合主合同约定的的分包工程的的质量标准。六、劳务分包合合同价款金额（暂定人民民币）：大写写： 元小写： 元七、合同文件及及解释顺序1本合同协议议书及合同条条款；2本合同补充充条款及附件件；3. 甲方招标标文件、答疑疑、清单及附附件等（如有有时）；4中标通知书书（如有时）；5乙方的投标标书（如有时时）；6除主合同工工程价款之外外的主合同文文件；7本合同工程程建设标准、图图纸及有关技技术文件。八、本协议书中中有关词语含含义与本合同同第二部分合合同条款

5、中中分别赋予它它们的定义相相同。九、合同生效与与终止合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同自双方签签字盖章、乙乙方向甲方交交纳履约保证证金（若无应应删除）后生生效，合同规规定的责任、权权利和义务履履行完毕且价价款结清后终终止。本合同 一式 份，甲方方执 份，乙方方执 份。（本页无正文）甲 方方：（公章） 乙 方：（公章章）法定代表人： 法定代表人人：委托代理人： 委托代理人人：电 话： 电 话：传 真： 传 真： 年 月 日 年 月 日第二部分 合合 同 条 款一、名词定义1.发包人：指指在主合同中中约定，具有有工程发包主主体资格和支支付合同价款款能力的当事事人以及取得得该当事人资资

6、格的合法继继承人。2.承包人：指指在主合同中中约定，被发发包人接受的的具有工程施施工承包主体体资格的当事事人以及取得得该当事人资资格的合法继继承人。3.劳务分包人人：指在本合合同中约定，被被甲方接受的的具有工程施施工劳务承包包主体资格的的当事人。4.合同条款：指本合同中中，由承包人人与劳务分包包人经协商达达成一致意见见后签订的工工程施工合同同中的具体条条款。5.主合同：指指甲方与发包包人签订的工工程施工总承承包合同或专专业承（分）包包合同。6.项目经理：指甲方派驻驻工地负责工工程管理和履履行合同的代代表。7.乙方现场代代表：指乙方方派驻工地负负责工程管理理和履行合同同的代表。8.项目部：指指湖

7、南省第六六工程有限公公司 项目经经理部，是甲甲方委派的在在授权范围内内管理本项目目的临时机构构。9.过程计量：指根据合同同具体规定，由由乙方提出并并经甲方审核核认可的月度度或节点已完完工程量。过过程计量只是是过程付款的的凭据，不作作为双方合同同最终结算的的依据。10.最终结算算：指乙方完完成合同约定定的工程内容容后，按本合合同约定方式式确定乙方最最终工程价款款的书面凭证证。二、甲乙双方权权利和义务11.甲方项目目经理： ；电电话 。12.乙方现场场代表： ；电电话 。乙方现场代表应应常驻项目，确确保每月不少少于25天。如乙方方需更换现场场代表，应至至少提前7天书面通知知甲方，并征征得甲方书面面

8、同意，且甲甲方有权要求求乙方更换甲甲方认为不称称职的现场代代表。13.甲方工作作（视具体情情况增删）(1) 甲方对对发包人负责责，对工程的的质量、技术术、进度、环环境、职业健健康、安全、文文明施工及成成本进行全面面控制。甲方方对工程的实实施进行统一一管理，并负负责与发包人人、其他分包包单位、设计计单位及监理理单位等外界界各方的联络络及总体协调调工作。(2) 甲方仅仅提供食宿用用房及住宿床床铺，其他生活用品品均由乙方承承担。施工水水电费由甲方方承担，生活活水电费由乙乙方承担，装装表计费，按按XXX市现行工业业用电收费单单价从当月工工程款中扣除除。 (3)甲方在在 年 月 日前向向乙方提供具具备施

9、工条件件的施工场地地，提供临时时水源、电源源配送至现场场二级配电箱箱。生活用水水电费用由 乙 方负责承担担。甲方为乙乙方配置的配配电箱、至二二级配电箱的的电缆等乙方方应配合甲方方保管。(4)向乙方提提供施工图纸纸 套并进进行技术交底底（或仅提供供电子版本）。(5)及时提供供合同中约定定的应由甲方方准备的材料料与设备，并并对乙方进行行技术指导及及分部分项技技术、安全交交底工作，解解决施工中遇遇到的技术难难题。(6)负责审核核乙方提交的的计量支付报报表或及时派派人核定乙方方已完合格工工程量，按合合同约定支付付已完合格工工程的合同价价款。(7) 协助乙乙方办理有关关证件（包括括外来就业证证、暂住证、

10、施工工现场出入证证等），办证证所需费用由由乙方承担。(8)双方约定定甲方应做的的其他工作： 。14.乙方工作作(1)乙方除现现场代表外必必须配备项目目管理人员 人人，分别为： 姓名： 职务： 姓名： 职务： 姓名： 职务： 姓名： 职务： 姓名： 职务： 乙方必须保证其其人员的稳定定，进场管理理人员必须持持证上岗，不不能随意变动动，如需变动动或增减人员员，必须提前前三天向甲方方提供变更人人员名单。甲甲方有权随时时对乙方人员员与花名册及及本合同进行行查对，如发发现乙方人员员与花名册及及本合同不符符，则乙方向向甲方支付22000元/人违约金。乙乙方管理人员员不得擅自离离开施工现场场，在管理好好自身

11、的劳动动班组之外应应接受甲方管管理人员的领领导和安排，并并顾全大局，与与现场其他单单位协调配合合，不再计取取配合费。专专职安全管理理人员必须到到位，否则，按按500元/天进行处罚罚。 (2) 乙方方应在工程开开工或劳务施施工作业人员员进入现场后后15天内将人人员名单、工工资标准和身身份证复印件件报送项目部部。劳务工人人工资必须凭凭本人身份证证原件领取，以以确保劳务人人员工资足额额发放。如劳劳务队办理了了银行卡，可可由财务部门门直接打入个个人帐户。乙乙方签字盖章章的劳务人员员名单作为合合同组成部分分附后，见附附件二劳务务人员工资支支付表。(3)乙方对本本合同劳务分分包范围内的的工程质量向向甲方负

12、责，组组织足够的具具有相应技术术水平的熟练练工人投入工工作，特殊工工种作业人员员必须持证上上岗。乙方必必须与拟进场场人员签订劳劳动合同。(4)乙方必须须遵守法律法法规及相关规规章制度和发发包人、甲方方有关工程的的各项管理规规章制度，服服从甲方转发发的发包人与与劳务分包范范围有关的指指令，若乙方方违反相关规规章制度，甲甲方将根据有有关条款对乙乙方进行处罚罚。乙方未经经甲方授权或或允许，不得得擅自与发包包人及有关部部门建立工作作关系。(5)自觉接受受甲方、甲方方上级单位及及有关部门的的管理、监督督和检查；接接受甲方随时时检查其设备备、材料保管管、使用情况况，及操作人人员的有效证证件、持证上上岗情况

13、。(6)按甲方统统一规划堆放放材料、机具具，按甲方标标准化工地要要求设置标牌牌，搞好生活活区的管理，做做好自身责任任区的治安保保卫工作。(7)按时提交交报表、完整整的原始技术术经济资料，配配合甲方办理理交工验收，完完成与劳务分分包内容相关关的竣工资料料。(8)妥善保管管、合理使用用甲方提供或或租赁给乙方方使用的机具具、材料、周周转材料及其其他设施，如如材料发生丢丢失现象，将将承担相应的的经济责任。(9)双方约定定乙方应做的的其他工作： 。三、合同价款确确定与调整15.合同价款款确定本工程的合同价价款采用下列列第 种方式计计算。（应视视具体情况选选择并修改完善）(1)固定总价价合同。固定定总价

14、万元元。即合同总总造价已包括括为实施本工工程应支付给给乙方的所有有费用，本合合同价款除约约定可调整的的项目外，均均不予调整。(2) 建筑面面积平米固定定单价合同，本本合同约定建建筑面积平米米固定单价为为综合单价 元/m2，暂定总造造价 万元。 该承包单价为为包干综合单单价，单价中中已包括完成成本工程所需需所有用工（包包括生产性用用工、辅助用用工、专业分分包配合用工工、临时设施施用工、零星星用工、现场场CI维护用工、迎迎接检查的零零星用工、工工程施工所需需材料设备的的保管用工、临临时转运用工工、甲方正常常材料进退场场装卸及堆码码用工、成品品及半成品保保护用工、乙乙方管理人员员及特殊工程程人员的费

15、用用）的人工费费、材料二次次（多次）转转运费、措施施费、安全文文明施工费、与与各分包单位位的配合费、乙方自购材料除甲方提供主材外的所有辅材费、乙方自备机具设备的机械费、安全无事故费用、文明施工创优费用、劳务保险费、劳保费、夜间及雨天施工津贴、法定节假日加班工资、防暑防寒施工津贴、养老金、风险费（质量安全管理风险、人工工资涨跌风险等）、管理费、利润、税金以及其它所有费用。施工现场必须按照发包方及甲方要求的方案进行施工，乙方不得以方案变更为由拒绝施工或增加费用，不随政府文件、市场价格涨跌等因素做调整。(3）清单劳务务费固定单价合合同，指按分分项工程内容容确定的劳务务单价，工程程量按 结算算，暂定总

16、造造价 万元。单价组组成见附件一一已标价工程程量单价表。16.合同价款款调整与签证证索赔(1)合同价款款调整的因素素：因设计变更引引起工程量变变化。各实体分项项工程变更超超过本分项工工程5%时，其超出出部分按实增增减。5 %（含）以内内则不予调整整。甲方签字并加加盖公章予以以认可的签证证与索赔单。 5 万元以内的经甲方委派的项目经理和商务经理审批认可后生效； 5 万元以上的签证、索赔单须经甲方 所属分（子）公司 审批同意后生效。（视各生产经营单位规定修改）需要采用点工工方式的，甲方方通知乙方以点工计价方式式实施相应的的工作，其价价款按下表中中单价计算，点点工应计入最最近一期的进进度款中支付付。

17、工种单价（元/工日日）工种单价（元/工日日）工长混凝土工普通工（杂工）木工电工架子工焊工钢筋工采用点工计价的的工作，乙方方应每天提交交以下报表送送甲方审查：1）工作名称、内内容和数量；2）投入该工作作的所有人员员的姓名、专专业、工种和和耗用工时；3）其他有关资资料和凭证。因乙方施工的的工程质量、进进度和安全文文明无法满足足要求，甲方方指定其他分分包人完成本本合同内的相相关工作时，按按实际发生费费用扣除。本合同中约定定的各项违约约责任。双方约定的其其他因素： 。(2)合同价款款调整方法：在工程量报价单单中有相应项项目的按相应应项目综合单单价调整；有有类似项目的的参照类似项项目综合单价价调整；无类

18、类似项目的由由乙方在有效效期内报送综综合单价经甲甲方审定后进进行调整。(3)变更：施工中如发生生对原工作内内容进行变更更，甲方项目目经理部应提提前一天以书书面形式向乙乙方发出变更更通知，并提提供变更的相相应图纸和说说明。乙方按按照甲方发出出的变更通知知及有关要求求进行变更。因因变更导致劳劳务工作量的的增加及因甲甲方通知不及及时造成的乙乙方损失，由由甲方承担，但但须在有效期期内经甲方书书面签证认可可。乙方不得对原原工程设计进进行变更。因因乙方擅自变变更设计发生生的费用和由由此导致甲方方的损失，由由乙方承担，延延误的工期不不予顺延。因因乙方自身原原因导致的工工程变更，乙乙方无权要求求追加报酬。由于

19、发包人原原因造成本合合同甲方与分分包人约定的的工程量有较较大幅度增减减时，除按本本合同约定调调整工作量外外，乙方须继继续履行合同同。四、工程计量及及工程款支付付17.计量与支支付（以下内内容按节点支支付时可参照照使用，内容容仅为示例，不不可照搬，若若为每月、季季、年支付，须须按实际情况况调整）(1) 主体：出0.00后15天内付已完完工程量的75%，0.00以后进度款款按月支付，每每月支付当月月完成工程量量的75%，主体封顶顶付至所完成成工作量的80%。（原则上不不超过发包方方支付的比例例，下同）装修：按月支付付当月完成工工程量的75%乙方所承包工程程全部完工付付至总承包价价的85%。乙方所承

20、包工程程全部施工完完毕并经发包包人和质监站站验收达到合合同约定质量量标准及其他他各项要求并并办理完结算算（乙方须提提供齐全的结结算资料且密密切配合甲方方的审核）后后三月内付至至95，剩余5留作工程程质量保修金金，满两年后后全部返还，在在此期间的维维修费用在其其质保金中扣扣除。(2)以上每个个节点付款原原则上分两次次支付。第一一次付款后乙乙方根据劳务务工资发放表表在甲方监督督下足额支付付完劳务工资资后3天内支付第第二笔款。如如第一笔款乙乙方未及时支支付给劳务人人员，甲方有有权从第二笔笔工程款中直直接支付。(3)申请支付付工程款时乙乙方需提供已已按14条第(2)款要求签字字的劳务人人员工资支付付表

21、和有效效发票、收据据办理支付手手续，否则甲甲方有权拒绝绝付款，项目目部监督发放放劳务人员工工资并予以公公示。甲方一一旦发现乙方方拖欠劳务人人员工资，不不需经乙方同同意，可直接接从乙方工程程进度款中扣扣除相应款项项代为支付。(4)在实际施施工当中如发发生工程某一一施工程序不不需要做或者者部分不需要要做，则在计计量时根据附附件一已标价价单价表中的的工程量清单单价扣除其不不做工序的费费用。18.支付方式式在收到发包人的的工程款后，甲甲方同期对乙乙方合同价款款进行结算，按按审核确认金金额的比例，乙乙方按甲方要要求提供劳务务有效税票，甲甲方以 银行转帐 方式支付到到乙方公司帐户。五、材料设备供供应与管理

22、19.甲方提供供的主材包括括：钢筋、混混凝土、水泥泥、砂、石子子、石灰、石石灰膏、砌块块、砖、屋面面保温板、回回填土、止水水带、屋面保保温材料、止止水条、砼外外加剂、砂浆浆防水剂、模模板、木枋、钢钢管、扣件、顶顶托、外架预预埋环、安全全网，除以上上主材外，一一切与乙方承承包范围相关关的材料均由由乙方负责采采购或租赁，其其费用及二次次搬运费已包包括在合同价价款内。20.甲方提供供的设备包括括： 塔吊、施工工电梯、龙门门架、土方工工程的大型设设备，除以上上设备外，一一切与乙方承承包范围相关关所必须配备备的设备与小小型机具由乙乙方负责采购购或租赁，其其费用已包括括在合同价款款内，乙方自自带设备的维维

23、修保养及工工具器的消耗耗、购置与租租赁等费用由由乙方自行承承担。21.各分部分分项工作内容容见附件三。22.乙方必须须按照施工图图纸或技术交交底、施工损损耗耗用量填填报材料需需用月计划，甲甲方审核后及及时供应各种种材料。23.乙方指定定现场材料员员 联系电话 ，负责与甲方方材料人员进进行对接、现场收料和和退料。如施施工过程中乙乙方人员变更更，乙方需及及时提供相应应变更资料在在甲方处备案案，如未履行行相应手续，由由此造成的损损失及责任由由乙方自行承承担。24.材料按预预算分析量对对乙方实行限限额领料，乙乙方应配合甲甲方合理用料料、注重节约约。如材料使使用超出与甲甲方约定的总量或核定消耗耗量，则超

24、出出部分的费用用由乙方按甲甲方采购价全全额赔偿。25. 乙方人人员在施工过过程中不得长长材短用、大大材小用并保保证物尽其用用，不得浪费费，不得偷窃窃，如有长材材短用或大材小用或浪浪费或偷窃，甲甲方按损失材材料价格的2倍罚款。26.坚持工完完场清，按甲甲方指定的场场内地点归类类堆放，严禁禁随意丢弃；配制材料严禁擅擅自改变配合合比。否则，均均视为乙方违违约，乙方应应承担10000元/次的违约金金。27.乙方按照照甲方要求进进行施工作业业，为了满足足工程需要所所造成的乙方方人员、机械械设备闲置所所发生的一切切费用均由乙乙方自行解决决，甲方不予予以承担此部部分费用与责责任。28.乙方对与与承包范围相相

25、关的已进场场材料承担保保卫责任，须须自聘专职或或兼职保卫人人员对材料进进行保管，并并承担材料丢丢失与盗损的的责任。29.若租赁周周转材料属甲甲供，工程需需用时，乙方方报计划至甲甲方，钢管扣扣件送至现场场后，甲方按按计划供应给给乙方，并且且乙方材料员员签收相关单单据，过程中中乙方须承担担周材的保管管责任，使用用完后如数归归还，丢失、损损坏按原价赔赔偿。双方约定周转材材料的损耗率率为：架管损耗率为 2 %。扣件损耗率为 2 %。顶托损耗率为 1 %。30.若模板、木木枋属甲供，乙乙方必须及时时按甲方的要要求进行清理理并分类、分分规格堆码，否否则，甲方有有权安排他人人清理，费用用从乙方结算算款中扣除

26、。六、工期管理31.因下列原原因之一造成成乙方工期延延误，乙方应应在事件发生生后7天内向甲方方提交书面申申请，经甲方方项目经理认认可后，工期期可相应顺延延。若超过7天乙方未提提交申请的，视视为乙方放弃弃该项权利。(1)甲方未按按本合同约定定提供图纸、施施工场地；(2)甲方未按按本合同约定定提供所需的的指令或所发发出的指令错错误，致使分分包工程施工工不能正常进进行或返工；(3)关键线路路工作量设计计变更增加110%以上；(4)大型机械械故障、停水水、停电等造造成连续48小时以上停停工，给予相相应的工期补补偿。发生时时,由甲方工长、项项目经理、商商务经理等共共同签字有效效。(5)主合同约约定的不可

27、抗抗力原因；(6)本合同条条款中约定的的允许工期顺顺延的其他情情况包括发包包方允许工期期顺延的。32.乙方必须须按甲方所安安排进度进行行人员调配，按合同约定工期完成工作任务。甲方每月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续两次达不到工期要求，甲方有权解除合同，按乙方所完成工程量的85%结算，其余15%作为乙方对甲方所造成工期延误的赔偿。33.由于发包包人原因，工工期与合同中中约定的工期期有较大出入入，如发包人人要求加快工工程进度存在在赶工时，其其费用已包含含在各承包单单价中，不另另计算。如因因发包人原因拖延了较较长工期，其其工期顺延。其工期顺延延与停窝工补补偿视发包人人与甲方的签签证情况另行行

28、协商。34.农忙（麦麦收、秋收）时时节不能影响响施工，若因因乙方原因停停工，甲方有有权组织其他他人员进行突击击施工，并按每人4000元/工日在乙方结结算中予以扣扣除。七、质量与检验验35.乙方必须须确保承包范范围内的分部部分项工程质质量达到建建筑工程施工工质量验收统统一标准(GB503300-20001)的合合格标准要求求，要求所有有工序一次性性成活。甲方方项目部将不不定期对乙方方所完成分项工程程进行实测实实量，实测实实量办法见附附件五。凡不不符合国家验验收规范和甲甲方要求，甲甲方有权令其其返工，并由由乙方承担返返工的全部费费用，工期不不予顺延。且且每返工一次次，乙方向甲甲方支付违约约金500

29、元。返工后后仍达不到要要求时，甲方方有权指令其其他班组协助助其返工，相相关返工费用用由从乙方工工程进度款中中扣除。36.严格执行行质量“三检”制度，每道道工序完成后后，乙方应首首先进行自检检、互检、交交接检并按要要求做好书面面记录，合格格后方可要求求甲方项目部部组织验收。对对不进行自检检、互检、交交接检或无记记录或记录与与事实不符即即要求甲方验验收，每发生生一次，承担担违约金5000元。所包工程程内容完工后后，经业主、监监理、甲方等等部门验收合合格后，方可可进行下道工序序施工。移交后仍对对所承建内容容质量负责。37.甲方质检检员在施工过过程中或验收收评定时提出出的整改意见见，乙方必须须照章执行

30、，对对拒不执行整整改意见的、或或整改不及时时的、或整改改后仍达不到到质量要求的的，每次向甲甲方支付违约约金500元。并并继续整改至至满足要求为为止，由于乙乙方实施整改改或拖延整改改所造成的工工期延误等损损失由乙方承承担。因施工工质量达不到到质量要求造造成返工的人人工、材料费费用由乙方承承担。八、安全文明施施工、职业健健康与环境管管理（如另行签订安安全文明施工工协议，删删除本条）38.乙方必须须建立健全的的安全组织机机构，设立具具备相应资格格的安全负责责人、专职安安全员及班组组兼职安全员员，在施工过过程中需积极极与甲方专职职安全员对接接，接受甲方方统一管理。39.安全生产产及环境管理理目标：达到

31、XXX市级级安全文明工工地标准；重伤事故为0；死亡事故为0；确保无重大工伤伤事故，杜绝绝死亡事故，轻伤事故率控制在2以下。40.乙方必须须保证本工程程安全生产达达到XXX市级安全文文明工地标准准，并保证在在施工过程中中不发生任何何重伤或死亡亡事故，如未未达到上述安安全目标，甲甲方将从乙方方的结算款中中扣除工程结结算总价的11%作为违约金金。41.乙方必须须每周做好班班内安全教育育，增强班组组人员的安全全意识，并作作好安全教育育记录。在正正式作业前向向施工作业人人员进行安全全技术交底工工作，作好交交底记录。乙乙方必须遵守守工程建设安安全生产有关关管理规定，配配置安全防护护和劳动保护护用品（具），

32、严严格按安全标标准组织施工工，并随时接接受行业安全全检查人员依依法实施的监监督及甲方的的检查，采取取必要的安全全防护措施，消消除事故隐患患。42.由于乙方方安全意识不不到位、违章章作业、安全全措施不及时时、不力等安安全隐患，造造成安全事故故，其责任及及费用均由乙乙方承担。凡凡因乙方人员员操作不当或或违反操作规规程等自身原原因造成的安安全事故或造造成他方人员员伤亡，对项项目造成损失失，其责任和和费用由乙方方承担的同时时，乙方须按按如下规定向向甲方支付违违约金：轻伤伤1000元/人次；重伤伤10万元/人次；死亡亡20万元/人次。43.发生伤亡亡及其他安全全事故，乙方方应立即（1小时内）报报告甲方项

33、目目经理部，由由事故责任方方承担发生的的费用。44.双方对事事故责任有争争议时，按政政府有关部门门的认定处理理。45.乙方应按按要求建立环环境保护、环环境卫生管理理和检查制度度，并应做好好检查记录。施施工现场污水水排放、固体体废弃物存放放、爆破、地地下管线、停停水、停电、封封路等影响环环境时，必须须经甲方批准准，并在施工工前向相关方方告示。46.乙方在施施工期间，应应加强内部文文明施工教育育，搞好现场场文明施工及及住宿范围内内和场地划分分责任区的清清洁卫生，杜杜绝违章作业业、野蛮施工工等不文明行行为。47.乙方必须须按照甲方的的整体规划搞搞好现场的文文明施工，按按照甲方要求求，配合悬挂挂安全、

34、质量量、CI宣传牌（幅幅）。施工现现场每天下班班前做到材料料摆放、堆码码规范，将作作业层垃圾运运至工地指定定地点，不得得到处乱扔。如如甲方发现乙乙方作业未按按要求进行清清理并运至指指定地点，甲甲方将指派专专人清理，发发生的费用从从乙方结算总总价中加倍扣扣出。48.乙方在施施工期间，所所有进入施工工现场人员必必须穿着甲方方统一的工作作服和佩戴统统一安全帽，费费用由乙方承承担。49.现场应建建立不扰民措措施，有专人人负责管理和和检查，并针针对施工工艺艺设置防尘和和防噪声设施施。50.湖南省省第六工程有有限公司项目目现场施工人人员安全文明明违约责任细细则作为合合同附件附后后，乙方如有有违反，甲方方将

35、处以罚款款，并在当期期的结算中扣扣除。九、成品保护与与质量保修51.乙方应充充分考虑到施施工作业和各各工种、各专专业交叉作业业对工程成品品、半成品造造成破坏的风风险，妥善做做好施工场地地周围建筑物物、构筑物和和地下管线和和已完工程部部分的成品保保护工作。遵遵守甲方项目目部成品保护护的相关制度度。因乙方责责任发生损坏坏，须承担由此引引起的经济损损失。52.乙方对其其承包范围承承担保修责任任，保修期限限 年。（一般为2年）53.属于乙方方保修范围内内的，乙方应应当在接到保保修通知（保保修通知可采采取电话、手手机短信或书书面的形式）之之日起3天内派人保保修；发生紧紧急抢修事故故时，乙方应应立即到达事

36、事故现场抢修修。54.乙方拒绝绝维修或不在在约定期限内内派人保修的的，甲方可以以委托他人施施工，所需费费用（包括甲甲方的管理费费用）由乙方方双倍承担，甲甲方凭第三方方签认的维修修费用结算单单、现场照片片、业主签认认的维修记录录等凭证之一一从乙方质保保金内扣除。十、与其他分包包单位的配合合55.甲方与发发包人所签主主合同中明确确的甲方应履履行的与其他他分包单位的的配合义务，同同样适用于涉涉及本工程范范围的分包人人。甲方或施工场场地内第三方方的工作须乙乙方配合时，乙乙方应按甲方方的指令予以以配合。56.乙方须配配合甲方的其其他分包人，包包括与其他分分包人施工配配合与技术衔衔接，其费用用已包含在乙乙

37、方合同单价价中。十一、保险与担担保57. 乙方必必须按照政府府部门的有关关规定为参与与工地施工的的人员（含管管理人员）及及时交纳各种种社会保险。为从事危险险作业的职工工办理意外伤伤害保险，并并为施工场地地内自有人员员生命财产和和施工机械设设备办理保险险，支付保险险费用。若因乙方未未及时缴纳保保险造成的所所有责任后果果由乙方承担担。58.保险事故故发生时，甲甲乙双方均有有责任尽力采采取必要的措措施，防止或或者减少损失失。59. 确认工工程中标后7日内，乙方须以银行转帐帐或现金方式式向甲方交纳纳履约保证金金（一般不超超过合同额的的10%），履约保证证金根据乙方方项目经理到到位率（施工工期间每月不不

38、少于25天）、工期期、质量、安安全、文明施施工进行分解解，乙方项目目经理到位率率占10%、工期占30%、质量占20%、安全占20%、文明施工工占20%。60.乙方在施施工期间项目目经理到位率率低于90%，工期、质质量、文明施施工未达到甲甲方要求，但但未给甲方造造成重大经济济损失或恶劣劣社会影响的的，甲方按履履约保证金分分解比例扣除除相应部分后后返还。如乙乙方在施工过过程中未发生生一起违约事事件，在已提提交相关证据据表明劳务人人员工资支付付到位的前提提下，甲方无无息将履约保保证金返还给给乙方。61.如乙方中中途退场，或或中途因乙方方原因在工程程质量、工期期、安全文明明施工等方面面无法满足甲甲方和

39、业主的的要求，给甲甲方造成较大大经济损失或或恶劣的社会会影响，或者者乙方进场后后要求加价，不不履行合同时时，甲方有权权没收全部履履约保证金。62.履约保证证金返还的时时间双方约定定为以下第 种方方式：(1)工程完工工退场时(2)办理完最最终结算后一一个月内(3)主体封顶顶验收合格后后一个月内返返还 万元，剩剩余 万元在在办理完最终终结算后三个个月内（无息息返还）。十二、违约责任任63.当发生下下列情况之一一时，甲方应应承担违约责责任：（尽量量少约定）(1) 甲方不不按合同约定定时间支付工工程款，且延延期超过 66 个月，应比照照中国人民银银行同期同类类贷款利率的的标准，按欠欠付工程款总总值计算

40、，向向乙方支付违违约金，违约约金总额不超超过实际欠付付工程款的 5 %。但发包方方原因导致甲甲方无法按合合同承诺时间间支付乙方进进度款的情况况除外，乙方方不得要求甲甲方承担逾期期付款的违约约责任或采取取过激行为索索要工程款。 (2)甲方应应承担的其他他违约责任： 64.当发生下下列情况之一一时，乙方应应承担违约责责任：(1)因乙方自自身原因延期期交工的，每每延误一日，应应向甲方支付付 1000元违违约金，最高高为合同结算算总价的100%。(2)乙方施工工质量不符合合本合同约定定的质量标准准，应向甲方方支付本合同同价款10 %违约金；(3)乙方为履履行本合同对对外签订的经经济合同未提提交甲方评审

41、审、合同原件件未备案或备备案不全、不不及时、不真真实，应向甲甲方支付违约约金50000元/次。(4)如乙方采采用多人围堵堵、冲击甲方方或发包人办办公地点；威威胁、恐吓甲甲方或发包人人个人；损毁毁甲方或发包包人的财物；阻扰施工等等方式以达到到自己的目的的，不管起因因如何，乙方方均应为此承承担责任。除除对人、财、物物进行损失赔赔偿外，还须须向甲方支付付10万元违约金金并没收本合合同第十一条第59款约定的履履约保证金。(5)乙方不按按约定履行合合同其他义务务时，应向甲甲方偿付违约约金20000元/次，此外，尚尚应赔偿因其其违约造成的的甲方经济损损失，延误的的工期不予顺顺延。(6)本合同各各项违约处罚

42、罚条款互不干干扰，且一方方违约后，另另一方要求违违约方继续履履行合同时，违违约方承担违违约责任后仍仍应继续履行行合同。十三、争议65.因本合同同引起的或与与本合同履行行有关的任何何争议，双方方应协商解决决，协商不成成的，按下列列第 两种方式解决决争议：(1)向长沙仲仲裁委员会申申请仲裁。(2)向长沙市市天心区人民民法院提起诉诉讼。十四、合同解除除 666.乙方未经甲甲方书面同意意，不得将承承包范围内的的工作内容另另行分包或转转包，如发生生，甲方有权权单方面解除除合同，乙方方必须无条件件退场，赔偿偿由此给甲方方造成的损失失并承担本合合同价款100%的违约金金。67. 因不可可抗力导致合合同无法履

43、行行（不可抗力力包括的内容容与主合同一一致）；或因因发包人原因因造成工程停停建或缓建，导导致本合同无无法履行的，甲甲方与乙方可可以解除合同同，并按合同同约定对已完完合格工程进进行结算，如如甲方与发包包人约定不向向发包人索赔赔或未能得到到发包人给予予的相应补偿偿，乙方不得得以此向甲方方索赔。乙方方因此造成的的损失由甲方方秉着实事求求是原则适当当考虑补偿，补补偿额度不超超过乙方直接接损失。（乙乙方的索赔须须以甲方向发发包人索赔成成功为前提）68.合同解除除后，乙方应应妥善做好已已完工程和剩剩余材料、设设备的保护和和移交工作，按按甲方要求撤撤出施工场地地。甲方应为为乙方撤出提提供必要条件件。合同解除除后，不影响响双方在合同同中约定的结结算和清理条条款的效力。十五、合同附件件69.本工程合合同附件包括括：（供选择择使用，但不不限于下列附附件，附件内内容可根据实实际情况修改改和调整。另另外，还可以以在本合同同范本中的的“合同附件”中选择使用用）附件一 已标标价工程量单单价表附件二 劳务务人员工资支支付表附件三 各分分部分项工作作内容十七、补充条款款（说明：双方根根据有关法律律、行政法规规规定，结合合工程实施，经经协商一致后后，可对本合合同条款内容容未明确的事事项予以补充充。）附件一 XXXX项目土建劳劳务已标价单单价表（可根据实际情情况增删）土建劳务已标价价单价表序号项目名称