XX年一级建造师法规真题解析892115474011153.docx

《XX年一级建造师法规真题解析892115474011153.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX年一级建造师法规真题解析892115474011153.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2011年全国一级建造师执业资格考试建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）代码33 2011年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是出在新旧教材重合的部分。一、单项选择题题（共70题，每题题1分，每题的的备选项中，只只有1个最符合题题意）1不同行政法法规对同一事事项的规定，新新的一般规定定与旧的特别别规定不一致致，不能确定定如何适用时时，由（ ）裁决决。A国务院主管管部门 B最高高人民法院 C国务院 D全国人大常常委会【答案】C【解析】P6“(五)需要要由有关机关关裁决适用的的情况”第2段。2某施工设备备经销商规定定其业务员按按合同价5%提取奖金。业业务

2、员王某在在与施工企业业洽谈时提出出，合同定价价遵守公司规规定，但王某某本人按每台台50元补贴贴施工企业。施施工企业表示示同意，遂与与王某签订了了订货合同，并并将获得的补补贴款入账。王王某行为的法法律定性是（ ）。A合法行为 B无权代理 C不正当竞争争 D滥用代理权权【答案】A【解析】原题为为2006年年司法考试卷卷三第5题。本题重点其实是考核反不正当竞争法第八条(教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。 注意“账外暗中”给予对方回回扣的，作为为受贿处理。本本案的补贴如如实入账，不不得视为不正正

3、当竞争行为为。3被代理人因因为向代理人人授权不明确确而给第三人人造成的损失失，应（ ）。A由被代理人人向第三人承承担责任，代代理人承担连连带责任 B由被被代理人独自自向第三人承承担责任C由第三人自自己承担损失失 D由代理人独独自向第三人人承担责任【答案】A【解析】P166倒数第4段段。4施工企业以以自有的房产产作抵押，向向银行借款1100万元，后后来施工企业业无力还贷，经经诉讼后其抵抵押房产被拍拍卖，拍得的的价款为1550万元，贷贷款的利息及及违约金为220万元，实实现抵押权的的费用为100万元，则拍拍卖后应返还还施工企业的的款项为（ ）万万元。A10 B200 C30 D550【答案】B【解

4、析】P377“（三）抵押押的效力”第一段。拍拍卖所得为1150万元。抵抵押权人就主主债权1000万元，利息息及违约金220万元，实实现抵押权的的费用10万万元优先受偿偿。5建设单位需需要使用相邻邻企业的场地地开辟道路就就近运输建筑筑材料。经双双方订立合同同，约定建设设单位向该企企业支付用地地费用，该企企业向建设单单位提供场地地。在此合同同中，建设单单位拥有的权权利是（ ）。 A相邻权 B地役权 C土地出租权权 D建设设用地使用权权【答案】B6施工企业购购买材料设备备后交付承运运人运输，未未按约定给付付承运费用时时，承运人有有权扣留足以以清偿其所欠欠运费的货物物，承运人行行使的是（ ）。A抵押权

5、 BB质权 C留留置权 D所所有权【答案】C7.根据建筑筑业企业资质质管理规定，属属于建筑业企企业资质序列列的是（ ）A工程总承包 B专业分分包 C专业承承包 D劳务务承包【答案】C【解析】P599正中间“（一）施工工企业的资质质序列”第一段。我我国只有施工工总承包资质质，没有工程程总承包资质质；只有专业业承包，没有有专业分包；只有劳务分分包，没有劳劳务承包。8、资质许可机机关的上级机机关，根据利利害关系人的的请求或者依依据职权，可可以撤消建筑筑业企业资质质的情形是（ ） A、企业业未取得施工工许可证擅自自施工的 B、资质质许可机关超超越法定职权权作出准予建建筑业企业资资质许可的 C、企业业将

6、承包工程程转包或违法法分包的 D、企业业发生过较大大生产安全事事故或者发生生过两起以上上一般生产安安全事故的【答案】B【解析】P799倒数第3段段。9. 安全生产产许可证的有有效期为（ ）年A、1 B、2 C、3 D、55【答案】C【解析】P2113倒数第55行。10、施工企业业与保险代理理人张某签署署了盖有保险险公司印章的的工程保险合合同，并足额额缴付了保费费，但张某表表示需将保费费交回公司后后才能签发保保单，后施工工企业发生保保险事故要求求赔偿时，保保险公司称张张某已离职，且且其未将保险险合同和保费费交回公司。关关于该案中责责任承担的说说法，正确的的是（ ）。A、张某应当向向施工企业赔赔偿

7、损失 B、施施工企业补缴缴保费后，保保险公司方可可赔偿损失C、保险公司找找到张某追回回保费后，方方可给予施工工企业赔偿 D、保险公公司应当支付付保险金，并并可向张某追追偿【答案】D【解析】原题为为2008年年司法考试四四川灾区延期期考试卷三331题，考核核表见代理。11.下列责任任种类中，属属于行政处罚罚的是（ ）A、管制 B、赔赔偿损失 C、返还还财产 D、罚罚款【答案】D【解析】P45546，AA属于刑罚，BBC属于民事事责任，D属属于行政处罚罚。民事责任任、行政责任任、刑事责任任种类的区分分，每年考11分。12、施工企业业根据材料供供应商寄送的的价目表发出出了一个建筑筑材料采购清清单，后

8、因故故又发出加急急通知取消了了该采购清单单。如果施工工企业后发出出的取消通知知先于采购清清单到达材料料供应商处，则则该取消通知知从法律上称称为( )A、要约撤回 B、要约约撤消 C、承诺诺撤回 D、承诺撤撤消【答案】A【解析】P1117第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。13.工程监理理单位应当审审查施工组织织设计中的安安全技术措施施或专项施工工方案是否符符合工程建设设的（ ）标准。A.推荐性 B.国家家 CC.强制性 DD.行业【答案】C【解析】P2556“

9、(一)”第1段，22010年刚刚刚考过的点点。14、某建设工工程项目分包包工程发生生生产安全事故故，负责向安安全生产监督督管理部门、建建设行政主管管部门或其他他有关部门上上报的是（ ） A、现场场施工人员 B、分包单单位 C、建建设单位 D、总总承包单位【答案】D【解析】P2220倒数第33行，必考。15.王某的日日工资为800元。政府规规定20100年10月11日至7日放放假7天，其其中3天属于于法定休假日日，4天属于于前后两周的的周末休息日日。公司安排排王某在这77天加班不能能安排补休。公公司应当向王王某支付加班班费合计（ ）元元。A、560 B、11360 C、8800 D、11120【

10、答案】B【解析】P1448第3段。休休息日安排劳劳动者加班，应应支付不低于于200%的的工资报酬；法定节假日日安排工作的的，支付不低低于300%的工资报酬酬。16. 根据民民事诉讼法，申申请仲裁裁决决强制执行的的期间（ ）A、6个月 BB、1年 C、2年年 D、3年【答案】C【解析】P3330倒数第66行。17.根据劳劳动合同法，在在劳务派遣用用式方式中，订订立劳务派遣遣协议的主体体是（ ）A派遣单位与用用工单位 B用工工单位与劳动动者 C用用工单位与当当地人民政府府 D派遣单位位与劳动者【答案】A【解析】P1444“（二）劳动动合同与劳务务派遣协议”第2段第一一句。注意，本本题是考核劳劳务派

11、遣协议议的主体，不不是考核劳动动合同的主体体。18.对于土方方开挖工程，施施工企业编制制专项施工方方案后，经（ ）签字后实施。A、施工企业项项目经理、现现场监理工程程师 B、施工企企业技术负责责人、建设单单位负责人C、施工企业技技术负责人、总总监理工程师师 D、建建设单位负责责人、总监理理工程师【答案】C【解析】P2229正中间“二、编制安安全专项施工工方案”第2行尾巴巴。本段落为为命题热点，有有三个要点应应把握，轮番番命题：哪两两个人签字？哪三类专项项施工方案要要经过专家论论证？谁组织织专家论证？19、关于建设设工程分包的的说法，正确确的是（ ）A、劳务作业的的分包可以不不经建设单位位认可

12、B、承包包单位可将其其承包的全部部工程进行分分包C、建设工程主主体结构的施施工可以分包包 D、建建设单位有权权直接指定分分包工程的承承包人【答案】A【解析】P1003倒数第66行。20.某施工合合同中约定设设备由施工企企业自行采购购。施工期间间，建设单位位要求施工企企业购买某品品牌设备，理理由是该品牌牌设备的生产产商与建设单单位有长期合合作关系，关关于本案中施施工企业的行行为，正确的的是（ ）.A施工企业应应同意建设单单位自行采购购 B设计单位提提出此要求，施施工企业就必必须接受C、建设单位以以书面形式提提出要求，施施工企业就必必须接受 D、施工企企业可拒绝建建设单位的要要求【答案】D【解析】

13、P999“1Z3022020建设设工程承包制制度”第4段。21、下列情形形中，属于施施工作业人员员的安全生产产义务是（ ）。A、对本单位的的安全生产工工作提出建议议 B、接接受安全生产产教育和培训训C、发现直接危危及人身安全全的紧急情况况时停止作业业 D、拒拒绝违章指挥挥和强令冒险险作业【答案】B【解析】P2223，从业人人员的义务有有且仅有三项项：遵章义务务、培训义务务、事故隐患患报告义务。22.根据相关关法律规定，建建设工程总承承包单位完工工后向建设单单位出具质量量保修书的时时间为（ ）A、竣工验收合合格后 B、提交竣竣工验收报告告时 CC、竣工验收收时 DD、交付使用用时【答案】B【解析

14、】本题是是命题热点。P297“一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。23、某场馆工工程的质量保保修书的保修修期限中，符符合行政法规规强制性规定定的是（ ）A、主体结构工工程为10年年 B、供供热与供冷系系统为3年C、屋面防水工工程为3年 D、有有防渗漏要求求的房间和内内外墙为2年年【答案】B【解析】本题考考核法定最低低保修期，PP297倒数数第一段。供供热与供冷系系统约定为33年，必定包包含两个完整整的采暖期、供供冷期，这个个点精讲时分分析过。24、某市政工工程由于政府府部门规划调调整，导致该该工程停工达达1年之久，施施工企业拟让让该工程的项项目经理甲提提担任其他市市政工程的项项

15、目经理，根根据有关规定定，关于甲任任职的说法，正正确的是（ ）。A、甲不能同时时担任该两个个项目的项目目经理B、经建设单位位同意，甲可可以同时担任任该两个项目目的项目经理理C、经施工单位位同意，甲可可以同时担任任该两个项目目的项目经理理D、经建设主管管部门同意，甲甲可以同时提提任该两个项项目的项目经经理【答案】B【解析】P755正中间“（二）执业业岗位范围”第1段。25.根据建建设工程质量量管理条例，建建设单位最迟迟应当在（ ）之之前办理工程程质量监督手手续。A竣工验收 B签订订施工合同 C进进场开工 D领领取施工许可可证【答案】D【解析】P2880“六、依法办办理工程质量量监督手续”第一段。

16、26.经定作人人同意，承揽揽人将其承揽揽的主要工作作交由第三人人完成。关于于责任承担的的说法，正确确的是（ ）A、第三人就完完成的工作成成果向定作人人负责 B、承揽揽人不再承担担责任C、承揽人与第第三人按完成成工作成果的的比例向定作作人承担责任任D、承揽人就该该第三人完成成的工作成果果向定作人负负责【答案】D【解析】P1660下面“（二）承揽揽人须以自己己的设备、技技术和劳动力力完成所承揽揽的工作”第4行。27.建筑施工工企业的管理理人员和作业业人员每（ ）应应至少进行一一次安全生产产教育培训并并考核合格。A半年 BB二年 C一年年 DD三年【答案】C【解析】P2224“二、每年至至少进行一次

17、次全员安全生生产教育培训训”第一段。28. 根据合合同法，下下列合同转让让合法生效的的是（ ）A：某教授与施施工企业约定定培训一次，但但因培训当天天临时有急事事，便让自己己的博士生代代为授课B：甲因急需用用钱便将对乙乙享有的一万万元债权转让让给了第三人人，便打电话话通知了乙C：建设单位到到期不能支付付工程款，书书面通知施工工企业其乙将将债务转让给给第三人，请请施工企业向向第三人主张张债权D：监理单位将将监理合同概概括转让给其其他具有相应应监理资质的的监理单位【答案】B【解析】AC错错，债务转移移需债权人同同意；B正确确，债权转让让须通知债务务人，但无须须债务人同意意。D错误，监监理合同依法法不

18、得转让。29. 关于投投标有效期的的说法，正确确的是（ ）A、投标有效期期延长通知送送达投标人时时，该投标人人的投标保证证金期限随之之延长B、投标人同意意延长投标有有效期的，不不得修改投标标文件的实质质性内容C、投标有效期期内，投标文文件对投标人人和招标人具具有合同约束束力D、投标有效期期内撤回投标标文件，投标标保证金应予予退还【答案】B【解析】P900“（四）投标标有效期”，这些地方方不是靠背书书能解决的，都都需要理解。30.生产经营营单位制定的的应急预案应应当至少每（ ）年年修订一次。A 1 B22 C44 DD3【答案】D【解析】P2443“（六）应急急预案的修订订”第一行。31.甲公司

19、根根据生效判决决书向法院申申请强制执行行。执行中与与乙公司达成成和解协议。和和解协议约定定：将乙所欠欠220万元元债务减少为为200万元元，乙自协议议生效之日起起2个月内还还清。协议生生效2个月后后，乙并未履履行协议的约约定。下列说说法中，正确确的是（）A、甲可向法院院申请恢复原原判决的执行行 B、甲甲应向乙住所所地法院提起起民事诉讼C、由法院执行行和解协议 D、由由法院依职权权恢复原判决决的执行【答案】A【解析】P3223正中间“（三）执行行和解”，考过4、55次了。32.甲乙双方方签订总价为为100万的的合同,并设设定定金条款款,则定金的的最高限额应应为( )万元元.A、10 BB、30

20、CC、50 D、220【答案】D【解析】P388正中间“四、定金”的第2段最最后一句。命命题热点。33在全国重重点文物保护护单位的保护护范围内进行行爆破、钻探探、挖掘作业业的，必须经经（ ）批批准。A县级人民政府府 B省级人人民政府 C国国务院 D省省级文物行政政部门【答案】B【解析】P2007“（三）在文文物保护单位位保护范围和和建设控制地地带从事建设设活动的相关关规定”第56行行。34. 关于建建设工程施工工承包联合体体的说法，正正确的是（ ）A. 联合体的的资质等级按按照联合体中中资质等级较较高的单位确确定 BB. 联合体体属于非法人人组织C. 联合体各各方独立承担担相应的责任任 D.

21、联联合体的成员员可以对同一一工程单独投投标【答案】B【解析】P93394.35.根据建建筑法，领领取施工许可可证后因故不不能按期开工工的，应当向向发证机关申申请延期，关关于申请延期期的说法，正正确的是（ ）A延期每次不超超过3个月 BB应当由施工工企业提出申申请C延期没有次数数限制 D超过延延期时限但在在宽限期内的的施工许可证证仍有效【答案】A【解析】P533倒数第2段段。36、根据注注册建造师管管理规定，注注册机关对申申请注册建造造师的申请人人不予注册的的情形为（ ）。A、同时受聘于于两个或两个个以上单位的的B、被吊销注册册证书，自处处罚决定之日日起至申请注注册之日止不不满2年的C、因执业活

22、动动受到刑事处处罚，刑事处处罚执行完毕毕已满5年的的 DD、年龄超过过60岁的【答案】B【解析】P733倒数第一段段。37.某建设工工程施工项目目招标文件要要求中标人提提交履约担保保，中标人拒拒绝提交，则则应（ ）。A、按中标无效效处理 B、视为为放弃投标 C、按按废标处理 D、视视为放弃中标标项目【答案】D【解析】P966最上面“三、履约保保证金”第三行。38、关于施工工现场环境噪噪声污染防治治的说法，正正确的是( )。A、国家对环境境噪声污染严严重的落后设设备实行淘汰汰制度B、土石方施工工阶段，噪声声限值是昼间间70分贝，夜夜间55分贝贝C、打桩施工阶阶段，噪声限限值是昼间880分贝，夜夜

23、间禁止施工工D、在城市市区区噪声敏感建建筑物集中区区域内，禁止止夜间进行任任何产生环境境噪声污染的的建筑施工作作业。【答案】A【解析】P1884，BC考考核（一）第第2段，A考考核（二）第第2段，D考考核（三）第第1段。39、某工程部部位隐蔽前曾曾得到监理工工程师的认可可，但重新检检验后发现质质量未达到合合同约定的要要求，则关于于全部剥露、返返工的费用和和工期处理的的说法，正确确的是（ ）。A、费用和工期期损失全部由由承包商承担担 B、费费用和工期损损失全部由业业主承担C、费用由承包包商承担，工工期给予顺延延 D、费费用由业主承承担，工期不不顺延【答案】A【解析】P1220倒数第11行，本题与

24、与06年二级级32题几乎乎完全一样。40、施工合同同中约定按每每月确定的工工程量支付工工程款，发包包方没有按期期付款，承包包方欲请求法法院保护其民民事权利，该该诉讼时效期期间应从（）之日算算起、第一次付款款期限届满、最最后一次付款款期限届满、每次付款期期限届满、提提交工程款支支付申请【答案】B【解析】P3115倒数第33段。41因企业分分立而新设立立的建筑业企企业，其资质质等级应按（ ）。A原企业的资资质等级确定定 B降低一级原原企业的资质质等级确定 C最低资质等等级核定 D实际达达到的资质条条件核定【答案】D【解析】P622“3.企业发发生合并、分分立、改制的的资质办理”第2段。42、安全生

25、生产许可证条条例的直接接上位法立法法依据是（ ）A、安全生产法法 B、宪法法 C、建建筑法 D、建建设工程安全全生产管理条条例【答案】A【解析】超纲，安安全生产许可可证条例第第一条规定：“为了严格规规范安全生产产条件，进一一步加强安全全生产监督管管理，防止和和减少生产安安全事故，根根据中华人人民共和国安安全生产法的的有关规定，制制定本条例。”这题如果改为“建设部建筑施工企业安全生产许可证管理规定的直接上位法依据”，那就漂亮了，而且教材上P212倒数第2段有。43、某施工合合同中约定垫垫资但未约定定垫资利息，施施工企业请求求法院判决建建设单位返还还垫资及利息息时，根据相相关法律规定定可以预见的的

26、判决结果是是（ ）。A返还垫资并并按银行同期期贷款利率支支付利息 B、认认定垫资违法法，利息予以以没收C、返还垫资但但不支付利息息 D、返返还垫资并双双倍支付利息息【答案】C【解析】P1224“4.工程垫垫资的处理”。44、建设单位位应自建设项项目投入试生生产之日起（ ）个月月内，向有关关部门申请该该建设项目需需要配套建设设的环境保护护设施竣工验验收。 A、33 B、1 C、2 D、5 【答案】A【解析】P2990“三、建设工工程环保竣工工验收”第2段。45. 某施工工合同约定按按固定价结算算工程价款。完完工后双方无无法就调价问问题达成一致致，施工企业业起诉并请求求进行造价鉴鉴定 。关于于该案

27、鉴定的的说法，正确确的是（ ）A、鉴定申请应应当在庭审结结束前提出 B、鉴鉴定报告由造造价主管部门门出具C、法院对鉴定定请求不予支支持 D、鉴定期期间计入审限限【答案】C【解析】超纲。考考核最高人民民法院关于于审理建设工工程施工合同同纠纷适用法法律问题的解解释（法释释（20044）14号）第二十二条：“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该知识点。A错，当事人申申请司法鉴定定，应在举证证期限内提出出；B错，司司法鉴定应当当由当事人共共同委托或法法院委托的司司法鉴定机构构作出；D错错，鉴定期间间不计入审限限（超纲）。46. 仲裁裁裁

28、决书自（ ）之之日起发生法法律效力。A. 发出 B. 当事人收到到 C. 申请撤销销期限届满 D. 作出出【答案】D【解析】P3229“四、仲裁裁裁决”第一段最后后一句。47. 甲公司司与乙公司就就买卖合同纠纠纷在中国某某仲裁委员会会仲裁，乙申申请财产保全全，要求扣押押甲在中国某某港口的一批批设备，仲裁裁委员会对乙乙的申请的处处理，正确的的是（ ）A、将乙的申请请提交港口所所在地的中级级法院裁定 B、不予予受理，告知知乙直接向有有关法院提出出申请C、将乙的申请请提交甲所在在地的基层法法院裁定 D、审查查后，直接作作出裁定，由由设备所在地地的法院执行行【答案】A【解析】P3331最下面“三、涉外

29、仲仲裁案件的证证据、财产保保全”第一段。为为2005年年司法考试卷卷三第47题题，原题为“中国甲公司司与某国乙公公司”，题目都抄抄错了，这里里如果不是涉涉外仲裁，应应选择C。民诉258条：“当事人申请请采取财产保保全的，中华华人民共和国国的涉外仲裁裁机构应当将将当事人的申申请，提交被被申请人住所所地或财产所所在地的中级级人民法院裁裁定。”48、张某因与与某施工企业业发生合同纠纠纷，委托李李律师全权代代理诉讼，但但未作具体的的授权。则李李律师在诉讼讼中有权实施施的行为是（ ）。A、提起反诉 B、提提出和解 C、提出出管辖权异议议 D、部部分变更诉讼讼请求【答案】C【解析】P3009案例上一一段。

30、49在建工程程的建筑物、构构筑物或者其其他设施倒塌塌造成他人损损害的，由建建设单位与施施工企业承担担连带责任。该该责任在债的的产生根据中中属于（ ）之之债。A侵权 B合同 CC无因管理理 D不当得得利【答案】A50.甲公司向向乙公司订作作一批预制板板，乙开工不不久，甲需要要将预制板加加厚，遂要求求乙停止制作作。关于甲权权利义务的说说法，正确的的是（ ）A、甲应支付相相应部分报酬酬 BB、甲不得中中途要求乙停停止制作C、甲应支付全全部约定报酬酬 DD、甲不用赔赔偿乙的损失失【答案】A【解析】P1661最下面“3.依法赔赔偿损失的义义务”第一行。51.当分包工工程发生安全全事故给建设设单位造成损损

31、失时，关于于责任承担的的说法，正确确的是（ ）A、建设单位可可以要求分包包单位和总承承包单位承担担无限连带责责任B、建设单位与与分包单位无无合同关系，无无权向分包单单位主张权利利C、总承包单位位承担责任超超过其应承担担份额的，有有权向有责任任的分包单位位追偿D、分包单位只只对总承包单单位承担责任任【答案】C【解析】P1001“四、总分包包的连带责任任”，这题每年年都考，但是是有越出越烂烂的迹象。52.某建设工工程项目中标标人与招标人人签订合同并并备案的同时时，双方针对对结算条款签签订了与备案案合同完全不不同的补充协协议。后双方方因计价问题题发生纠纷，遂遂诉至法院。法法院此时应该该（ ）作作为结

32、算工程程款的依据。A、双方达成的的补充协议 B、双双方签订的备备案合同 C、类类似项目的结结算价格 D、市市场的平均价价格【答案】B【解析】P877“（九）签订订合同”第2段第44行。第一年年考核阴阳合合同，这是最最简单的考法法。今后会逐逐步深入。53、某建设工工程施工合同同约定，合同同工期为188个月，合同同价款为20000万元。建建议单位在申申请领取施工工许可证时，应应当到位的建建设资金原则则上不得少于于（ ）万万元。A、100 BB、200 CC、10000 D、6000【答案】D【解析】P522倒数第一段段。54、关于设计计单位的权利利的说法，正正确的是（ ）。A、为节约投资资成本，设

33、计计单位可不依依据勘察成果果文件进行设设计B、有特殊要求求的专用设备备，设计单位位可以指定生生产厂商或供供应商C、设计单位有有权将所承揽揽的工程交由由资质等级更更高的设计单单位完成D、设计深度由由设计单位酌酌定【答案】B【解析】P2883“五、依法规规范设计对建建筑材料等的的选用”第3行，无无特殊要求，不不得指定；有有特殊要求，可可以指定。55、某建设工工程项目施工工过程中发生生不可抗力时时间，建筑物物受损严重，部部分施工机具具损毁，施工工人员受伤，工工期拖延一个个月，关于损损失承担的说说法，正确的的是（ ） A、工期期不予顺延 B、建筑物物受损由施工工企业承担 C、施工工机具损毁由由施工企业

34、自自行承担 D、施工工人员受伤由由建设单位承承担【答案】C【解析】P1335“四、违约责责任的免除”第2段。有有关不可抗力力的具体风险险负担原则，教教材没有详细细展开，有兴兴趣的同学可可以参考我的的博文：http:/wwww.shisshuobllog.coom/Teaacher_Blog_View.aspx?id1=3347&idd=12388。56某人挂靠靠某建筑施工工企业并以该该企业的名义义承揽工程，因因工程质量不不合格给建设设单位造成较较大损失，关关于责任承担担的说法，正正确的是（ ）.A、建筑施工企企业与挂靠个个人承担连带带赔偿责任 B、挂挂靠的个人承承担全部责任任C、建筑施工企企业

35、承担全部部责任 D、建筑施施工企业与挂挂靠个人按比比例承担责任任【答案】A【解析】P1005“二、承包单单位违法行为为应承担的法法律责任”第2段第33行，这个点点已经考过好好几次。57、根据建建设工程安全全生产管理条条例，建设设工程施工前前，应当对有有关安全施工工的技术要求求向施工作业业班组、作业业人员作出详详细说明的是是施工企业的的（ ）。A、负责项目管管理的技术人人员 B、项目负负责人 C、技术负负责人 D、安安全员【答案】A【解析】P2220第233行。58、某施工合合同约定以建建设工程价款款结算暂行办办法作为结结算依据，该该工程结算价价约40000万元，发包包人应从接到到承包人竣工工结

36、算报告和和完整的竣工工结算资料之之日起（ ）天内核对对（审查）完完毕并提出审审查意见。A20 B30 C、660 DD45【答案】D【解析】P2993“（二）工程程竣工结算审审查期限”。5920111年2月，下下列人员向所所在单位提出出订立无固定定期限劳动合合同，所在单单位不同意，其其中不满足订订立无固定期期限劳动合同同法定条件的的是（ ）。A赵先生20010年1月月入职丁企业业后，该企业业在20100年11月才才与之签订书书面劳动合同同 B张女士士于19911年1月份到到甲企业后一一直在该企业业工作 C王先生于11989年进进入乙国有企企业工作，22008年33月，该企业业改制，王先先生已年

37、满550岁D李女士已经经连续与丙企企业签订两次次固定期限劳劳动合同，再再次续订劳动动合同时，该该企业将李女女士提升为市市场部部长【答案】A【解析】P1337案例上一一段。60.根据建建设工程安全全生产管理条条例，建设设单位不得压压缩（ ）工期A定额 B标准 C法定 DD合同【答案】D【解析】P2552第一段。61、根据建建设工程质量量管理条例，建建设单位应当当自建设工程程竣工验收合合格之日起（ ）日内内，将建设工工程验收报告告和规划、公公安消防、环环保等部门出出具的认可文文件或者准许许使用文件报报建设行政主主管部门或者者其他有关部部门备案。A5 B、115 C、110 D、330【答案】B【解

38、析】P2996“1Z3077045竣工工验收备案的的规定”标题下第11行。62、根据建建设工程质量量管理条例，建建设工程竣工工验收应当具具备的条件不不包括（ ）A、完成建设工工程设计和合合同约定的各各项内容 B、有完完整的技术档档案和施工管管理资料C、建设单位和和施工企业已已签署工程结结算文件 D、勘察察、设计、施施工、工程监监理等单位已已分别签署质质量合格文件件【答案】C【解析】P2887倒数第一一行起，命题题热点。63、对于依法法必须招标的的工程建设项项目，排名第第一的中标候候选人（ ），招标标人可以确定定排名第二的的中标候选人人为中标人。A、提供虚假资资质证明 B、向向评标委员会会成员行

39、贿C、因不可抗力力提出不能履履行合同 D、与招标标代理机构串串通【答案】C【解析】P955“（一）中标标人的确定范范围”第2段第33行。64.甲公司与与乙公司因合合同纠纷向某某区基层法院院起诉，乙应应诉，经开庭庭审理，法院院判决甲胜诉诉，乙对区法法院的判决实实体内容无异异议，却以双双方签订了仲仲裁协议为由由向市中级法法院提出起上上诉，要求据据此撤销一审审判决，市中中级法院的正正确处理应为为（ ）A查清事实后改改判，驳回甲甲的诉讼请求求 B仲裁裁协议如果有有效，则裁定定撤销一审判判别决，驳回回甲的起诉C裁定驳回乙的的上诉，维持持原判决 D裁定撤撤销一审判决决，发回原法法院重审【答案】C【解析】超

40、纲，原原题为20008年司法考考试卷三366题。教材中中无明确表述述，根据最高高人民法院关关于适用中中华人民共和和国民事诉讼讼法若干问问题的意见（法发（922）22号）第1488条：当事人人一方向人民民法院起诉时时未声明有仲仲裁协议，人人民法院受理理后，对方当当事人又应诉诉答辩的，视视为该人民法法院有管辖权权。65、甲省人民民政府作出了了批准该省乙乙市人民政府府在乙市某村村征用土地的的批复。其后后，乙市规划划建设局授予予丙公司拆迁迁许可证，拆拆除该村一组组住户的房屋屋。住户不服服，欲请求法法律救济。下下列说法中，正正确的是（ ）A、住户不得对对乙市规划建建设局授予拆拆迁许可证的的行为提起诉诉讼

41、B、住户对甲省省人民政府征征用土地的批批复不服，应应当先申请复复议再提起诉诉讼C、住户可以对对乙市人民政政府征用补偿偿决定提起诉诉讼D、住户不得请请求乙市人民民政府撤消乙乙市规划建设设局授予丙拆拆迁许可证的的行为【答案】C【解析】本题是是2005年年司法考试卷卷二44题，即即使对司考的的考生来说，也也难了。为什什么建造师考考试会考这种种坑爹的题，只只能解释为命命题人因为自自己会做这个个题，得瑟起起来holdd不住了。AAC，当事人人认为行政机机关具体行政政行为侵犯自自身合法权益益的，可以提提起行政复议议或行政诉讼讼，A为行政政许可，C为为行政征用，均均属于具体行行政行为。 B错，注注意本案中，

42、作作出具体行政政行为的是乙乙市政府，甲甲省政府的批批复不属于具具体行政行为为。66.建设单位位委托设计单单位进行设计计工作，双方方没有约定著著作权的归属属，图纸由甲甲设计师完成成，则图纸的的著作权归（ ）A建设单位和设设计单位共同同所有 B设计计单位和甲设设计师共同所所有C建设单位和甲甲设计师共同同所有 D建设设单位独自所所有【答案】B【解析】详见007年一级第第3题的解析析。67. 关于仲仲裁裁决效力力的说法，正正确的是（ ）A、仲裁裁决具具有强制执行行力，一方当当事人不履行行，对方当事事人可以向仲仲裁委员会申申请强制执行行B、仲裁裁决在在所有承认认和执行外国国仲裁裁决公公约缔约国国或地区，

43、不不能直接承认认和执行C、当事人向人人民法院请求求撤销裁决决决定的，该裁裁决书不发生生法律效力D、一裁终局，当当事人就同一一纠纷再申请请仲裁或向人人民法院起诉诉的不予受理理【答案】D68.某项工程程2007年年开工，20008年年底底竣工验收合合格，该工程程项目经理王王某20099年跳槽到其其它公司。22011年王王某被发现由由于其故意在在该工程施工工期间违反国国家有关质量量管理规定，造造成了一般质质量事故，关关于王某的法法律责任的说说法，正确的的是（）A、应追究王某某的刑事责任任 BB、可追究王王某的民事责责任C、不应追究王王某的行政责责任 D、应应追究王某的的劳动责任【答案】无正确确答案【

44、解析】本题不不严密，考核核P276“四、构成犯犯罪的追究刑刑事责任”及 P81“七、注册执执业人员因过过错造成质量量事故应承担担的法律责任任”。 建设设工程质量管管理条例772条规定：“违反本条例例规定，注册册建筑师、注注册结构工程程师、监理工工程师等注册册执业人员因因过错造成质质量事故的，责责令停止执业业年；造成成重大质量事事故的，吊销销执业资格证证书，年以以内不予注册册；情节特别别恶劣的，终终身不予注册册。”本条款规定定了注册执业业人员违法执执业的行政责责任。本案中中，王某的违违法行为导致致质量事故发发生，应作出出责令停止执执业1年的行行政处罚，CC错。 刑法法137条条规定：“建设单位、设设