山西省建设工程施工合同42309.docx

《山西省建设工程施工合同42309.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省建设工程施工合同42309.docx（59页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、JF20060001山西省建设工程程施工合同工程名称： 发包单位： 承包单位： 监理单位： 勘察设计单位： 山西省工商行政政管理局山 西 省省 建 设 厅 制 定山西省建筑企业业家联合会 特 别 提提 示1、本合同是依依据中华人人民共和国合合同法、中中华人民共和和国建筑法、山山西省合同监监督管理条例例、最高高人民法院关关于审理建设设工程施工合合同纠纷案件件适用法律问问题的解释，建建设工程价款款结算暂行办办法、建建设工程施工工合同（GFF19990201）国国家示范文本本等法律、法法规、文件制制定的示范文文本，供当事事人双方约定定采用。 2、建设工程施施工活动中，承承发包双方应应依法订立书书面合

2、同。承承发包双方在在使用本合同同文本时，应应认真审查并并严格执行合合同中每一条条款，其中工工程款支付、竣竣工验收与结结算、质量保保修等关键性性条款不得与与国家现行法法律法规相抵抵触。 3、签签定合同前，发发包人要验看看承包人的企企业法人营业业执照和企企业资质证书书。与分公公司（分部）签签订合同，除除验看其营营业执照和和企业资质质证书外，合合同应加盖分分公司（分部部）的上级公公司（具有法法人资格单位位）的合同专专用章。4、本合同文本本由山西省工工商行政管理理局、山西省省建设厅、山山西省建筑企企业家联合会会共同制定，由由省工商行政政管理局和省省建设厅指定定印刷企业印印刷，并负责责监制。任何何单位和

3、个人人不得擅自翻翻印和出售。当当事人需使用用示范文本，可可到当地工商商行政管理部部门和建设部部门领取。5、在山西省境境内施工的建建设项目应以以本合同文本本备案。第一部分协 议 书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依依照中华人人民共和国合合同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工事事项协商一致致，订立本合合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：建筑筑面积： ，建筑高度度 m或或跨度 mm，结构类型型： ，层层数 层其他： 群体工程应附承承包人承揽工工程项目一览览表（附件11）工程立项项批准文号

4、： 资金来源： 二、工程承包范范围承包范围： 三、合同工期计划开工日期： 计划竣工日期： 合同工期总日历历天数 天。四、质量标准工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）： 元（人人民币）￥： 元六、组成合同的的文件组成本合同的文文件包括：、本合同协协议书、中中标通知书、投标书及及其附件、本本合同专用条条款、本合合同通用条款款、标准、规规范及有关技技术文件、图纸、工工程量清单、工程报价价单或预算书书双方有关工工程的洽商、变变更等书面协协议或文件视视为本合同的的组成部分。七、本协议书中中有关词语含含义本合同第第二部分通通用条款中中分别赋予它它们的定义相相同。八、承包人向发发包人承诺按按照合同约定

5、定进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承承包人承诺按按照合同约定定的期限和方方式支付合同同价款及其他他应当支付的的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日 合同同订立地点： 本合同双方约定定 后后生效。 发包人：（公章章） 承包人：（公章）住 所： 住 所： 法定代表人： 法定定代表人：委托代表人： 委托托代表人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮邮政编码： 第二部分 通用条条款一、词语定义及及合同文件1、词语定义下列词语除专用用条款另有约约定外，应具具有本条所赋赋予的定义：1.1 通用条条款：是

6、根据据法律、行政政法规规定及及建设工程施施工的需要订订立，通用于于建设工程施施工的条款。1.2专用条款款：是发包人人与承包人根根据法律、行行政法规规定定，结合具体体工程实际，经经协商达成一一致意见的条条款，是对通通用条款的具具体化、补充充或修改。 1.33 发包人：指在协议书书中约定，具具有工程发包包主体资格和和支付工程价价款能力的当当事人以及取取得该当事人人资格的合法法继承人。1.44 承包人：指在协议书书中约定，被被发包人接受受的具有工程程施工承包主主体资格的当当事人以及取取得该当事人人资格的合法法继承人。1.55 项目经理理：指承包人人在专用条款款中指定的负负责施工管理理和合同履行行的代

7、表。1.66 设计单位位：指发包人人委托的负责责本工程设计计并取得相应应工程设计资资质等级证书书的单位。1.77 监理单位位：指发包人人委托的负责责本工程监理理并取得相应应工程监理资资质等级证书书的单位。1.88 工程师：指本工程监监理单位委派派的总监理工工程师或发包包人指定的履履行本合同的的代表，其具具体身份和职职权由发包人人承包人在专专用条款中约约定。1.99 工程造价价管理部门：指国务院有有关部门、县县级以上人民民政府建设行行政主管部门门或其委托的的工程造价管管理机构。1.110 工程：指发包人承承包人在协议议书中约定的的承包范围内内的工程。1.111 合同价价款：指发包包人承包人在在协

8、议书中约约定，发包人人用以支付承承包人按照合合同约定完成成承包范围内内全部工程并并承担质量保保修责任的款款项。1.112 追加合合同价款：指指在合同履行行中发生需要要增加合同价价款的情况，经经发包人确认认后按计算合合同价款的方方法增加的合合同价款。 1.113 费用：指不包含在在合同价款之之内的应当由由发包人或承承包人承担的的经济支出。1.114工期：指指发包人承包包人在协议书书中约定，按按总日历天数数（包括法定定节假日）计计算的承包天天数。1.115 开工日日期：指发包包人承包人在在协议书中约约定承包人开开始施工的绝绝对或相对的的日期。1.116 竣工日日期：指发包包人承包人在在协议书中约约

9、定承包人完完成承包范围围内工程的绝绝对或相对的的日期。1.117 图纸：指由发包人人提供或承包包人提供并经经发包人批准准，满足承包包人施工需要要的所有图纸纸（包括配套套说明和有关关资料）。1.118 施工场场地：指由发发包人提供的的用于工程施施工的场所以以及发包人在在图纸中具体体指定的供施施工使用的任任何其他场所所。1.119 书面形形式：指合同同书、信件和和数据电文（包包括电报、电电传、传真、电电子数据交换换和电子邮件件）等可以有有形地表现所所载内容的形形式。 1.220 违约责责任：指合同同一方不履行行合同义务或或履行合同义义务不符合约约定所应承担担的责任。1.221 索赔：指在合同履履行

10、过程中，对对于并非自己己的过错，而而是应由对方方承担责任的的情况造成的的实际损失，向向对方提出经经济补偿和（或或）工期顺延延的要求。1.222 不可抗抗力：指不能能预见、不能能避免并不能能克服的客观观情况。1.23 小时时或天：本合合同中规定按按小时计算时时间的，从事事件有效开始始时计算（不不扣除休息时时间）；规定定按天计算时时间的，开始始当天不计入入，从次日开开始计算。时时限的最后一一天是休息日日或者其他法法定节假日的的，以节假日日次日为时限限的最后一天天，但竣工日日期除外。时时限的最后一一天的截止时时间为当日24时。1.24质量保保修：指建设设工程在保修修范围和缺陷陷责任期内发发生质量问题

11、题的，承包人人应当履行保保修义务，并并对造成的损损失承担赔偿偿责任。1.25质量缺缺陷：指建设设工程质量不不符合工程建建设强制性标标准、设计文文件以及承包包合同的约定定。1.26质量保保修金：是指指发包人与承承包人在建设设工程承包合合同中约定，从从应付的工程程款中预留，用用以保证承包包人在缺陷责责任期内对建建设工程出现现的缺陷进行行维修的资金金。2、合同文件及及解释顺序 2.11 合同文件件应能相互解解释，互为说说明。除专用用条款另有约约定外，组成成本合同的文文件及优先解解释顺序如下下： (1) 本本合同协议书书 (2) 中标通知书书 (3) 投标书及其其附件 (4) 本合同专用用条款 (5)

12、 本合同通用用条款 (6) 标准、规范范及有关技术术文件 (7) 图图纸 (8) 工程量清单单 (9) 工程报价单单或预算书合同履履行中，发包包人承包人有有关工程的洽洽商、变更等等书面协议或或文件视为本本合同的组成成部分。 2.22 当合同文文件内容含糊糊不清或不相相一致时，在在不影响工程程正常进行的的情况下，由由发包人承包包人协商解决决。双方也可可以提请负责责监理的工程程师做出解释。双双方协商不成成或不同意负负责监理的工工程师的解释释时，按本通通用条款第337条关于争争议的约定处处理。3、语言文字和和适用法律、标标准及规范 3.11 语言文字字本合同同文件使用汉汉语语言文字字书写、解释释和说

13、明。如如专用条款约约定使用两种种以上（含两两种）语言文文字时，汉语语应为解释和和说明本合同同的标准语言言文字。在少数数民族地区，双双方可以约定定使用少数民民族语言文字字书写和解释释、说明本合合同。3.22 适用法律律和法规本合同同文件适用国国家的法律和和行政法规。需需要明示的法法律、行政法法规，由双方方在专用条款款中约定。3.33 适用标准准、规范双方在在专用条款内内约定适用国国家标准、规规范的名称；没有国家标标准、规范但但有行业标准准、规范的，约约定适用行业业标准、规范范的名称；没没有国家和行行业标准、规规范的约定适适用工程所在在地地方标准准、规范的名名称。发包人人应按专用条条款约定的时时间

14、向承包人人提供一式两两份约定的标标准、规范。国内没没有相应标准准、规范的，由由发包人按专专用条款约定定的时间向承承包人提出施施工技术要求求，承包人按按约定的时间间和要求提出出施工工艺，经经发包人认可可后执行。发发包人要求使使用国外标准准、规范的，应应负责提供中中文译本。本条所所发生的购买买、翻译标准准、规范或制制定施工工艺艺的费用，由由发包人承担担。4、图纸 4.1 发发包人应按专专用条款约定定的日期和套套数，向承包包人提供图纸纸。承包人需需要增加图纸纸套数的，发发包人应代为为复制，复制制费用由承包包人承担。发发包人对工程程有保密要求求的，应在专专用条款中提提出保密要求求，保密措施施费用由发包

15、包人承担，承承包人在约定定保密期限内内履行保密义义务。 4.2 承承包人未经发发包人同意，不不得将本工程程图纸转给第第三人。工程程质量保修期期满后，除承承包人存档需需要的图纸外外，应将全部部图纸退还给给发包人。 4.3 承承包人应在施施工现场保留留一套完整图图纸，供工程程师及有关人人员进行工程程检查时使用用。二、双方一般权权利和义务5、工程师5.11 实行工程程监理的，发发包人应在实实施监理前将将委托的监理理单位名称、监监理内容及监监理权限以书书面形式通知知承包人。5.22 监理单位位委派的总监监理工程师在在本合同中称称工程师，其其姓名、职务务、职权由发发包人承包人人在专用条款款内写明。工工程

16、师按合同同约定行使职职权，发包人人在专用条款款内要求工程程师在行使某某些职权前需需要征得发包包人批准的，工工程师应征得得发包人批准准。5.33 发包人派派驻施工场地地履行合同的的代表在本合合同中也称工工程师，其姓姓名、职务、职职权由发包人人在专用条款款内写明，但但职权不得与与监理单位委委派的总监理理工程师职权权相互交叉。双双方职权发生生交叉或不明明确时，由发发包人予以明明确，并以书书面形式通知知承包人。5.44 合同履行行中，发生影影响发包人承承包人双方权权利或义务的的事件时，负负责监理的工工程师应依据据合同在其职职权范围内客客观公正地进进行处理。一一方对工程师师的处理有异异议时，按本本通用条

17、款第第37条关于于争议的约定定处理。5.55 除合同内内有明确约定定或经发包人人同意外，负负责监理的工工程师无权解解除本合同约约定的承包人人的任何权利利与义务。5.66 不实行工工程监理的，本本合同中工程程师专指发包包人派驻施工工场地履行合合同的代表，其其具体职权由由发包人在专专用条款内写写明。6、工程师的委委派和指令 6.1 工工程师可委派派工程师代表表，行使合同同约定的自己己的职权，并并可在认为必必要时撤回委委派。委派和和撤回均应提提前7天以书书面形式通知知承包人，负负责监理的工工程师还应将将委派和撤回回通知发包人人。委派书和和撤回通知作作为本合同附附件。 工程师代表表在工程师授授权范围内

18、向向承包人发出出的任何书面面形式的函件件，与工程师师发出的函件件具有同等效效力。承包人人对工程师代代表向其发出出的任何书面面形式的函件件有疑问时，可可将此函件提提交工程师，工工程师应进行行确认。工程程师代表发出出指令有失误误时，工程师师应进行纠正正。除工程师或或工程师代表表外，发包人人派驻工地的的其他人员均均无权向承包包人发出任何何指令。6.2 工工程师的指令令、通知由其其本人签字后后，以书面形形式交给项目目经理，项目目经理在回执执上签署姓名名和收到时间间后生效。确确有必要时，工工程师可发出出口头指令，并并在48小时时内给予书面面确认，承包包人对工程师师的指令应予予执行。工程程师不能及时时给予

19、书面确确认的，承包包人应于工程程师发出口头头指令后7天天内提出书面面确认要求。工工程师在承包包人提出确认认要求后488小时内不予予答复的，视视为口头指令令已被确认。 承包人认认为工程师指指令不合理，应应在收到指令令后24小时时内向工程师师提出修改指指令的书面报报告，工程师师在收到承包包人报告后224小时内做做出修改指令令或继续执行行原指令的决决定，并以书书面形式通知知承包人。紧紧急情况下，工工程师要求承承包人立即执执行的指令或或承包人虽有有异议，但工工程师决定仍仍继续执行的的指令，承包包人应予执行行。因指令错错误发生的追追加合同价款款和给承包人人造成的损失失由发包人承承担，延误的的工期相应顺顺

20、延。 本款规定定同样适用于于由工程师代代表发出的指指令、通知。 6.3 工工程师应按合合同约定，及及时向承包人人提供所需指指令、批准并并履行约定的的其他义务。由由于工程师未未能按合同约约定履行义务务造成工期延延误，发包人人应承担延误误造成的追加加合同价款，并并赔偿承包人人有关损失，顺顺延延误的工工期。 6.4 如如需更换工程程师，发包人人应至少提前前7天以书面面形式通知承承包人，后任任继续行使合合同文件约定定的前任的职职权，履行前前任的义务。7、项目经理 7.1 项项目经理的姓姓名、职务在在专用条款内内写明。 7.2 承承包人依据合合同发出的通通知，以书面面形式由项目目经理签字后后送交工程师师

21、，工程师在在回执上签署署姓名和收到到时间后生效效。 7.3 项项目经理按发发包人认可的的施工组织设设计（施工方方案）和工程程师依据合同同发出的指令令组织施工。在在情况紧急且且无法与工程程师联系时，项项目经理应当当采取保证人人员生命和工工程、财产安安全的紧急措措施，并在采采取措施后448小时内向向工程师送交交报告。责任任在发包人或或第三人，由由发包人承担担由此发生的的追加合同价价款，相应顺顺延工期；责责任在承包人人，由承包人人承担费用，不不顺延工期。 7.4 承承包人如需更更换项目经理理，应至少提提前7天以书书面形式通知知发包人，并并征得发包人人同意。后任任继续先行使使合同文件约约定的前任的的职

22、权，履行行前任的义务务。 7.5 发发包人可以与与承包人协商商，建议更换换其认为不称称职的项目经经理。8、发包人工作作 8.1 发发包人按专用用条款约定的的内容和时间间完成下列工工作: (1) 办办理土地征用用、拆迁补偿偿、平整施工工场地等工作作，使施工场场地具备施工工条件，在开开工后继续负负责解决以上上事项遗留问问题； (2) 将将施工所需水水、电、电讯讯线路从施工工场地外部接接至专用条款款约定地点，保保证施工期间间的需要； (3) 开开通施工场地地与城乡公共共道路的通道道，以及专用用条款约定的的施工场地内内的主要道路路，满足施工工运输的需要要，保证施工工期间的畅通通； (4) 向向承包人提

23、供供施工场地的的工程地质和和地下管线资资料，对资料料的真实准确确性负责； (5) 办办理施工许可可证及其他施施工所需证件件、批件和临临时用地、停停水、停电、中中断道路交通通、爆破作业业等的申请批批准手续（证证明承包人自自身资质的证证件除外）； (6) 确确定水准点与与坐标控制点点，以书面形形式交给承包包人进行现场场交验； (7) 组组织承包人和和设计单位进进行图纸会审审和设计交底底； (8) 协协调处理施工工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（包括括文物保护建建筑）、古树树名木的保护护工作，承担担有关费用； (9) 发包包人应做的其其他工作，双双方在专用条条款内约定。 8.22发包人可

24、以以将8.1款款部分工作委委托承包人办办理，双方在在专用条款内内约定，其费费用由发包人人承担。 8.33发包人未能能履行8.11款各项义务务，导致工期期延误或给承承包人造成损损失的，发包包人赔偿承包包人有关损失失，顺延延误误的工期。9、承包人工作作 9.1 承承包人按专用用条款约定的的内容和时间间完成以下工工作： (1) 根根据发包人委委托，在其设设计资质等级级和业务允许许的范围内，完完成施工图设设计或与工程程配套的设计计，经工程师师确认后使用用，发包人承承担由此发生生的费用； (2) 向向工程师提供供年、季、月月度工程进度度计划及相应应进度统计报报表； (3) 根根据工程需要要，提供和维维修

25、非夜间施施工使用的照照明、围栏设设施，并负责责安全保卫； (4) 按按专用条款约约定的数量和和要求，向发发包人提供施施工场地办公公和生活的房房屋及设施，发发包人承担由由此发生的费费用； (5) 遵遵守政府有关关主管部门对对施工场地交交通、施工噪噪音以及环境境保护和安全全生产等的管管理规定，按按规定办理有有关手续，并并以书面形式式通知发包人人，发包人承承担由此发生生的费用，因因承包人责任任造成的罚款款除外； (6) 已已竣工工程未未交付发包人人之前，承包包人按专用条条款约定负责责已完工程的的保护工作，保保护期间发生生损坏，承包包人自费予以以修复；发包包人要求承包包人采取特殊殊措施保护的的工程部位

26、和和相应的追加加合同价款，双双方在专用条条款内约定； (7) 按按专用条款约约定做好施工工场地地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物（包括文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作； (8) 保保证施工场地地清洁符合环环境卫生管理理的有关规定定，交工前清清理现场达到到专用条款约约定的要求，承承担因自身原原因违反有关关规定造成的的损失和罚款款； (9) 承承包人应做的的其他工作，双双方在专用条条款内约定。 9.2 承承包人未能履履行9.1款款各项义务，造造成发包人损损失的，承包包人赔偿发包包人有关损失失。三、施工组织设设计和工期10、进度计划划 10.1 承包人应按按专用条款约约定的日期，将将施工组

27、织设设计和工程进进度计划提交交工程师，工工程师按专用用条款约定的的时间予以确确认或提出修修改意见，逾逾期不确认也也不提出书面面意见的，视视为同意。 10.2 群体工程中中单位工程分分期进行施工工的，承包人人应按照发包包人提供图纸纸及有关资料料的时间，按按单位工程编编制进度计划划，其具体内内容双方在专专用条款中约约定。 10.3 承包人必须须按工程师确确认的进度计计划组织施工工，接受工程程师对进度的的检查、监督督。工程实际际进度与经确确认的进度计计划不符时，承承包人应按工工程师的要求求提出改进措措施，经工程程师确认后执执行。因承包包人的原因导导致实际进度度与进度计划划不符，承包包人无权就改改进措

28、施提出出追加合同价价款。 11、开工及延延期开工 11.1 承包人应当当按照协议书书约定的开工工日期开工。承承包人不能按按时开工，应应当不迟于协协议书约定的的开工日期前前7天，以书书面形式向工工程师提出延延期开工的理理由和要求。工工程师应当在在接到延期开开工申请后的的48小时内内以书面形式式答复承包人人。工程师在在接到延期开开工申请后448小时内不不答复，视为为同意承包人人要求，工期期相应顺延。工工程师不同意意延期要求或或承包人未在在规定时间内内提出延期开开工要求，工工期不予顺延延。 11.2 因发包人原原因不能按照照协议书约定定的开工日期期开工，工程程师应以书面面形式通知承承包人，推迟迟开工

29、日期。发发包人赔偿承承包人因延期期开工造成的的损失，并相相应顺延工期期。12、暂停施工工 工程师认为为确有必要暂暂停施工时，应应当以书面形形式要求承包包人暂停施工工，并在提出出要求后488小时内提出出书面处理意意见。承包人人应当按工程程师要求停止止施工，并妥妥善保护已完完工程。承包包人实施工程程师做出的处理意意见后，可以以书面形式提提出复工要求求，工程师应应当在48小小时内给予答答复。工程师师未能在规定定时间内提出出处理意见，或或收到承包人人复工要求后后48小时内内未予答复，承承包人可自行行复工。因发包人原因造造成停工的，由由发包人承担担所发生的追追加合同价款款，赔偿承包包人由此造成成的损失，

30、相相应顺延工期期；因承包人人原因造成停停工的，由承承包人承担发发生的费用，工工期不予顺延延。13、工期延误误 13.1 因以下原因因造成工期延延误，经工程程师确认，工工期相应顺延延： (1) 发发包人未能按按专用条款的的约定提供图图纸及开工条条件； (2) 发发包人未能按按约定日期支支付工程预付付款、进度款款，到使施工工不能正常进进行； (3) 工工程师未按合合同约定提供供所需指令、批批准等，致使使施工不能正正常进行； (4) 设设计变更和工工程量增加； (5) 一一周内非承包包人原因停水水、停电、停停气造成停工工累计超过88小时； (6) 不不可抗力； (7) 专专用条款中约约定或工程师师同

31、意工期顺顺延的其他情情况。 13.2承承包人在133.1款情况况发生后144天内，就延延误的工期以以书面形式向向工程师提出出报告。工程程师在收到报报告后14天天内予以确认认，逾期不予予确认也不提提出修改意见见，视为同意意顺延工期。14、工程竣工工 14.1 承包人必须须按照协议书书约定的竣工工日期或工程程师同意顺延延的工期竣工工。 14.2 因承包人原原因不能按照照协议书约定定的竣工日期期或工程师同同意顺延的工工期竣工的，承承包人承担违违约责任。 14.3 施工中发包包人如需提前前竣工，双方方协商一致后后应签订提前前竣工协议，作作为合同文件件组成部分。提提前竣工协议议应包括承包包人为保证工工程

32、质量和安安全采取的措措施、发包人人为提前竣工工提供的条件件以及提前竣竣工所需的追追加合同价款款等内容。四、质量与检验验15、工程质量量 15.1 工程质量应应当达到协议议书约定的质质量标准，质质量标准的评评定以国家或或行业的质量量检验评定标标准为依据。因因承包人原因因致使工程质质量达不到约约定的质量标标准，承包人人承担违约责责任。 15.2 双方对工程程质量有争议议，由双方同同意的工程质质量检测机构构鉴定，所需需费用及因此此造成的损失失，由责任方方承担。双方方均有责任，由由双方根据其其责任分别承承担。16、检查和返返工 16.1 承包人应认认真按照标准准、规范和设设计图纸要求求以及工程师师依据

33、合同发发出的指令施施工，随时接接受工程师的的检查检验，为为检查检验提提供便利条件件。 16.2 工程质量达达不到约定标标准的部分，工工程师一经发发现，应要求求承包人拆除除和重新施工工，承包人应应按工程师的的要求拆除和和重新施工，直直到符合约定定标准。因承承包人原因达达不到约定标标准，由承包包人承担拆除除和重新施工工的费用，工工期不予顺延延。 16.3 工程师的检检查检验不应应影响施工正正常进行。如如影响施工正正常进行，检检查检验不合合格时，影响响正常施工的的费用由承包包人承担。除除此之外影响响正常施工的的追加合同价价款由发包人人承担，相应应顺延工期。 16.4 因工程师指指令失误或其其他非承包

34、人人原因发生的的追加合同价价款，由发包包人承担。17、隐蔽工程程和中间验收收 17.1 工程具备隐隐蔽条件或达达到专用条款款约定的中间间验收部位，承承包人进行自自检，并在隐隐蔽或中间验验收前48小小时以书面形形式通知工程程师验收。通通知包括隐蔽蔽和中间验收收的内容、验验收时间和地地点。承包人人准备验收记记录，验收合合格，工程师师在验收记录录上签字后，承承包人可进行行隐蔽和继续续施工。验收收不合格，承承包人在工程程师限定的时时间内修改后后重新验收。 17.2 工程师不能能按时进行验验收，应在验验收前24小小时以书面形形式向承包人人提出延期要要求，延期不不能超过488小时。工程程师未能按以以上时间

35、提出出延期要求，不不进行验收，承承包人可自行行组织验收，工工程师应承认认验收记录。 17.3 经工程师验验收，工程质质量符合标准准、规范和设设计图纸等要要求，验收224小时后，工工程师不在验验收记录上签签字，视为工工程师已经认认可验收记录录，承包人可可进行隐蔽或或继续施工。18、重新检验验 无论工程师师是否进行验验收，当其要要求对已经隐隐蔽的工程重重新检验时，承承包人应按要要求进行剥离离或开孔，并并在检验后重重新覆盖或修修复。检验合合格，发包人人承担由此发发生的全部追追加合同价款款，赔偿承包包人损失，并并相应顺延工工期。检验不不合格，承包包人承担发生生的全部费用用，工期不予予顺延。19、工程试

36、车车 19.1 双方约定需需要试车的，试试车内容应与与承包人承包包的安装范围围相一致。 19.2 设备安装工工程具备单机机无负荷试车车条件，承包包人组织试车车，并在试车车前48小时时以书面形式式通知工程师师。通知包括括试车内容、时时间、地点。承承包人准备试试车记录，发发包人根据承承包人要求为为试车提供必必要条件。试试车合格，工工程师在试车车记录上签字字。 19.3 工程师不能能按时参加试试车，须在开开始试车前224小时以书书面形式向承承包人提出延延期要求，延延期不能超过过48小时。工工程师未能按按以上时间提提出延期要求求，不参加试试车，应承认认试车记录。 19.4 设备安装工工程具备无负负荷联

37、动试车车条件，发包包人组织试车车，并在试车车前48小时时以书面形式式通知承包人人。通知包括括试车内容、时时间、地点和和对承包人的的要求，承包包人按要求做做好准备工作作。试车合格格，双方在试试车记录上签签字。 19.5 双方责任 (1) 由由于设计原因因试车达不到到验收要求，发发包人应要求求设计单位修修改设计，承承包人按修改改后的设计重重新安装。发发包人承担修修改设计、拆拆除及重新安安装的全部费费用和追加合合同价款，工工期相应顺延延。 (2) 由由于设备制造造原因试车达达不到验收要要求，由该设设备采购一方方负责重新购购置或修理，承承包人负责拆拆除和重新安安装。设备由由承包人采购购的，由承包包人承

38、担修理理或重新购置置、拆除及重重新安装的费费用，工期不不予顺延；设设备由发包人人采购的，发发包人承担上上述各项追加加合同价款，工工期相应顺延延。 (3) 由由于承包人施施工原因试车车达不到验收收要求，承包包人按工程师师要求重新安安装和试车，并并承担重新安安装和试车的的费用，工期期不予顺延。 (4) 试试车费用除已已包括在合同同价款之内或或专用条款另另有约定外，均均由发包人承承担。 (5) 工工程师在试车车合格后不在在试车记录上上签字，试车车结束24小小时后，视为为工程师已经经认可试车记记录，承包人人可继续施工工或办理竣工工手续。 19.6 投料试车应应在工程竣工工验收后由发发包人负责，如如发包

39、人要求求在工程竣工工验收前进行行或需要承包包人配合时，应应征得承包人人同意，另行行签订补充协协议。五、安全施工20、安全施工工与检查 20.1承承包人应遵守守工程建设安安全生产有关关管理规定，严严格按安全标标准组织施工工，并随时接接受行业安全全检查人员依依法实施的监监督检查，采采取必要的安安全防护措施施，消除事故故隐患。由于于承包人安全全措施不力造造成事故的责责任和因此发发生的费用，由由承包人承担担。 20.2发发包人应对其其在施工场地地的工作人员员进行安全教教育，并对他他们的安全负负责。发包人人不得要求承承包人违反安安全管理的规规定进行施工工。因发包人人原因导致的的安全事故，由由发包人承担担

40、相应责任及及发生的费用用。21、安全防护护 21.1承承包人在动力力设备、输电电线路、地下下管道、密封封防震车间、易易燃易爆地段段以及临街交交通要道附近近施工时，施施工开始前应应向工程师提提出安全防护护措施，经工工程师认可后后实施，防护护措施费用由由发包人承担担。 21.2实实施爆破作业业，在放射、毒毒害性环境中中施工（含储储存、运输、使使用）及使用用毒害性、腐腐蚀性物品施施工时，承包包人应在施工工前14天以以书面形式通通知工程师，并并提出相应的的安全防护措措施，经工程程师认可后实实施，由发包包人承担安全全防护措施费费用。22、事故处理理 22.1 发生重大伤伤亡及其他安安全事故，承承包人应按

41、有有关规定立即即上报有关部部门并通知工工程师，同时时按政府有关关部门要求处处理，由事故故责任方承担担发生的费用用。22.2 发包人承包包人对事故责责任有争议时时，应按政府府有关部门的的认定处理。六、合同价款与与支付23、合同价款款及调整 23.1 招标工程的的合同价款由由发包人承包包人依据中标标通知书中的的中标价格在在协议书内约约定。非招标标工程的合同同价款依据审审定的工程预预（概）算书书由发、承包包人在协议书书内约定。 23.2 合同价款在在协议书内约约定后，任何何一方不得擅擅自改变。下下列四种确定定合同价款的的方式，双方方可在专用条条款内约定采采用其中一种种：(1)固定总价价合同。合同同工

42、期较短且且工程合同总总价较低的工工程，可以采采用固定总价价合同方式。 (2)固定定单价合同。双双方在专用条条款内约定综综合单价包含含的风险范围围和风险费用用的计算方法法，在约定的的风险范围内内合综合单价价不再调整。风风险范围以外外的合同价款款调整方法，应应当在专用条条款内约定。 (3)可调调价格合同。可可调价格包括括可调综合单单价和措施费费等，双方应应在专用条款款中约定综合合单价和措施施费的调整方方法。 (4)成本本加酬金合同同。合同价款款包括成本和和酬金两部分分，双方在专专用条款内约约定成本构成成和酬金的计计算方法。 23.3可可调价格合同同中合同价款款的调整因素素包括： (1)法律律、行政法规规和国家有关关政策变化影影响合同价款款； (2)工程程造价管理部部门公布的价价格调整；(3)经批准的的设计变更；(4)发包人更更改经审定批批