《建设工程合同管理》(选择)788.docx

《《建设工程合同管理》(选择)788.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程合同管理》(选择)788.docx（297页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、（一）一、 单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1委托代理人人与第三人签签订合同的法法律特征表现现为（ ）。A以代理人的的名义与对方方谈判B商签的合同同内应有代理理人权利和义义务的条款C代理人在合合同谈判过程程中自主地提提出自己的要要求D所形成的合合同由委托人人和代理人共共同履行2法人的变更更是指（ ）。A法人法定存存在期限届满满 B法法人企业改变变经营方式C法人企业转转让企业 DD企业法人人资格被撤销销3债务人将其其权利声称交交给债权人占占有，用以担担保债务履行行的方式是（ ）。A 保证 B保保证人和债权权人 C保证人和债债务人 DD主合同当当事人4担保方式中

2、中的保证要求求（ ）订立书面面保证合同。A 债权人和债务人人 B保保证人和债权权人 C保证人和债债务人 DD主合同当当事人5因违约行为为造成损害高高于合同约定定的违约金，守守约方可（ ）。A 按合同约定违约约金要求对方方赔偿B 按实际损失加上上违约金要剥剥离对方赔偿偿C 在原约定违约金金基础上适当当增加一定比比例违约定金金D 请求法院增加超超过违约金部部分损失6要约人要撤撤销要约，撤撤销要约通知知应在（ ）到达达对方。A要约到达对对方之前 B对方方发出承诺之之前C对方承诺到到达要约人之之前 D对方承诺生生效之后7债务人按合合同约定向第第三人履行债债务的行为应应以属于（ ）。A 权利转让 BB义

3、务转让让 C当当事人的主体体变更 DD当事人的的主体不变8债权人决定定将其债权债债务一并转让让给第三人时时，（ ）。A需经对方同同意 BB无需经对对方同意，但但应通知对方方C无需经对方方同意，也不不必通知对方方 D需经对对方同意，但但要办理公证证9当合同履行行过程中发现现，对给付货货币地点，合合同中没有明明确约定，事事后双方又未未能达成补充充协议，依据据合同法，应应在（ ）履行。A 支付货币一方所所在地 BB接受货币币一方所在地地 C货货币存放地 D货币币使用地10某工程签签订的采购合合同，由于条条款内未约定定交货地点，故故运费未予明明确，则供货货商备齐钢材材后应（ ）。A将钢材送到到施工现场

4、 B将钢钢材送到发包包人的办公所所在地C将钢材送到到发包人的仓仓库 D通知发发包人自提11在采用格格式条款的合合同中，提供供格式条款一一方对可能造造成人身伤害害而免除其责责任的条款（ ）。A 有效 B无无效 C经经公证后有效效 D被被拒绝后无效效12对于受要要约人延误的的承诺，该承承诺（ ）。A 有效 B无无效 C要约人未表表示不接受有有效 D要约人虽表表示接受也无无效13合同一方方当事人通过过资产重组分分立为两个独独立的法人，原原法人签订的的合同（ ）。A 自然终止 BB归于无效效 C仍仍然有效 D可以撤撤销14合同法法规定的“抗辩权”是指，一方方有违约行为为时对方有权权（ ）。A 撤回合同

5、 BB撤销合同同 C解解除合同 D中止履履行义务15对已完成成施工图设计计的小型工程程，进行施工工招标时，可可采用（ ）合同同。A 单位 B总总价 C成本加酬金金 D计计划价格16对于国家家或地方重点点项目进行招招标，选择招招标方式时，可可采用（ ）。A 可自愿选择公开开或邀请招标标方式B 可自愿选择公开开招标方式，而而选择邀请招招标方式应经经过批准C 可自愿选择邀请请招标方式，而而选择公开招招标方式应经经过批准D 选择公开或邀请请招标方式均均应得到批准准17用评标价价法评标时，能能够转换成价价格的评审要要素中，（ ）不不能从投标价价中减去。A工期提前带带来的效益 B开标标后投标人提提出的优惠

6、条条件C技术建议带带来的效益 D为招招标单位人员员进行与项目目相关的技术术培训18确定中标标人后，招标标人与投标人人应以（ ）作为为施工合同价价。A 标底价 B投标价 C评标价价 D标标底修正价19当投标人人对现场考察察后招标人提提出问题质疑疑，而招标人人书面回答的的问题与招标标文件中规定定的不一致时时，应以（ ）为为准。A现场考察时时招标人口头头解释 BB招标文件件规定C书面回函解解答 D仲裁机机构裁定20考虑到特特殊行业施工工内容的专业业要求，设备备安装工程一一般采用（ ）方方式为宜。A 公开招标 BB邀请招标标 C议议标 D方案竞赛21双方签署署的监理合同同内写明的合合同金额，是是指（

7、）的酬金金。A 正常监理工作 B附加监理工工作 C额外监理工工作 DD包括正常常、附加和额额外监理工作作22建设工工程委托监理理合同标准准条件规定“委托人”是指（ ）。A 监理人派到监理理机构全面履履行本合同的的全权负责人人B 承担直接投资责责任和委托监监理业务的一一方及合法继继承人C 进行监理招标的的一方 D 监督监理招标的的一方23建设工工程委托监理理合同规定定，（ ）不属于于委托人的权权利。A 选定工程总承包包人 B 要求监理人提供供监理工作月月报及监理业业务范围内的的专项报告 C 选择工程分人的的认可权D 调换总监理工程程师的最终认认可权24建设工工程委托监理理合同规定定，委托人的的责

8、任不包括括（ ）。A 委托人选定的质质量检测机构构试验数据错错误B 因非监理人原因因的事由使监监理人受到损损失C 委托人向监理人人提出赔偿要要求不能成立立D 监理人的过失导导致合同终止止25建设工工程委托监理理合同规定定，（ ）应属于于附加监理工工作的范围。A 审查认可施工承承包商的施工工方案和进度度计划B 不可抗力事件发发生后的善后后工作C 发包人与违约承承包商终止合合同后，新选选定的承包商商进场施工前前需进行的必必要准备工作作时间D 发包人要求监理理人协助办理理的与政府行行政管理部门门的外部协调调工作26建设工工程委托监理理合同属于于（ ）。A 要式合同 BB诺成合同同 C单单务合同 D技

9、术合合同27建设工程程设计合同履履行时，（ ）是是承包人的义义务。A 提供有关设备的的技术资料B 向有关部门输各各设计阶段设设计文件的审审批工作C 修改预算 D 确定设计深度和和范围28按照建建设工程委托托监理合同规规定，执行监监理业务过程程中（ ）不违反反监理人员就就遵守的职业业道德。A向其他人泄泄露委托人申申明的秘密 BB从承包方方获取提前工工期奖金C帮助承包人人完善施工组组织设计 D鼓动承承包人就发包包人的违约行行为索29在对工程程勘察、设计计合同管理过过程中，监理理人对该合同同进行管理的的依据之一是是（ ）。A 设计方案和设计计结果 B设计计监理委托合合同 C建设项目立立项批文 D公证

10、机机构的公证文文件30以下文件件均成为施工工合同文件的的组成部分，但但从文件的解解释顺序来看看，（ ）是错的的。A合同协议书书、中标通知知书 B施工工合同通用条条件、施工合合同专用条件件 C标标准及有关技技术文件、图图纸 D投投标书、工程程量清单31按照施工工合同的规定定，从开工之之日起至（ ）止止的日历天数数为承包人施施工期，据此此与合同工期期比较判定承承包人是提前前竣工还是延延误竣工。A承包人提请请竣工验收前前自检合格 B承包人人提供竣工资资料和竣工验验收报告日C开始竣工检检验日 D竣竣工验收合格格工程师在检检验记录签字字日32我国对工工程保险尽管管没有强制性性的规定，但但工程项目参参加保

11、险的情情况越来越多多，双方保险险义务的分担担原则之一为为（ ）。A 发包人为承、发发包双方人员员办理保险、支支付保险费用用B 承包人为承、发发包双方人员员办理保险、支支付保险费用用C 运至施工现场用用于工程的材材料和待安装装设备，由发发包人办理保保险、支付保保险费用D 运至施工现场用用于工程的材材料和待安装装设备，由承承包人办理保保险、支付保保险费用33发包人将将其批量采购购的塑钢窗运运抵现场与承承包人共同清清点后存入承承包人仓库，承承包人在使用用前抽样检验验认为合格后后投入使用。施施工过程中发发现其中5个个塑钢窗制造造质量出现在在较大问题，承承包人按照工工程师的指示示将其拆除并并重新安装。工

12、工程师对此事事件处理的方方案为（ ）。A费用和工期期损失均由承承包人承担 B补偿费费用并顺延合合同工期C补偿费用但但不顺延合同同工期 D顺顺延合同工期期但不补偿费费用34建设工工程施工合同同规定的设设计变更范畴畴不包括（ ）。A增加合同中中约定的工程程量 B删减承承包人原计划划的工作顺序序和时间C改变承包人人原计划的工工作顺序和时时间 D更改改工程有关部部分的标高35在施工合合同履行过程程中，（ ）是错错误的。A 工程师可发出口口头指令，并并在48小时时内予以书面面确认B 如工程师不能及及时书面确认认口头指令，承承包人在提出出书面确认请请求且工程师师收到请求后后48小时不不答复，应视视为承包人

13、要要求被确认C 承包人认为工程程师指令不合合理，不允许许提出疑义D 承包人对工程师师的错误指令令不承担责任任36为了保证证工程质量，建建设工程施工工合同规定定（ ）的最低质质量保修期限限为5年。A 地基基础工程 B防水水工程 CC给水管道道工程 DD设备安装装工程37在施工过过程中，承包包人应对自己己采购的材料料设备质量进进行严格的控控制，当承包包人在采购的的材料设备与与设计或者标标准要求不符符时，（ ）是错错误的。A 工程师可以拒绝绝验收 B 承包人承担由此此发生的费用用C 承包人可暂时存存放这些材料料设备于现场场，并按照工工程师的要求求重新采购符符合要求的产产品D 由此造成工期延延误不予顺

14、延延38混凝土工工程施工中，模模板和钢筋架架立完毕，承承包人自检合合格后通知工工程师检查就就自行进行混混凝土浇筑。工工程师对该部部位质量表示示怀疑，进行行穿孔检验，结结果表明质量量符合合同要要求。对此事事件造成的工工期和费用影影响应按（ ）处处理。A费用和工期期损失均给予予补偿 B费用和和工期损失均均不给予补偿偿C给予费用补补偿但不顺延延合同工期 D顺延延合同工期但但不给予费用用补偿39承包人在在临街交通要要道附近施工工，施工开始始前应向工程程师提出安全全措施，工程程师认可后实实施，其防护护措施费由（ ）。A 发包人承担 B承包人承担担B 发包人和承包人人共同分担 C 承包人垫付，施施工结束无

15、安安全事故后由由发包人支付付40监理工程程师根据施工工现场实际情情况发布暂停停施工指令后后，由于（ ）而而发布的指令令不应对承包包商的停工损损失给予补偿偿。A 两个独立承包人人发生施工干干扰而暂停某某一承包人的的施工B 承包人在同一空空间不同高程程上同时作业业，为了保障障工人的安全全而暂停某一一作业面的施施工C 等待设计图纸的的变更而暂停停某一作业的的施工D 为了保护基础开开挖时遇到有有文物保护价价值的古迹41当事人就就特定的技术术项目进行技技术预测所签签订的合同，称称之为（ ）合同同。A 技术开发 BB技术转让让 C技技术咨询 D技术服服务42FIDIIC合同条件件规定的“暂定金额”特点之一

16、是是（ ）。A 该笔费用的金额额包括在中标标的合同价内内B 业主有权根据施施工的实际需需要控制使用用C 此项费用的支出出只能用于中中标承包商的的施工D工程竣工前前该笔费用必必须全部使用用43FIDIIC合同条件件规定当颁发发部分工程移移交证书时，（ ）。A不应返还保保留金 B应退还一半半保留金C应退还该部部分工程占合合同工程相应应比例保留金金的一半 DD应全部退退还保留金44FIDIIC合同条件件规定，合同同的有效期是是从合同签字字之日起到（ ）日日止。A颁发工程移移交证书 B颁发解除缺缺陷责任证书书C承包商提交交给业主的“结清单”生效 D工程程移交证书注注明的竣工45按照FIIDIC分包包合

17、同条件规规定，分包商商的施工受到到业主原因的的干扰后向承承包商提出索索赔要求，承承包商收到索索赔报告后（ ）。A 认为由于不属于于自己的责任任拒绝索赔要要求 B 认为索赔成立，自自己垫付赔偿偿款后再向业业主索要 C 不预先支付任何何款项，以自自己的名义代代替分包商向向工程师递交交索赔报告D 不预先支付任何何款项，向工工程师转交分分包商的索赔赔报告46在FIDDIC合同条条件中，（ ）属属于承包商应应承担的风险险。A 施工遇到图纸上上未标明的地地下构筑物 B社会动乱导导致施工暂停停C专用条款内内约定为固定定汇率，合同同履行过程中中汇率的变化化D施工过程中中当地税费的的增长47工程师在在处理索赔时

18、时应注意自己己的权力范围围，下列情形形中的（ ）不属属于工程师的的权力。A 检查承包人现场场同期的记录录 B指示承包人人缩短合同工工期C当工程师与与承包人就补补偿达不成一一致时，工程程师单方面作作出处理决定定D把批准的索索赔要求纳入入该月的工程程进度款中48FIDIIC合同条件件规定，（ ）之之后，工程师师就无权再指指示承包商进进行任何施工工工作。A颁发工程移移交证书 B颁颁发解除缺陷陷责任证书C签发最终支支付证书 D承承包商提交结结清单49属于按索索赔处理方式式分类的索赔赔是（ ）。A合同中默示示的索赔 B总总索赔C工期索赔 D总承包人与与分包人之间间的索赔50某工程施施工过程中，由由于供货

19、分包包商提供的设设备制造质量量存在缺陷，导导致返工造成成损失，施工工单位向（ ）索索赔，以补偿偿自己损失。A 业主 B工工程师 CC设备生产产厂 D设备供货商商二、 多项选择题（共共30题，每每题2分。每每题的备选项项中，有2个个或2个以上上符合题意，至至少有1个错项。错错选，本题不不得分；少选选，所选的每每个选项得00.5分。）51可以是第第三人作出担担保的方式有有（ ）。A保证 BB抵押 C质押 D留置置 E定定金52“建筑工工程一切险”承担保险责责任的范围包包括（ ）。A 错误设计引起的的费用 BB火灾 C工人恶意行行为造成的事事故 D技术人人员过失造成成的事故 E盗窃53合同法法规定的

20、无无效合同条件件包括（ABBDE）。A一方以胁迫迫手段订立合合同，损害国国家利益 B损损害社会公共共利益C在订立合同同时显失公平平 D恶意串串通损害第三三人利益E 违反行政法规的的强制性规定定54合同法法规定，应应当先履行债债务的当事人人有确切证据据证明对方有有（ACD）情况时时，可以中止止履行。A 经营善严重恶化化 B转转让财产 C丧失商商业信誉 D没有履履行债务能力力 E没有提供担担保55合同法法规定可以以解除合同的的条件有（ ）。A 不可抗力发生B 在改选期限届满满之前，当事事人明确表示示不履行主要要债务C 当事人迟延履行行主要债务D 当事人违约使合合同目的无法法实现E 在履行期限届满满

21、之前，当事事人以自己行行为表明不履履行主要债务务56合同法法规定合同同应具备的条条款中，（ ）属属于合同法律律关系三个构构成要素中“内容”的范畴。A 当事人 B标的 CC数量 D违约责责任 E解决合同争争议的方法57根据合合同法规定定，生效的要要约可因一定定事由的发生生而失效，这这些事由包括括（ ）。A要约人依法法撤回要约 B要约人依法法撤销要约C拒绝要约的的通知到达要要约人 D受要约约人对要约内内容作出变更更E承诺期限届届满，受要给给人未作出承承诺58合同法法中有关解解决合同争议议方式的正确确表述有（ ）。A 当事人可以通过过和解或调解解解决合同争争议B 当事人订立有仲仲裁协议的，当当事人可

22、以选选择向仲裁机机构申请仲裁裁或向人民法法院起诉C 当事人不愿和解解、调解，可可根据仲裁协协议向仲裁机机构申请仲裁裁D 当事人不履行仲仲裁裁决的，对对方可以请求求人民法院申申请仲裁E 涉外合同当事人人只能约定向向中国仲裁机机构申请仲裁裁59招标人具具备自行招标标的能力表现现为（ ）。A必须是法人人组织 B有有编制招标文文件的能力C有审查投标标人资质的能能力 D招标人的资资格经主管部部门批准E有组织评标标定标的能力力60公开招标标条件下，所所发布的招标标公告主要内内容包括（ ）。A 工程概况 BB项目资金金来源 CC投标须知知 D评评标方法 E招标范范围61对设计投投标书进行评评审地，主要要考虑

23、的因素素有（ ）。A 设计方案优劣 B环境保保护措施是否否合理 C投资估算是是否超过限额额 DD投标报价价是否最低 E社会信誉是是否良好 62公开招标标过程中，招招标阶段的主主要工作内容容包括（ ）。A 办理招标备案 B编制制招标有关文文件 C发布招标公公告 D发售招标文文件 E组织现场考考察63根据建建设工程委托托监理合同标标准条件规定定，委托人的的义务包括（ABDE）。A 开展监理业务之之间向监理人人支付预付款款B 提供与本工程有有关的设备生生产厂名录C 必须免费向监理理人提供为监监理工作所需需的一切条件件D 在一定时间内就就监理人书面面提交并要求求做出决定的的一切事宜做做出书面决定定E授

24、权一名熟熟悉工程情况况、能在规定定时间内作出出决定的常驻驻代表（在专专用条款中约约定）负责与与监理人联系系64根据建建设工程委托托监理合同的的规定（ ）是监监理人的权利利。A选择施工总总承包人的确确认权与否决决权 B工程实实际竣工日期期的签认权B 工程上使用的材材料和施工质质量的检验权权 D设设计变更的审审批权E 工程款支付的审审核和签认权权65根据建建设工程委托托监理合同规规定，监理人人对（ ）有建议议权。A 生产工艺设计变变更 B工程分分包人的资格格 B 确定设计标准 D调换承包人人工作不力的的有关人员 E选择工程总总承包人66委托合同同的基本特征征有（ ）。A合同的标的的是劳务 B必须是

25、有偿偿合同C合同是诺成成、非要式合合同 D条款内内不包括违约约责任E合同是双务务的67勘察合同同改选过程中中，勘察承包包人应当做到到（ ）。A 勘察成果质量符符合规范及合合同的约定 B提出勘察技技术要求C 勘察进度符合合合同的规定 D 勘察中的漏项及及时予以勘察察，但由此多多支出的费用用由发包人承承担 E 自行解决勘察现现场的土地使使用和通道68设计阶段段监理的内容容包括（ ）。A选择勘察设设计单位 B组织设计方方案竞赛C确定设计使使用的技术参参数 D审查勘勘察设计方案案和结果E编制项目概概预算69建设工工程施工合同同中规定了了工程试车内内容应与承包包人安装范围围相一致，其其中（ ）是错误误的

26、。A 联运无负荷试车车，由承包人人组织试车B 单机无负荷试车车，由工程师师组织试车C 由于设计原因试试车达不到验验收要求，工工期相应顺延延D 试车合格而工程程师未在合同同规定时间内内签字时，承承包人可以继继续施工E 由于发包方采购购的设备制造造原因试车达达不到验收要要求，工期相相应顺延70建设工工程施工合同同规定了在在施工中出现现不可抗力事事件时双方的的承担方法，其其中属于不可可抗力事件发发生后，承包包方承担的风风险范围包括括（ ）。A 运至施工现场待待安装设备的的损害 B承包人机械械设备的损坏坏C 停工期间，承包包人应工程师师要求留在施施工场地的必必要管理人员员的费用D 施工人员的伤亡亡费用

27、 E工程所需的的修复费用71下列关于于施工合同履履行过程中，有有关隐蔽工程程验收和重新新检验的提法法和做法错误误的有（ ）。A 工程师不能按时时参加验收，须须在开始验收收前责骂承包包人提出书面面延期要求B 工程师未能按时时提出延期要要求，不参加加验收，承包包人可自行组组织验收C 工程师未能参加加验收应视为为该部分工程程合格D 发包人可不承认认工程师未能能按时参加承承包人单独进进行的试车记记录E 由于工程师没有有参与验收，则则不能提出对对已经隐蔽的的工程重新检检验的要求72施工合同同履行过程中中，由于（ ）原原因造成工期期延误，经工工程师确认后后工期可以相相应顺延。A工程量增加加 B合同内约定定

28、应由承包人人承担的风险险C. 发包人不不能按专用条条款约定提供供开工条件 D设计计变更E. 一周内非非承包人原因因停水、停电电、停气造成成停工累计超超过8小时73工程建设设施工合同改改选过程中，发发包人应完成成的工作内容容包括（ ）。A 办理土地征用、拆拆迁补偿、平平整施工场地地 B 提供和维护非夜夜间施工使用用的照明C 开通施工场地与与城乡公共道道路的通道 D 保证施工场地清清洁符合环境境卫生管理有有关规定 E确定水准点点与坐标点并并进行现场交交验74对建设工工程施工中使使用的材料设设备质量检查查应满足的（ ）要要求。A材料生产单单位必须具备备相应的技术术装备 B必须须是供货商自自己生产的产

29、产品C符合国家的的质量标准 DD产品包装装符合国家标标准要求E设备应有详详细的使用说说明书75承揽合同同主要包括（ ）等等类型合同。A 定作 B复复制 C修理 DD仓储 E检验76施工分包包合同的主要要特点表现为为（ ）。A 发包人与分包人人之间没有合合同关系 B 分包人只能向承承包人提出索索赔C 分包人的施工质质量必须达到到施工合同中中的要求D 承包人负有对分分包工程施工工的协调、管管理职责E 分包人收到工程程师依据施工工合同发布的的指令后必须须立即执行77FIDIIC合同条件件规定，指定定分包商与一一般分包商的的区别有（ ）。A合同地位不不同 B工工程款支付的的开支项目不不同C业主对指定定

30、分包商利益益保护不同 DD承包商对对分包商违约约承担责任范范围不同 E选择分分包商的权利利不同78FIDIIC合同条件件规定，如果果竣工结算时时发现，由于于（ ）等原因使使得实际结算算款扣除暂定定金额、调价价款和计日工工支付款后的的总额超过有有效合同155%时，应调调整竣工结算算款额。A 业主拖延提供施施工场地承包包商获得补偿偿款B 工程师指令增加加的工作承包包商获得工程程款C 施工期间因当地地税费增加承承包商获得补补偿款D 施工中遇到图纸纸中没有标明明的地下障碍碍、依据合同同调整单价后后增加工程款款E 增加工程量清单单部分工作承承包商获得工工程款79要使索赔赔得到公正合合理地解决，工工程师在

31、工作作中必须遵守守（ ）等基本原原则。A 批评教育 BB公正 C自愿 D协商商一致 EE平等80工程师审审查承包人的的索赔时，承承包人提出的的（ ）等证明材材料可以作为为合理的依据据。A 中标意向书 B经工程程师认可的施施工进度计划划 C程师发布的的各种书面指指令 D招招标时的标前前会议记录 E各类财务凭凭证参考答案一、单项选择题题1.C 2.B 3.C 4.B 5.D 6.B 7.D 8.A 9.B 100.D 11.B 12.CC 113.C 14.D 115.B 116.B 117.B 118.B 19.C 220.B21.A 22.BB 223.C 224.D 225.D 26.B 2

32、7.C 228.C 229.B 300.B31.B 32.CC 333.B 34.B 35.C 336.B 337.C 338.B 339.A 440.B41.C 42.AA 443.C 444.C 445.C 46.C 447.B 448.B 49.B 50.D二、多项选择题题51.ABC 552.BCDE 53.AABDE 54.ACD 555.BDE56.BCD 57.BCCE 58.ACDD 59.BBCE 660.ABEE61.ABCEE 62.CDDE 63.ABDE 64.BBCE 655.ACE66.ACE 667.AC 68.BD 69.AB 70.BDD71.CDE 722

33、.ACDEE 73.ACCE 74.CDDE 75.ABBCE76.ABCDD 77.BCCDE 78.BDE 79.BD 800.BCE（二）一、单项选择题题(共50题题，每题1分分。每题的备备选项中，只只有1个最符符合题意) 1保证合同的的当事人是指指（） A合同当事人人 B债权人和债债务人 C保证人和债债权人 D保证人和债债务人 2下列财产中中，（）可可作为抵押物物进行抵押。 A抵押人所有有的房屋 B抵押人有权权使用的集体体土地所有权权 C依法被查封封的财产 D抵押人所有有的支票 3建设工程勘勘察合同法律律关系的客体体是指（） A物 B智力成果 C行为 D财 4施工合同示示范文本中要要求

34、，由（）投保建建筑工程一切切险。 A发包人 B承包人 C监理人 D项目经理 5如果解决施施工合同纠纷纷的仲裁过程程违反法定程程序，当事人人可以向（）申请撤撤销裁决。 A人民法院 B政府的建设设行政主管部部门 C上级仲裁委委员会 D质量监督机机构 6如果法律、当当事人双方对对合同的形式式、程序均没没有特殊要求求时，（）时合同成成立。 A要约生效 B承诺生效 C双方当事人人签字或者盖盖章 D至附生效期期限的合同期期限 7合同中当事事人约定了违违约金，也约约定了定金。合合同履行过程程中发生违约约后（） A未违约一方方可以选择定定金或违约金金要求对方赔赔偿 B违约一方可可以选择定金金或违约金承承担违约

35、赔偿偿责任 C未违约方可可以同时采用用定金和违约约金要求对方方赔偿 D违约金和定定金的约定同同时无效，需需采用其他方方式追究违约约责任 8施工合同订订立后，发包包人有确切证证据证明承包包人经营状况况严重恶化，拒拒绝支付预付付款，这是发发包人行使（） A同时履行抗抗辩权 B代位权 C撤销权 D不安抗辩权权 9一个买卖合合同按照市场场行情约定价价格，20002年2月11日订立合同同时约定价格格为每千克2200 元，合同规定22002年44月1日交货货，但卖方迟迟至20022年5月1日日交货，20002年4月月1日时的市市场价格为每每千克2100元，20002年5月11日市场价格格为每千克2220元

36、，逾逾期交货1个个月的违约金金为每千克110元，买方方应按照每千千克（）元元向卖方付款款。 A220 B210 C200 D190 10订立合同同时，当事人人在合同内对对价款没有作作出明确约定定。合同生效效后，双方通通过协商也未未达成一致，则则应按照（）的市场场价格履行。 A订立合同时时订立地 B订立合同时时履行地 C履行合同时时订立地 D履行合同时时履行地 11一个合同同被法院确认认为可撤销合合同。甲、乙乙双方约定的的违约金为44万元，合同同履行阶段双双方各受到了了2万元的经经济损失。法法院判定双方方都有过错，但但甲方是主要要过错方，应应承担 75%的过错责责任。则损失失的承担应由由（） A

37、各自承担自自己的损失 B甲方赔偿乙乙方1万元损损失 C甲方赔偿乙乙方2万元损损失 D甲方赔偿乙乙方4万元损损失 12如果合同同当事人对施施工合同一方方提出的变更更部分条款要要求发生争议议，应由（）确认该该部分条款是是否可以变更更。 A建设行政管管理部门 B监理单位 C人民法院 D设计院 13合同法法规定，承承诺撤回的条条件是，撤回回承诺的通知知应当在（）到达要要约人。 A要约到达受受要约人之前前 B受要约人发发出承诺通知知之前 C承诺通知到到达要约人 D受要约人发发出承诺通知知之后 14订立合同同过程中，（）是要约约。 A招标公告 B投标书 C寄送的价目目表 D招股说明书书 15按照国家家有关规定，施施工单项合同同的估算价在在（）万万元人民币以以上者，必须须进行招标。 A10 B50 C100 D200 16监理招标标的宗旨是对对监理单位（）的选择择。 A能力 B人员 C设备 D报价 17按照招标标投标法律和和法规的规定定，开标后允允许（） A投标人更改改投标书的内内容和报价 B投标人再增增加优惠条件件 C评标委员会会对投标书中中的错误加以以修正 D招标人更改改招标文件中中说明的评标标、定标办法法 18施工招标标资格预审的的主要内容包包括（） A计划实施进进度是否满足足