二标合同(原版)19104.docx

《二标合同(原版)19104.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二标合同(原版)19104.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建 设 工 程 施 工 合 同（宿迁经济开发区2012年度交通工程BT项目二标段）GF199990201江苏省建设委员员会江苏省工商行政政管理局第一部分 协协议书发包人（全称）： 宿迁迁市经济开发发总公司 承包人（全称）： 江苏中淮淮建设集团有有限公司 依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本BTT项目建设事事项协商一致致，订立本合合同。一、工程概况工程名称：宿迁迁经济开发区区2012年年度交通工程程BT项目二标段工程地点：宿迁迁经济开发区区境内 工程内容：发包包人所提供施施工图纸的全全部工作内

2、容容。 工程立项批准文文号： 宿开发【2012】18 号资金来源： BBT方负责融融资、建设，发发包方按约定定期限回购二、工程承包范范围承包范围：项目目融资、建设设、交付 三、合同工期开工日期： 20012年3月月20日 竣工日期： 世世纪大道，22012年99月20日 东吴路，22012年66月20日 合同工期总日历历天数： 世纪大道5540天， 东吴路900天 （日历天）。四、质量标准工程质量标准： 合格 五、合同价款金额（大写）： 元（人民币币） ￥： 元元招标文件全部工工程内容按22.26%的的下浮率计算算工程总价。六、组成合同的的文件组成本合同的文文件包括：1、本合同协议议书2、中标

3、通知书书3、本合同专用用条款4、本合同通用用条款5、投标文件及及其附件6、标准、规范范及有关技术术文件7、图纸8、工程量清单单9、工程报价单单或预算书双方有关工程的的洽商、变更更等书面协议议或文件视为为本合同的组组成部分。七、本协议书中中有关词语含含义与本合同同第二部分通通用条款中中分别赋予它它们的定义相相同。八、承包人向发发包人承诺按按照合同约定定进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承承包人承诺按按照合同约定定的期限和方方式支付合同同价款及其他他应当支付的的款项。十、本合同与宿宿迁经济开发发区20122年度交通工工程（投资建建设+移交回回购）BT合合同（附

4、件22）同时签订订，同时生效效，互为补充充，缺一不可可。十一、合同生效效合同订立时间： 20122 年 3 月 20 日合同订立地点点： 宿迁经济济开发区 本合同双方约约定： 双方签字、盖盖章 后生效。发 包 人：（公章章） 承 包 人：（公公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人人：委托代表人： 委托代表人人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款款参照建设工程程施工合同（示示范文本）（GGF-19999-02001）第三部分 专用条款款一、词语定义及及合同文件1、合同文件及及解释顺序：合同文件组成及及解

5、释顺序：（1）本合同协协议书；（22）中标通知知书；（3）本合同专专用条款；（4）本合同通用条款；（5）招标文件；（6）投标书及其附件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸。 2、语言文字和和适用法律、标标准及规范2.1本合同除除使用汉语外外，还使用 / 语言文文字。2.2适用的法法律和法规需要明示的法律律、行政法规规：本工程适适用中华人民民共和国现行行的法律、行行政法规。2.3适用标准准、规范适用标准、规范范的名称：中中华人民共和和国建设部颁颁发的现行的的有关标准、规规范及省、市市有关规定。发包人提供标准准、规范的时时间：承包人人自备国内现现行适用的标标准、规范。3、图纸3.1发包人向

6、向承包人提供供图纸日期和和套数：签订订合同3日内，提供供全套施工图图3套；竣工前前二个月再提提供全套施工工图2套，以做竣竣工图用。发包人对图纸的的保密要求：未经发包人人同意不得复复制，不得向向承包人以外外的人员泄漏漏有关图纸内内容，工程竣竣工后，原图图全部收回。二、双方一般权权利和义务4、工程师4.1监理单位位委派的工程程师姓名： 冯毅毅 职务： 总监理工程程师 证号： 500000260 姓名： 职务： 总监代表表 证号： 发包人委托的职职权： 工程质量的的监督权；工工程上使用的的材料和施工工质量检验权权、确认权；工程施工进进度、安全的的检查、监督督权；工程款款支付的审核核权；向承包包人提出

7、施工工组织设计和和技术方案的的建议权；发发包人和承包包人间的组织织协调的主持持权；撤换不不合格的工程程建设分包单单位和项目经经理及有关人人员的建议权权；分包单位位资质及能力力的审查权。需要取得发包人人批准才能行行使的职权：工程变更的的确认权；发发布开工令、停停工令、复工工令权。4.2发包人派派驻的工程师师姓名： 朱昌煜煜 职务： 业主代表 职权：施工组织织设计和总进进度计划的审审批权；工程程变更、签证证的确认权；发布开工令令、停工令、复复工令权；工工程款的审查查权和支付权权；项目管理理的其他职权权。5、项目经理姓名： 孙海泉泉 证号： 苏13220507001435 职权：全面负责责施工现场的

8、的进度、质量量、投资和安安全管理。负负责签署施工工组织设计和和对工程造价价产生影响的的单项工程施施工方案，负负责签署进度度计划报表及及申请付款报报表，负责签签署工程质量量检验评定报报告。出席监监理及发包人人组织的各种种会议，参加加政府有关部部门对工程的的各项检查及及验收活动，协协调工程进展展过程中各项项影响及可能能影响进度及及质量的事项项。投标文件中明确确的项目注册册建造师及本本工程项目管管理机构的主主要技术人员员除出现江苏苏省建设厅苏苏建招200055880号文件中中所列情形之之外不得变更更。承包人在在开工时或施施工过程中擅擅自变更的，发发包人有权对对承包人处以以5万元人民民币的罚款，直直至

9、解除合同同，并追究由由此带来的发发包人的一切切损失；如有有变更，也必必须执行江苏苏省建设厅苏苏建招200055880号文件中中规定的变更更程序。项目目注册建造师师及本工程项项目管理机构构人员必须保保证每周在工工地工作时间间不低于5个个工作日（特特殊情况下需需离开时必须须事先征得发发包人同意后后方可离开）。否否则发包人有有权按承包方方的承诺对承承包方进行处处罚。项目负责人变更更应实行备案案手续,自备备案之日起至至原合同期满满止，原中标标项目负责人人不得作为项项目负责人承承接其他工程程，如备案之之日至原合同同工期期满之之日不足六个个月，则限制制其承接工程程的期限为六六个月。6、发包人工作作6.1发

10、包人应应按约定的时时间和要求完完成以下工作作：施工现场具备备施工条件的的要求及完成成时间： 提供施工所所需的场地，并并完成场地围围墙及三通一一平工作。 将所需的水、电电、电讯线路路接至施工现现场的时间、地地点和供应要要求：计算工工期前发包人人提供施工用用水、用电接接入点至施工工现场，场内内的水、电线线路由承包人人根据施工组组织设计和施施工方案自行行布置，费用用含在报价中中，单独装表表计量，承包包人应及时向向供水、供电电等部门缴纳纳费用。施工场地与公公共道路的通通道开通时间间和要求：场场外施工道路路已通至现场场，场内道路路由承包人根根据批准的施施工组织设计计和施工方案案在开工前自自行完成，以以满

11、足施工要要求和有关规规定。工程地质和地地下管网线资资料的提供时时间：计算工工期前提供工工程地质和地地下管网线路路等书面资料料。由发包人办理理的施工所需需证件、批件件的名称和完完成时间：办办妥相关开工工手续，在没没有办妥相关关开工手续施施工的前提下下发包人负责责协调各方关关系，确保施施工顺利进行行特殊情况下下不迟于开工工后45天办理完完毕。水准点与坐标标控制点交验验要求：开工工前提供水准准点与坐标控控制点，按施施工图由发包包人、承包人人、监理现场场交验，交验验后，承包人人应妥善保护护场内水准点点与控制点；如因承包人人原因而致损损坏或遗失，应应由承包人负负责恢复的费费用。图纸会审和设设计交底时间间

12、：另行确定定。协调处理施工工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作：督促承承包人做好保保护工作，费费用由发包人人承担。如因因承包人责任任造成损害，其其损失赔偿由由承包人承担担。双方约定发包包人应做的其其他工作：协协商处理。6.2发包人委委托承包人办办理的工作： 另订协议。7、承包人工作作7.1承包人应应按约定的时时间和要求完完成以下工作作：需由设计资质质等级和业务务范围允许的的承包人完成成的设计文件件提交时间：无约定。应提供计划、报报表的名称及及完成时间：合同签定后后一周内提供供材料计划，每每月25日前分别别向发包人和和监理方提供供详细的施工工

13、进度计划、材材料进场计划划、劳动力计计划等资料，分分项的施工组组织设计开工工前向发包人人提供。以上上资料、报表表、计划需经经总监理工程程师签字认可可后报发包人人。承担施工安全全保卫工作及及非夜间施工工照明的责任任和要求：由由承包人负责责。向发包人提供供的办公和生生活房屋及设设施的要求： 2 间办公室。 需承包人办理理的有关施工工场地交通、环环卫和施工噪噪音管理等手手续：执行通通用条款第99条第1款第（5）项的规定定，但由承包包人违规造成成的罚款由承承包人承担。施施工中建筑垃垃圾需运出施施工现场外时时，承包人需需到城管部门门办理相关手手续并按城管管部门指定地地点放置，土土方及建筑垃垃圾外运时如如

14、需交纳当地地主管部门收收取的渣土费费等相关费用用，该项费用用则由发包人人承担。已完工程成品品保护的特殊殊要求及费用用承担：已完完工工程未验验收之前的成成品保护由承承包人负责，费费用由承包人人负责；如果果发包人在竣竣工验收前使使用，则发生生损坏的修理理费用由发包包人承担。施工场地周围围地下管线和和邻近建筑物物、构筑物（含含文物保护建建筑）、古树树名木的保护护要求及费用用承担：做好好邻近建筑物物的保护和观观测工作，因因保护和观测测工作而发生生的费用由发发包人承担；因承包人的的责任造成的的财产和人身身损失，由承承包人承担相相关费用。施工现场清洁洁卫生的要求求：承包人所所有人员进入入工地后必须须遵守相

15、关管管理规定，做做到文明施工工、规范施工工,做到工完完、料清、场场净。双方约定承包包人应做的其其他工作：负责施工期间施施工区域内的的安全保卫工工作，包括在在施工区域内内提供和维护护有利于工程程和公众安全全和方便的灯灯光、护板、格格栅等警告警警示信号和警警卫； 负责施工期间对对施工区域内内及周边的所所有建构筑物物进行保护； 负责施工期间因因施工材料或或设备运输对对场内道路的的日常保洁与与及时维护，做做到发现污损损及时清扫及及修复。对施施工现场主入入口处的人行行便道划定区区域使用，并并在竣工后给给予修复。三、施工组织设设计和工期8、进度计划8.1承包人提提供施工组织织设计（施工工方案）和进进度计划

16、的时时间：图纸会会审及设计交交底后一周内内提供施工组组织设计（施施工方案）和和进度计划，1式2份分别提交给监理工程师和发包人。工程师确认的时时间：发包人人代表和监理理工程师应于于收到承包人人资料7天内予以确确认，逾期不不批复，可视视为该施工组组织设计（施施工方案）和和进度计划已已经批准。承承包人必须按按照批准的进进度计划组织织施工，接受受发包人代表表对进度的检检查、监督，工工程实际进展展与进度计划划不符时，应应提供修改，调调整后的进度度计划及相应应的措施报监监理工程师批批准后执行，施施工组织设计计（施工方案案）和进度计计划经批准后后，不得擅自自修改。8.2群体工程程中有关进度度计划的要求求：同

17、期竣工工。 9、工期延误9.1双方约定定工期顺延的的其他情况：由于发包人人的原因和非非承包人的责责任停工的，工工期顺延。当当承包人施工工进度或工程程质量明显无无法达到原定定计划标准时时，发包人有有权提出更换换注册建造师师，承包人须须支付违约金金，总工期每延误一一天的金额为为合同结算价价的万分之三三，误期违约金限额为为合同结算价价的10%，直至中止合同，并要求承包人赔偿损失。四、质量与验收收10、隐蔽工程程和中间验收收双方约定中间验验收部位：工程具备隐蔽条条件或达到中中间验收部位位时，承包人人自检合格后后，在隐蔽和和中间验收448小时前书书面通知发包包人代表和监监理工程师参参加。通知应应包含承包

18、人人自检记录、隐隐蔽和中间验验收的内容、时时间和地点。承承包人准备验验收记录，验验收合格，发发包人代表及及监理工程师师在验收记录录上签字后，方方可进行隐蔽蔽和继续施工工。验收不合合格，承包人人无偿返工至至合格，并在在限定时间内内重新验收。所所延误的工期期按13.11条款执行。承承包人不服从从质量管理的的业主有权清清退其出场，并并赔偿因此而而造成的一切切损失。11、工程试车车11.1试车费费用的承担： / 五、安全施工12.1 承包包人负责在工工程施工过程程中施工现场场所有自有人人员的安全。发发包人不承担担承包人人员员的伤亡赔偿偿或补偿责任任。12.2 承包包人在施工现现场的安全管管理、教育和和

19、自身的安全全事故的责任任皆由承包人人承担。 12.3 其它它未尽事宜执执行本合同通通用条款（五五）中的所有有相关条款。六、合同价款与与支付13、合同价款款及调整13.1本合同同价款采用 固定费率率（1-下浮浮率）计价 方式确定。采用固定价格格合同，合同同价款中包括括的风险范围围： / 风险费用的计算算方法： / 13.2风险范范围以外合同同价款调整方方法：调整范范围：1、设设计变更、发发包方和监理理方均认可的的签证、招标标施工图纸以以外新增加的的工程项目，具具体调整办法法执行本合同同专项条款第第八条“工程程变更”相关关条款；2、调调整办法：按按建设工程程工程量清单单计价规范（GGB505000

20、-20008）、江江苏省市政工程计价价表、江江苏省建设工工程工程量清清单计价项目目指引、江江苏省建设工工程费用定额额（20009年）及各各级建设行政政主管部门发发布的有关文文件及政策性性规定计算，材材料价格执行行2012年年第1期宿宿迁工程造价价管理（缺缺指导价的材材料以双方确确认的市场信信息价为准），指导价列明为区间价的，取中间值，跨期的采用算术平均值取定。3、主要建筑材料价格变动调整办法参照江苏省建设厅苏建价【2008】67号文件规定，具体为：a、主要建筑材料是指材料费占单位工程费2%以上的各类材料；b、材料费占单位工程费2%以上、10%以下的各类材料，当施工期间主要建筑材料价格上涨或下降

21、幅度在10%以内的，其价差由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；材料费占单位工程费10%以上的各类材料，当施工期间建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其价差由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益； c、主要建筑材料差价的取定以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期（招标工程为递交投标文件截止日期前28天）当月的材料指导价格的差额；施工期材料加权平均指导价=（每月实际使用量当月材料指导价）/同类材料总用量；d、如因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材

22、料价格上涨差额由发包人承担，反之由承包人承担。13.3双方约约定合同价款款的其他调整整因素：A、由发包人签签发的设计变变更、现场签签证、图纸会会审纪要和会会议纪要中有有关牵涉到工工程造价变化化的部分，均均按工程变更更考虑，统一一执行专用条条款（八）中中有关工程变变更价款调整整的计算方法法。该部分引引起的工程造造价的变化，应应由承包单位位在收到有关关书面确认单单的28天内内提交费用调调整计算书，由由发包人派出出的工程师在在接到承包单单位提交的费费用调整计算算书后28天天内完成审核核；B、招标图纸以以外发包人委委托承包人施施工的其它工工程内容按新新增加的工程程项目计；C、工程量清单单、工程量清清单

23、编制说明明、会议纪要要及约定的材材料暂估价项项目；D、符合上述要要求的调整因因素结算时应应执行招投标标期间确定的的综合单价；变更、签证证引起新增工工程量清单项项目，其相应应综合单价按按建设部建建设工程工程程量清单计价价规范（GGB505000-20008）、20004版江江苏省建设工工程工程量清清单计价项目目指引、22004版江江苏省建筑与与装饰工程计计价表及各各级建设行政政主管部门发发布的有关文文件及政策性性规定计算，以以有资质的造造价咨询单位位审核为准。具具体结算办法法执行本合同同专项条款第第八条“工程程变更”相关关条款。14、工程预付付款发包人向承包人人预付工程款款的时间和金金额或占合同

24、同价款的比例例： 无 15、工程量的的确认15.1承包人人向工程师提提交已完工程程量报告的时时间：按形象象进度完成后后7日内报送已完完工程量报表表及相应的工工程变更及签签证预算报表表；每月255日将当月进进场的材料和和机械设备送送发包人和监监理进行确认认；发包人对对照经工程师师批准的工程程进度计划，检检查项目进展展情况、承包包人资金到位位情况。其余余按通用条款款第25条执行。16、工程款（进进度款）的支支付（项目回回购）按宿迁经济开开发区20112年度交通通工程BT（投投资建设+移移交回购）合合同相关条条款执行。七、材料设备供供应17、发包人供供应材料设备备:17.1发包人人供应的材料料设备与

25、一览览表不符时，双双方约定发包包人承担责任任如下： 材料设备单价价与一览表不不符：无。材料设备的品品种、规格、型型号、质量等等级与一览表表不符： 无 承包人可代为为调剂串换的的材料：非经经发包人同意意，承包人不不得擅自调剂剂串换。到货地点与一一览表不符：由发包方负负责。供应数量与一一览表不符：由发包方负负责。到货时间与一一览表不符：协商处理。17.2发包人人供应材料设设备的结算方方法 另行约定定 18、承包人采采购材料设备备18.1承包人人采购材料设设备的约定：双方约定承包人人采购的材料料设备必须符符合有关规范范、设计图纸纸规定的质量量要求，且需需经工程师验验收合格后方方可进场。材料暂估价、专

26、专业工程暂估估价项目达到到招标采购规规模的，由承承包人、发包包人共同作为为招标采购主主体，发包人人对招标采购购结果给予认认证，招标费费用由发包人人承担。如果果承包人通过过非法或违规规方式采购的的，招标人将将在采购过程程中及时制止止和向承包人人提出，承包包人不听从或或在招标投标标管理部门指指正下未及时时改正的，发发包人对采购购结果有权不不予认可。未未达到招标采采购规模的，应应按照宿政发发20100111号号文件规定程程序办理相关关采购手续。关于承包人供应应材料的采购购供应及其使使用应按相关关设计文件及及技术规范要要求执行。严严禁以次充好好 、擅自降低低使用标准等等违规行为。八、工程变更工程变更包

27、括经经发包人所授授权的有关人人员或总监理理工程师或总总监理工程师师代表签字认认可的设计变变更、现场签签证、图纸会会审和会议纪纪要；工程变变更工程师均均应及时签收收确定，否则则视为该变更更费用已被确确认。 工程变更应按不不同类别分别别编号管理，在在工程竣工结结算时无论该该工程变更是是否对工程造造价产生影响响，承包人均均应按规定时时间全部整理理上交，逾期期视为自动放放弃该部分变变更费用。经确认的工程变变更，其价款款调整的方法法：按合同内内同一工程相相同结算政策策计算变更工工程价款。九、竣工验收与与结算19、竣工验收收19.1承包人人提供竣工图图的约定：承承包人应在每每个单位工程程竣工后二个个月内免

28、费提提供2套完整的竣竣工图和竣工工结算及其资资料，逾期须须支付违约金金5000元/天。发包人未经竣工工验收或竣工工验收未通过过而使用本工工程，视为工工程验收合格格（不免除承承包人后期整整改、完善、保保修责任）。19.2中间交交工工程的范范围和竣工时时间：按经工程师批准准的进度计划划。20.竣工结算算竣工结算价=工工程预算价（1-下浮浮率）；工程程量按施工图图纸、设计变变更、变更签签证等按实结结算，计价执执行江苏省省市政工程计计价表（22004版）、建建设工程工程程量清单计价价规范（GGB505000-20008），取费费按照江苏苏省建筑安装装工程取费定定额20009版、江江苏省市政工工程取费定

29、额额20099版及相应工工程类别分别别取费。20.1工程价价款的确定原原则20.2定额执执行：建设设工程工程量量清单计价规规范（GBB505000-20088）、江苏苏省建筑与装装饰工程计价价表、江江苏省建设工工程工程量清清单计价项目目指引、江江苏省建设工工程费用定额额（20009年）及各各级建设行政政主管部门发发布的有关文文件及政策性性规定计算，材材料价格执行行2012年年第1期宿宿迁工程造价价管理。20.3相关费费用计取：A、市政工程a、社会保障费费1.8%；b、住房公公积金0.331%；c、安安全文明施工工措施费基本本费1.1%，考评费00.6%；dd、税金3.48%；B、部分以费率率计

30、算的措施施项目费率标标准按江苏苏省建设工程程费用定额（22009年）表表4-7中列列明的措施项项目及费率执执行。措施项项目费率表中中费率取定有有区间值的按按中值执行。安安全文明施工工措施费中的的奖励费计取取按相关规定定执行。C、按质论价费费按各单体获获得的创优奖奖项计取，市市优按0.88%标准执行行，省优按11.65%标标准执行，国国优按2.55%标准执行行。D、工程排污费费无固定费率率，实际发生生凭正式票据据结算，由发发包人承担。E、本工程大型型机械进退场场费计算：挖挖土机械、道道路施工等大大型机械的进进退场费用计计取执行现行行计价规定，结结算时以经批批准的施工组组织设计按实实际进场签证证计

31、算。F、二次搬运费费、地上地下下设施建筑物物的临时保护护设施费等其其他措施费用用按定额规定定、现场签证证及现行计价价文件计取。G、单侧单排降降排水按降水水管长度每米米38元计入入工程结算价价（不参与下下浮）。H、材料检验试试验费，投标标单位在投标标让利时一并并考虑，结算算时不予计取取（发包人抽抽检材料所发发生的费用除除外）；I、其他费用计计取：凡20009年江苏苏省计价表及及相关费用定定额中凡以区区间值表示的的均按中间值值计取；未明明确规定标准准的和需合同同另行约定的的费用项目视视为已包含在在综合让利内内，结算时不不予计取。按通用条款第332、33条执行； 承包人应在本工工程竣工验收收合格后二

32、个个月内向发包包人提交完整整的竣工结算算资料。发包人应在接到到承包人提交交完整的工程程竣工结算资资料后1500天内完成对对该工程的审审计工作。21. 质量保保修保修办法执行建建设工程质量量管理条例第第六章及GFF-19999-02011通用条款第第34条的规定定。具体详见见本合同附件件3：工程质质量保修书十、违约、索赔赔和争议22、违约22.1本合同同中关于发包包人违约的具具体责任如下下：本合同通用条款款第24条、第26.4款、第33.3款约定发发包人违约应应承担的违约约责任：按通通用条款、融融资建设协议议约定执行行。承发包双双方有特别约约定的，从其其约定。双方约定的发包包人其他违约约责任：按

33、招招投标文件及及通用条款约约定执行。22.2本合同同中关于承包包人违约的具具体责任如下下：本合同通用条款款第14.22条约定承包包人违约应承承担的违约责责任：合同工期按本合合同相关条款款约定的工期期，如工期延延误，应承担担违约责任，并并向发包人支支付违约金，违违约金支付办办法按合同工工期每延误一一天支付违约约金金额为合合同结算价的的万分之三，以合同价款的的10%为支支付上限，此此违约金的支支付不能解除除承包人应完完成工程的责责任和合同规规定的其他责责任。如因承承包人的原因因延误工期而而导致工程造造价上涨的由由承包人负责责，造成发包包人损失包括括由于承包人人工期延误造造成的延期交交付而导致的的客

34、户索赔等等一切费用均均由承包人承承担，并接受受发包人给予予的任何处理理。如某分部分项工工程实际工期期超出进度计计划1个月，出出现重大质量量或安全事故故的，承包人人必须无条件件退场，已完完工部分工程程款按已完部部分工程量仅仅计取人工费费、材料费和和相关取费（管管理费、利润润及未付款计计息不予计取取），此部分分工程款待工工程竣工验收收合格后按约约定无息支付付。本合同通用条款款第15.11条约定承包包人违约应承承担的违约责责任本工程应应达到发包人人要求的质量量标准。承包包人应按照现现行的国家施施工验收规范范和资料评定定标准施工；施工过程中中质量经验收收不合格的无无条件返工至至合格，并视视其情节轻重重

35、除责令承包包人返工达到到约定标准外外，承包人每每次支付5000-50000元的违约约金；对违约约处理不服，不不通过正常渠渠道解决的，侮侮辱或者威胁胁发包人管理理人员的加倍倍支付违约金金；发生激烈烈冲突或构成成发包方管理理人员实质性性伤害的处以以上述标准的的3倍违约金金，并追究相相应的法律责责任，并承担担因承包人违违约造成发包包人及第三方方的损失（包包括发包人做做出的收取的的违约款项和和暂停支付工工程款等违约约处理方式）。如承包人超出合合同约定的总总工期且由于于承包人原因因导致第一次次工程竣工验验收不合格的的，承包人无无条件返工至至合格，承包包人须支付本本次验收不合合格部位结算算价3%计算算的违

36、约金；第二次工程程竣工验收时时工程质量仍仍达不到合格格标准时，承承包人须支付付本次验收仍仍不合格部位位结算价5%计算的违约约金并终止施施工合同，不不再支付剩余余工程款，承承包人并应当当另行承担因因此给发包人人造成的全部部损失。双方约定的承包包人其他违约约责任： 按投标文件件承诺及通用用条款有关规规定执行。 23.索赔23.1发包人人有权因以下下事件按中中华人民共和和国建筑法第第六十七条的的规定向承包包人提出索赔赔：（1）因承包人人原因而发生生对社会造成成严重不利影影响的事件，索索赔50000100000元/次。（2）因承包人人未能按时支支付农民工工工资而造成不不良社会影响响的，发包人人有权先行

37、垫垫付并从首次次回购款中按按垫付金额的的双倍扣除违违约金，且该该部分款项视视为提前支付付工程款，按按BT合同的的约定计算利利息。（3）因承包人人非法转包而而造成发包人人的损失由承承包人承担。23.2承包人人有权因以下下事件参照中中华人民共和和国建筑法中中的有关规定定向发包人提提出索赔：（1）因发包人人指定分包人人的工程进度度影响总工期期进度，由发发包人按实赔赔偿承包人的的损失。（2）因发包人人指定分包人人而造成的安安全事故，由由指定分包人人负全责；因因此而给承包包人造成的损损失由发包人人承担。（3）因发包人人在工程实施施过程中增加加的工程变更更，而影响工工程在正常施施工作业条件件下，不能按按期

38、竣工的，承承包人有权向向发包人提出出工期、费用用索赔。23.4其他执执行通用条款款第36条中的有有关规定。 24、争议24.1双方约约定，在履行行合同过程中中产生争议时时，由双方当当事人协商解解决，协商不不成时按下列列第 种方式解决决：（1）提交 / 仲裁裁委员会仲裁裁；（2）依法向原原告所在地人人民法院提起起诉讼。发生争议后，除除非出现下列列情况的，双双方都应继续续履行合同，保保持施工连续续，保护好已已完工程： （1）单方违约约导致合同确确已无法履行行；（2）双方协议议停止施工； （3）调解要求求停止施工，且且为双方接受受； （4）法院要求求停止施工。十一、其他按照中华人民民共和国建筑筑法第

39、二十十八条的规定定禁止转包。25、工程分包包25.1本工程程发包人同意意承包人分包包的工程：不不允许分包。26、不可抗力力26.1双方关关于不可抗力力的约定：按按本合同通用用条款执行。27、保险27.1本工程程双方约定投投保内容如下下：发包人投保内内容：承担合合同履行期间间所有按规定定应由发包人人投保的内容容。 承包人投保内内容：承担合合同履行期间间所有按规定定应由承包人人投保的内容容。28、担保28.1本工程程双方约定担担保事项如下下：发包人向承包包人提供履约约担保，方式式为： 详见宿迁经济开开发区20112年度交通通工程BT（投投资建设+移移交回购）合合同中相关关条款。 承包人向发包包人提

40、供履约约担保，方式式为：无承包人提供中中标差额担保保，方式为：无双方约定的其其他担保事项项： 无 29、合同份数数29.1双方约约定合同副本本份数： 正本2份，双方各各执1份；副本88 份，承包包人执 4 份，发包人人执 4 份份。 30、补充条款款30.1承包人人进场施工前前必须按照主主管部门的相相关规定交纳纳农民工工资资保证金；如如承包人未及及时支付农民民工工资的，发发包人有权先先行垫付并从从首次回购款款中按垫付金金额的双倍扣扣除违约金。30.2承包人人收到中标通通知书后一周周内，配合发发包人办理银银行共管存款款账户并于施施工合同签订订前七日内拨拨入300万万元作为双控控资金，该资资金用以

41、处理理工程突发事事件，确保工工程进度；并并随工程形象象进度、按月月计量、同比比例返还给承承包人；30.3 承包包人需接受业业主及上级主主管部门的日日常管理，遵遵守业主及上上级主管部门门制定的各项规规章制度。附件1工 程 质 量量 保 修 书发包人（全称）：宿迁市经济济开发总公司司 承包人（全称）：江苏中淮建设集团有限公司 为保证 宿迁迁经济开发区区2012年年度交通工程程2标（工程名名称）在合理理使用期限内内正常使用，发发包人承包人人协商一致签签订工程质量量保修书。承承包人在质量量保修期内按按照有关管理理规定及双方方约定承担工工程质量保修修责任。一、工程质量保保修范围和内内容承包人在质量保保修

42、期内，按按照有关法律律、法规、规规章的管理规规定和双方约约定，承担本本工程质量保保修责任。双方约定质量保保修范围、内内容为： 合同范围围内的全部项项目 二、质量保修期期双方根据现行建建设工程质量量管理条例及及有关规定，约约定本工程的的质量保修期期为2年。质质量保修期自自工程竣工验验收合格之日日起计算。三、质量保修责责任 1、属于保修范范围和内容的的项目，承包包人应在接到到修理通知之之日后7天内派人修修理。承包人人不在约定期期限内派人修修理，发包人人可委托其他他人员修理，保保修费用从质质量保修金内内扣除。2、发生须紧急急抢修事故（如如上下跑水、暖暖气漏水漏气气、燃气漏气气等），承包包人接到事故故

43、通知后，应应立即到达事事故现场抢修修。非承包人人施工质量引引起的事故，抢抢修费用由发发包人承担。3、对于涉及结结构安全的质质量问题，应应当按照城城市道路管理理条例的规规定，立即向向当地建设行行政主管部门门报告，采取取安全防范措措施；由原设设计单位或者者具有相应资资质等级的设设计单位提出出保修方案，承承包人实施保保修。4、在国家规定定的工程合理理使用期限内内，承包人确确保地基基础础工程和主体体结构的质量量。因承包人人原因致使工工程在合理使使用期限内造造成人身和财财产损害的，承承包人应承担担损害赔偿责责任。5、质量保修完完成后，由发发包人组织验验收。四、质量保修金金的支付本工程约定的工工程质量保修

44、修金为施工合合同价款的 5 %，保修费用用由造成质量量缺陷的责任任方承担。五、其他双方约定的其他他工程质量保保修事项： / 本工程质量保修修书作为施工工合同附件，由由施工合同发发包人承包人人双方共同签签署。发 包 人人：（公章） 承 包 人：（公章）法定代表人：（签签字） 法定代表表人：（签字字） 年 月月 日 年 月 日附件2宿迁经济开发区区2012年年度交通工程程BT（投资建设+移移交回购）合合同甲方： 宿宿迁市经济开开发总公司 （以下简称称甲方） 乙方： 江苏中中淮建设集团团有限公司 （以下简简称乙方） 为加快 宿迁经经济开发区22012年度度交通工程 的建设步伐伐，鉴于该工工程项目时间间紧，投资大大，甲方决定定采用融资建建设。经过竞竞标，由乙方方中标出资实实施该项目建建设。双方协协商一致，就就融资建设 宿迁经济开开发区20112年度交通通工程2标 达成以下下建设合同条条款。本合同与双方签签订的本项目目建设工程程施工合同同同时签订生效效。一