建设工程设计合同[范本2](DOC6)31046.doc

《建设工程设计合同[范本2](DOC6)31046.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同[范本2](DOC6)31046.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 建设工程设计合合同民用建设工程程设计合同工程名称：工程地点合同编号：（由设计人编填填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：监定中华人民共和国国建设部国家工商行政管管理局一九九九年十二二发包人：设计人：发包人委托托设计人承担担工程设计，经经双方协商一一致，签订本本合同。依照照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工项项协商一致，订订立本合同。第一

2、条本本合同依据下下列文件签订订：中华人民民共和国合同同法中华华人民共和国国建筑法建建设工程勘察察设计市场管管理规定。国家及地方方有关建设工工程勘察设计计管理法规和和规章。建设工程批准文文件。第二条本本合同设计项项目的内容：名称、规模模、阶段、投投资及设计费费等见下表。序号号 分项项目名称 建设规模 设计阶段及内容容 估算算总投资（万万元） 费率 估算设计费（元元） 层数数 建筑筑面积（） 方案案 初步步设计 施工工图 第三条 发包包人应向设计计人提交的有有关资料及文文件：序号号 资料料及文件名称称 份数数 提交交日期 有关关事宜 第四条设计人人应向发包人人交付的设计计资料及文件件：序号号 资料

3、料及文件名称称 份数数 提交交日期 有关关事宜 第五条 本合合同设计收费费估算为元人人民币。设计计费支付进度度详见下表。 付费次序序占总总设计费 付费费额（元） 付费费时间（由交交付设计文件件所决定） 第一次付费定金第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：.提交各阶阶段设计文件件的同时支付付各阶段设计计费。.在提交最最后一部分施施工图的同时时结清全部设设计费，不留留尾款。.实际设计计费按初步设设计概算（施施工图设计概概算）核定，多多退少补。实实际设计费与与估算设计费费出现差额时时，双方另行行签订补充协协议。.本合同履履行后，定金金抵作设计费费。第六条 双方责任发包人责任任：6.1.11发

4、包人按本本合同第三条条规定的内容容，在规定的的时问内向设设计人提交资资料及文件，并并对其完整性性、正确性及及时限负责，发发包人不得要要求设讨人违违反国家有关关标准进行设设计。发包人提交交上述资料及及文件超过规规定期限天以以内，设计人人按合同第四四条规定交付付设计文件时时间顺延；超超过规定期限限天以上时，设设计人员有权权重新确定提提交设计文件件的时问。发包人变更更委托设计项项目、规模、条条件或因提交交的资料错误误，或所提交交资料作较大大修改，以致致造成设计人人设计需返工工时，双方除除需另行协商商签订补充协协议（或另订订合同）、重重新明确有关关条款外，发发包人应按设设计人所耗工工作量向设计计人增付

5、设计计费。在未签合同同前发包人已已同意，设计计人为发包人人所做的各项项设计工作，应应按收费标准准，相应支付付设计费。发包人要求求设计人比合合同规定时间间提前交付设设计资料及文文件时，如果果设计人能够够做到，发包包人应根据设设计人提前投投入的工作量量，向设计人人支付赶工费费。发包人应为为派赴现场处处理有关设计计问题的工作作人员，提供供必要的工作作生活及交通通等方便条件件。发包人应保保护设计人的的投标书、设设计方案、文文件、资料图图纸、数据、计计算软件和专专利技术。未未经设计人同同意，发包人人对设计人交交付的设计资资料及文件不不得擅自修改改、复制或向向第三人转让让或用于本合合同外的项目目，如发生以

6、以上情况，发发包人应负法法律责任，设设计人有权向向发包人提出出索赔。设计人责任任：设计人应按按国家技术规规范、标准、规规程及发包人人提出的设计计要求，进行行工程设计，按按合同规定的的进度要求提提交质量合格格的设计资料料，并对其负负责。设计人采用用的主要技术术标准是：设计合理使使用年限为年年。设计人按本本合同第二条条和第四条规规定的内容、进进度及份数向向发包人交付付资料及文件件。设计人交付付设计资料及及文件后，按按规定参加有有关的设计审审查，并根据据审查结论负负责对不超出出原定范围的的内容做必要要调整补充。设设计人按合同同规定时限交交付设计资料料及文件，本本年内项目开开始施工，负负责向发包人人及

7、施工单位位进行设计交交底、处理有有关设计问题题和参加竣工工验收。在一一年内项目尚尚未开始施工工，设计人仍仍负责上述工工作，但应按按所需工作量量向发包人适适当收取咨询询服务费，收收费额由双方方商定。6.2.6设计计人应保护发发包人的知识识产权，不得得向第三人泄泄露、转让发发包人提交的的产品图纸等等技术经济资资料。如发生生以上情况并并给发包人造造成经济损失失，发包人有有权向设计人人索赔。第七条 违约约责任：在合同履行期间间，发包人要要求终止或解解除合同，设设计人未开始始设计工作的的，不退还发发包人已付的的定金；已开开始设计工作作的，发包人人应根据设计计人已进行的的实际工作量量，不足一半半时，按该阶

8、阶段设计费的的一半支付；超过一半时时，按该阶段段设计费的全全部支付。发包人应按按本合同第五五条规定的金金额和时间向向设计人支付付设计费，每每逾期支付一一天，应承担担支付金额千千分之二的逾逾期违约金。逾逾期超过天以以上时，设计计人有权暂停停履行下阶段段工作，并书书面通知发包包人。发包人人的上级或设设计审批部门门对设计文件件不审批或本本合同项目停停缓建，发包包人均按条规规定支付设计计费。设计人对设设计资料及文文件出现的遗遗漏或错误负负责修改或补补充。由于设设计人员错误误造成工程质质量事故损失失，设计人除除负责采取补补救措施外，应应免收直接受受损失部分的的设计费。损损失严重的根根据损失的程程度和设计

9、人人责任大小向向发包人支付付赔偿金，赔赔偿金由双方方商定为实际际损失的。由于设计人人自身原因，延延误了按本合合同第四条规规定的设计资资料及设计文文件的交付时时间，每延误误一天，应减减收该项目应应收设计费的的千分之二。合同生效后后，设计人要要求终止或解解除合同，设设计人应双倍倍返还定金。第八条 其他发包人要求求设计人派专专人留驻施工工现场进行配配合与解决有有关问题时，双双方应另行签签订补充协议议或技术咨询询服务合同。设计人为本本合同项目所所采用的国家家或地方标准准图，由发包包人自费向有有关出版部门门购买。本合合同第四条规规定设计人交交付的设计资资料及文件份份数超过工工程设计收费费标准规定定的份数

10、，设设计人另收工工本费。本工程设计计资料及文件件中，建筑材材料、建筑构构配件和设备备。应当注明明其规格、型型号、性能等等技术指标，设设计人不得指指定生产厂、供供应商。发包包人需要设计计人的设计人人员配合加工工定货时，所所需要费用由由发包人承担担。发包人委托托设计配合引引进项目的设设计任务，从从询价、对外外谈判、国内内外技术考察察直至建成投投产的各个阶阶段，应吸收收承担有关设设计任务的设设计人参加。出出国费用，除除制装费外，其其它费用由发发包人支付。发包人委托托设计人承担担本合同内容容之外的工作作服务，另行行支付费用。由于不可抗抗力因素致使使合同无法履履行时，双方方应及时协商商解决。本合同发生生

11、争议，双方方当事人应及及时协商解决决。也可由当当地建设行政政主管部门调调解，调解不不成时，双方方当事人同意意由仲裁委员员会仲裁。双双方当事人未未在合同中约约定仲裁机构构，事后又未未达成仲裁书书面协议的，可可向人民法院院起诉。本合同一式式份，发包人人份，设计人人份。本合同经双双方签章并在在发包人向设设计人支付订订金后生效。本合同生效效后，按规定定到项目所在在省级建设行行政主管部门门规定的审查查部门备案。双双方认为必要要时，到项目目所在地工商商行政管理部部门申请鉴证证。双方履行行完合同规定定的义务后，本本合同即行终终止。本合同未尽尽事宜，双方方可签订补充充协议，有关关协议及双方方认可的来往往电报、传真真、会议纪要要等，均为本本合同组成部部分，与本合合同具有同等等法律效力。其它约定事项：发包人名称： 设计人名称称： （盖盖章） （盖盖章）法定代表人：（签签字） 法定代表人人：（签字）委托代理人：（签签字） 委托代理人人：（签字）住 所所： 住住 所：邮 政 编 码码： 邮邮 政 编 码：电 话话： 电电 话：传 真真： 传传 真：开 户 银 行行： 开开 户 银 行：银 行 帐 号号： 银银 行 帐 号：建设行政主管部部门备案： 鉴 证 意 见： （盖盖章） （盖章章）备 案 号： 经 办 人：备 案 日 期期：年月日 鉴 证 日 期：年年月日说 明 图库网址 联系：电话：