建设工程监理委托合同示范文本30991.docx
《建设工程监理委托合同示范文本30991.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程监理委托合同示范文本30991.docx(49页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建设工程监理合合同示范文本中华人民共和国国住房和城乡乡建设部国家工商行政管管理局二00八年五月月第一部分 建建设工程监理理合同协议书书委托人(全称):监理人(全称):依据中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律、行政法法规,遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则,双双方就本工程程委托的监理理服务和相关关服务事项协协商一致,订订立本合同。一、工程概况委托人委托监理理人服务的工工程概况如下下:1.工程名称:集宁宜和国国际小区2.工程地点:内蒙古自治治区乌兰察布布市中部集宁宁区六纬路以以北、五纬路路以南、建国国一路以西、建建国三路东3.工程规模:4.工程总投资资:二、
2、词语限定本合同协议书的的相关词语含含义与通用条条件、专用条条件中的定义义相同。三、合同文件组组成下列文件均为本本合同的组成成部分:1.协议书;2.中标函或委委托书;3.监理投标函函;4.通用条件;5.专用条件;6.附录,即:附录A服务务范围和内容容;附录B委托托人提供的人人员、设备和和设施;附录C收费费金额和支付付。7.在实施过程程中双方共同同签署的补充充与修正文件件。四、双方承诺1.监理人向委委托人承诺,按按照本合同的的规定,承担担本合同附录录A中约定范范围内的服务务。2.委托人向监监理人承诺,按按照本合同附附录B中约定定为监理人开开展正常的监监理工作提供供相应的设备备、设施和人人员,并按附
3、附录C中注明明的期限、方方式、币种,向向监理人支付付监理服务费费用。五、服务期限本合同附录A中中约定的服务务自 年 月 日开始始,至 年 月 日完成成。六、合同的订立立及生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点: 本合同双方约定定 后生生效。本合同一式 份,具具有同等法律律效力,双方方各执 份。委托人:(签章章) 委托人:(签章)地址: 地址:法定代表人:(签签章) 法定定代表人:(签签章)开户银行: 开户户银行:帐号: 帐号:邮编: 邮编:电话: 电话:第二部分 通通用条件1.定义与解释释定义1.1 下列列名词和用语语,除上下文文另有规定外外,有如下含含义:1.1.1 “工程”是指委托人人
4、委托监理人人实施工程监监理及相关服服务的建设工工程。1.1.2 “委托人”是指合同中中委托监理人人的一方,及及其合法继承承人和允许的的受让人。1.1.3 “监理人”是指合同中中提供服务的的一方,及其其合法继承人人和允许的受受让人。1.1.4 “承包人”是指与委托托人签订施工工承包合同或或工程总承包包合同的第三三方。1.1.5 “服务”是指监理人人按照合同约约定履行附录录A中详细约约定的工程监监理及相关服服务的工作,包包括正常服务务和附加服务务。1.1.6 “正常服务”是指在附录录A中约定的的服务范围和和内容。1.1.7 “附加服务”是指以下原原因而增加的的服务:委托正常服服务范围以外外,通过双
5、方方书面协议另另外增加的工工作内容;因非监理人人原因增加的的工作量或工工作时间。1.1.8 “工程监理”是指委托人人委托监理人人对建设工程程施工阶段的的质量、进度度、费用进行行控制管理,对对安全生产进进行监督管理理;对合同、信信息等进行协协调管理。具体范围和内容容在专用条件件和附录A中中约定。1.1.9 “相关服务”是指委托人人委托监理人人在勘察阶段段、设计阶段段、设备采购购监造阶段、保保修等阶段提提供咨询或服服务。具体范围和内容容在专用条件件和附录A中中约定。1.1.10 “项目监理机机构”是指监理人人派驻本工程程负责履行本本合同的组织织机构。1.1.11 “总监理工程程师”是指由监理理人的
6、法定代代表人书面授授权,全面负负责履行本合合同、主持项项目监理机构构工作的注册册监理工程师师。1.1.12 “一方”是指委托人人或监理人;“双方”是指委托人人和监理人;“第三方”是指承包人人及与本工程程有关的其他他法人或实体体。1.1.13 “日”是指一天零零时至第二天天零时的时间间段。1.1.14 “月”是指按公历历从该月中任任何一天开始始的一个公历历月的时间段段。1.1.15 “商定的补偿偿”是指专用条条件中约定的的根据本合同同应付的附加加款额。1.1.16 “书面形式”是指有形表表现所载内容容的形式,包包括合同文件件、信件、电电报、传真等等。解释1.2 对对合同文件的的解释1.2.1 本
7、合同文文件使用汉语语语言文字书书写、解释和和说明。如专专用条件约定定使用两种(含含)以上语言言文字时,应应以汉语为准准。1.2.2 构成合同同的文件应被被认为是互为为说明的。如如果合同文件件中的约定之之间产生含糊糊或歧义,合合同文件解释释按时间顺序序以双方最后后签认的为准准。解释合同同文件的优先先顺序为:(1)在实施过过程中双方共共同签署的补补充与修正文文件;(2)协议书;(3)专用条件件及附录A、BB、C(4)通用条件件;(5)中标函或或委托书;(6)投标函。法律法规及标准规范1.3 本本合同适用的的法律法规是是指国家的法法律、行政法法规,以及专专用条件中约约定的部门规规章或项目所所在地的地
8、方方法规、地方方规章及标准准规范。本合同适用的法法律法规及适适用于本工程程的标准规范范。2. 监理人的的义务服务范围2.1 监监理人应按本本合同约定提提供工程监理理及相关服务务,服务范围围按附录A中中的约定。项目监理机构2.2 监监理人应组建建满足工程监监理及相关服服务工作需要要的项目监理理机构,向委委托人报送委委派的总监理理工程师及项项目监理机构构主要人员名名单。2.2.1 在服务期期限内,项目目监理机构人人员应保持相相对稳定,以以保证服务工工作的正常进进行。监理人人可根据工程程进展和业务务需要对项目目监理机构人人员作出合理理调整。若更更换现场监理理人员,应以以相当资格与与技能的人员员替换。
9、其中中,更换总监监理工程师须须提前7日向委托人人报告,经委委托人同意后后方可更换。2.2.2 如果监理理人员存在以以下情况之一一,监理人应应及时更换该该监理人员:(1)严重过失失行为;(2)违法或涉涉嫌犯罪;(3)不能胜任任所担任的岗岗位要求;(4)严重违反反职业道德。认真履行职责2.3 监监理人履行合合同义务期间间,应遵循监监理职业道德德准则和行为为规范,严格格按法律法规规及标准提供供服务。2.3.1 在委托服服务范围内,委委托人和承包包人提出的任任何意见和要要求,监理人人应及时拟定定处置意见,再再与委托人、承承包人协商确确定。委托人人与承包人之之间发生争议议时,监理人人应根据自己己的职责与
10、委委托人、承包包人进行协商商。2.3.2 当委托人人与承包人之之间的争议提提交仲裁机构构仲裁或人民民法院审理时时,监理人应应当如实提供供有关证明材材料。2.3.3 监理人可可在授权范围围内对委托人人与第三方签签订合同中规规定的第三方方义务提出变变更。如果变变更超过授权权范围,则这这种变更须经经委托人事先先批准。在紧急情况下,为为了保护财产产和人身安全全,监理人所所做的变更未未能事先报委委托人批准时时,事后应尽尽快通知委托托人。在监理过程中如如果发现承包包人的人员工工作不力,监监理人应要求求承包人调换换有关人员。工程监理及相关服务报告2.4 监监理人在履行行合同义务期期间,应按专专用条件中约约定
11、的内容、时时间和份数向向委托人提交交工程监理及及相关服务的的报告。使用委托人的财产2.5 监监理人使用附附录B中委托托人提供的设设备、设施和和物品除合同同另有约定外外,属于委托托人的财产,在在服务完成或或合同中止时时,应将其设设备、设施和和剩余的物品品库存清单提提交给委托人人,并按专用用条件中规定定的时间和方方式移交。3. 委托人人的义务告知第三方3.1 委委托人应将监监理人、授予予监理人的权权限及时书面面通知第三方方,并在委托托人与第三方方签订的合同同文件中予以以明确。提供资料3.2 委委托人应按照照本合同附录录的约定,在在约定的时限限内免费向监监理人提供有有关的工程资资料。在合同同履行过程
12、中中,委托人应应随时向监理理人提供新近近掌握的与工工程有关的资资料。提供工作条件3.3 委委托人应为监监理人开展服服务工作提供供必要的条件件。3.3.1 委托人应应按照本合同同附录B中的的约定,免费费向监理人提提供履行服务务所必需的人人员、设备、设设施和物品等等。3.3.2 委托人应应当负责工程程建设的所有有外部关系的的协调,为监监理人履行本本合同提供必必要的外部条条件。委托人代表3.4 委委托人应及时时授权一名熟熟悉工程情况况的代表,负负责与监理人人联系。委托托人应将委托托人代表的职职责和权力书书面告知监理理人。当委托托人更换委托托人代表时,应应提前7日书书面通知监理理人。委托人指令3.5
13、委委托人在本合合同约定的服服务范围内对对承包人的任任何意见或要要求,应首先先向监理人提提出。答复3.6 委委托人应当在在专用条件约约定的时间内内就监理人书书面形式提交交并要求作出出决定的事宜宜作出书面形形式的答复。收费金额支付3.7 委委托人应按合合同附录C的约定支付付收费金额。4. 责任与与保险监理人责任4.1 监监理人应按照照法律法规及及本合同约定定履行义务并并承担相应的的责任。4.1.1 监理人应应按照有关法法律法规及本本合同对工程程施工的质量量和安全实施施监督管理。对对工作失职造造成损失的,承承担相应的监监理责任。4.1.2 监理人未未履行本合同同约定的义务务,对应当监监督检查的项项目
14、不检查或或不按规定检检查或因工作作过失,给委委托人造成损损失的,应当当承担相应的的赔偿责任并并支付赔偿金金。赔偿金直接经经济损失受损失部分分的相应收费费金额比率赔偿金累计数额额不超过监理理人的服务收收费金额总额额(扣除税金金)。4.1.3 监理人向向委托人的索索赔不成立时时,监理人应应补偿委托人人由该索赔引引起的费用。4.1.4 因承包人人违反承包合合同约定或监监理人的指令令,发生工程程质量安全事事故、导致工工期延误等造造成损失,且且监理人无过过失的,监理理人不承担赔赔偿责任。4.1.5 因不可抗抗力导致本合合同不能全部部或部分履行行,监理人不不承担相应的的责任。委托人责任4.2 委委托人应按
15、照照法律法规及及本合同约定定履行义务并并承担相应的的责任。4.2.1 委托人应应按照法律法法规对本工程程的实施取得得相应政府部部门的许可。如如果委托人违违反有关规定定未取得许可可擅自实施工工程,对监理理人造成的损损失,应承担担相应的责任任。4.2.2 委托人违违反本合同约约定或因其他他非监理人原原因造成监理理人的经济损损失,委托人人应予以赔偿偿或补偿。4.2.3 委托人向向监理人的索索赔不成立时时,应补偿监监理人由该索索赔引起的费费用。4.2.4 委托人未未能按合同附附录C的约定支付付监理服务费费用,应承担担违约责任。保险4.3 委委托人可要求求监理人对监监理人的过失失责任进行保保险,保险费费
16、用由委托人人承担。5. 合同生生效、变更与与终止合同生效5.1 按按协议书中的的约定生效。开始和完成5.2 双双方按协议书书中约定的开开始和完成时时间作为本合合同的服务期期限,但根据据双方补充协协议调整服务务期限的除外外。变更5.3 任任何一方提出出变更请求时时,经双方协协商一致后可可进行变更。情况改变5.4 由由于非监理人人原因导致服服务时间延长长、服务内容容增加,经双双方协商一致致,所延长的的服务时间、增增加的服务内内容视为附加加服务。委托托人应按专用用条件的约定定向监理人支支付附加监理理服务费用。5.4.1 由于委托托人或承包人人的原因使监监理人的服务务受到阻碍或或延误,监理理人应当将此
17、此情况与可能能产生的影响响及时通知委委托人。监理理人完成的此此项服务应视视为附加服务务。5.4.2 如果委托托人书面提出出专用条件约约定以外的相相关服务要求求,监理人完完成此项服务务应视为附加加服务。5.4.3 如果委委托人以书面面形式提出要要求,监理人人应提交变更更服务的建议议方案,该建建议方案的编编写和提交应应视为附加服服务。5.4.4 本合同生生效后,如果果实际情况发发生变化,使使得监理人不不能提供全部部或部分服务务时,监理人人应立即通知知委托人。其其善后工作以以及恢复服务务的准备工作作,应视为附附加服务。监监理人用于恢恢复服务的准准备时间不应应超过42日日。5.4.5 委托人将将部分或
18、全部部外部协调工工作委托监理理人承担,则则应视为附加加工作,并在在专用条件中中明确委托的的工作内容和和相应的监理理服务费用。合同终止5.5 满满足以下全部部条件,本合合同即终止:(1)本工程已已办理竣工验验收或工程移移交手续;(2)监理人完完成本合同约约定的工程监监理及相关服服务全部工作作;(3)委托人与与监理人结清清并支付监理理服务费用。5.6 在在本合同有效效期内,由于于双方无法预预见和控制的的原因导致本本合同全部或或部分服务无无法继续履行行或继续履行行已无意义,委委托人可以提提前要求解除除本合同或解解除监理人的的部分义务。监监理人应立即即作出合理安安排,停止全全部或部分服服务,并使开开支
19、减至最小小。委托人应在288日前向监理理人发出解除除合同或解除除监理人部分分义务的通知知,因解除合合同或监理人人部分义务导导致监理人的的损失,除依依法可以免除除责任的情况况外,应由委委托人予以赔赔偿。解除合同的协议议必须采取书书面形式,协协议未达成之之前,原合同同仍然有效。5.6.1 由于非监监理人的原因因导致工程建建设全部或部部分暂停,委委托人可以书书面形式通知知监理人要求求暂停全部或或部分服务。监理人应立即安安排停止服务务并将开支减减至最小。委委托人应将有有关决定以书书面形式通知知监理人。由由此导致监理理人的损失应应由委托人予予以相应补偿偿。监理人暂停部分分工程监理及及相关服务持持续时间超
20、过过182日,监监理人可发出出解除合同约约定该部分义义务的通知;若全部暂停停服务的持续续时间超过1182日,监监理人可发出出解除合同的的通知。合同同解除日为发发出解除合同同的通知之日日起第14日日。5.6.2 如果因非监监理人原因,导导致监理人不不能全部或部部分履行合同同约定服务时时,监理人应应立即通知委委托人,要求求暂停全部或或部分合同约约定的服务。当暂停原因消除除后,监理人人应尽快恢复复履行合同约约定的服务。5.6.3 当监理人人无正当理由由而未履行其其合同约定的的义务时,委委托人可以书书面形式通知知监理人要求求限期改正。若若委托人在发发出通知后114日内没有有收到监理人人书面形式的的合理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 监理 委托合同 示范 文本 30991
限制150内