分布式PC总承包合同-xxxx2016080920403.docx

《分布式PC总承包合同-xxxx2016080920403.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分布式PC总承包合同-xxxx2016080920403.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号:【项目业主名称称】【装机容容量】分布式光伏发电电项目PC总承包合同同发包人：承包人：合同签订地：XXXXXXXX2016年xxxx月xxxx日目录第一部分：合同协议书3第二部分合同条款6第一条词语定义6第二条付款方式和条件8第三条监理人11第四条开工及延期开工13第五条设备材料供应14第六条承包人的一般义务17第七条施工、竣工验收、结算与保修项基本原则20第八条变更设计23第九条暂停施工23第十条检查和返工24第十一条施工安全和工伤事故24第十二条质量要求25第十三条保密约定26第十四条争议解决27第十五条违约责任27第十六条不可抗力28第十七条本合同的生效、变更、解除和终止28第十

2、八条保险30第十九条其它约定31第二十条廉洁约定31第三部分技术方案及要求33第一部分：合同同协议书鉴于发包人拟建建设【项目业业主名称】【装装机容量】分分布式光伏发发电项目，并依据中中华人民共和和国合同法及及有关规定，委托承包人承担上述项目的PC总承包工作。经发包人和承包人充分协商一致，特签订合同，以便双方遵照执行。1、工程概述1.1 工程程名称：。（以以下简称“本本工程”）1.2 工程程地点：。 1.3 工程程范围以本合合同附件一工工程承包范围围为准。2、合同由下列列文件构成：(1) 合同协协议书；(2) 合同条条款；(3) 技术方方案及要求；(4) 其他有有关文件及附附件。3、PC总承包包

3、合同单价本合同固定单价价为人民币【 】元元/瓦（含税价），总总价按照项目目实际并网发发电的装机容容量计算。4、项目装机容容量项目拟装机容量量为【 】，实实际装机容量量以通过竣工工验收且并网网发电的装机机容量为准。5、安全目标杜绝人身死亡事事故；杜绝重重大机械设备备事故；杜绝绝重大火灾事事故；杜绝主主要设备的损损坏事故；杜杜绝负主要责责任的重大交交通事故；杜杜绝重大环境境污染事故；杜绝重大垮垮（坍）塌事事故；避免和和严格控制一一般安全事故故。6、质量目标本工程质量标准准全面达到国国家和电力行行业合格标准准以及发包人人的技术、质质量要求，且且本工程100%合格通过验验收。7、工期目标开工日期：以发

4、发包人签发的的开工通知所载明的的开工日期为为准，承包人人应当严格按按照发包人要要求的开工日日期进场施工工。工期：承包人应应自开工日期期之日起的【 】天天内完成本项项目的全部PPC总承包工工作，且应确确保项目在上上述期限内实实现满发并网网发电。8、承包人承诺诺承包人向发包人人保证按合同同的约定，进进行项目采购购、土建、机机电安装施工工、调试及检检测直至竣工工投产完成本本工程，使本本工程按合同同约定验收及及并网发电，并并在质量保修修期内负责修修复所有故障障和缺陷。承包人必须在设设备采购前向向发包人提交设备采购购的技术协议议，以便发包包人进行审核核，经发包人人审核同意后后才能施工和和采购设备。承包人

5、在施工过过程中应接受受发包人质监监人员的质量量抽查，承包包人应当予以以无条件配合。9、发包人承诺诺在承包人按照合合同约定及发发包人要求全全部履行本合合同义务的情情况下，发包包人按合同约约定向承包人人支付工程款款项。10、合同生效效合同自双方法定定代表人或其其授权代表人人签字并加盖盖单位公章或或合同专用章章即行生效。11、合同份数数：合同正本肆份，副副本陆份。发发包人执合同同正本叁份，副本叁叁份；承包人人执合同正本本壹份，副本本叁份，具有有同等法律效效力。(本页为【项项目业主名称称】【装机容容量】分布式式光伏发电项项目PC总承承包合同签字字页，无正文文)发包人(公章): 承包人人(公章):法定代

6、表人或授授权代表人: 法定代代表人或授权权代表：地址: 地址: 开户银行: 开开户银行: 帐号: 帐号: 联系人： 联联系人： 电话: 电电话: 传真: 传真: 第二部分 合同同条款按照中华人民民共和国合同同法和中中华人民共和和国建筑法及相相关法律法规规的规定，结结合本工程具具体情况，双双方达成如下下条款，以资资双方共同遵遵照执行。第一条 词语定定义下列词语除双方方另有约定外外，应具有本本条所赋予的的定义：1.1“合同”系系【项目业主主名称】【装装机容量】分分布式光伏发发电项目PCC总承包合同同，包括合同同协议书、合合同条款及附附件、双方同同意并签署的的技术资料、图图纸、变更、补补充协议、双双

7、方签署的会会议纪要、履履约保函等文文件以及可能能明确列入合合同中的此类类进一步的补补充文件。1.2“发包人人要求”系指指发包人在合同同协议书、合合同条款及合合同附件中列列明的工程目目标、范围、和和(或)其他他技术标准，以以及按合同对对上述各项文文件所作的补补充和修改。1.3“发包人人”系指【发发包人名称】及其财产所有权的合法继承人或合法受让人。1.4“承包人人”系指【承承包人名称】及其财产所有权的合法继承人。1.5“监理工工程师”（如如有）系指发发包人为实现现合同目的委委托的或指定定的承担合同同工程监理工工作的单位或或个人。1.6“争议裁裁决机构”系系指在合同中中双方均同意意的仲裁机构构或法院

8、。1.7“天”系系指一个公历历日，“年”系系指365天天。1.8“满发并并网发电”系指本工程程完工且全部设计装装机容量均实实现并网发电电。1.9“竣工验验收”系指按按照国家有关关规定，由发发包人组织的的对本项目工工程建设质量量和工程投资资执行情况进进行全面检查查和总体评价价的验收。验验收合格的，双方签署署“工程竣工工验收合格证证书”。验收不合合格的，承包包人应当严格格按照发包人人要求在发包包人规定的时时间内对不合合格项目进行行整改，待整整改完成后，由由承包人报请请发包人重新新组织竣工验验收。1.10“整改改消缺期”系系指本工程未未通过发包人人竣工验收，发发包人给予承承包人的用于于本工程整改改消

9、缺的期限限，整改消缺缺期限为一个个月。在整改改消缺期结束束后，承包人人可再次向发发包人申请进进行竣工验收收。1.11“有条条件竣工验收收”系指在本本工程在经承承包人两次整整改消缺后仍仍无法通过发发包人竣工验验收的情况下下，由承包人人申请，经发发包人同意，双双方对仍需整整改消缺的事事项以及整改改消缺要求、预预算进行明确确的书面约定定后，发包人人对不涉及整整改消缺的部部分工程进行行竣工验收，验验收合格后签签发“工程竣竣工验收合格格证书”，在在该证书中就就有条件竣工工验收、遗留留整改消缺事事项、预算等等内容进行明明确记载。1.12“合同同价格”系指指在合同协议议书中规定的的价格，是发发包人用于支支付

10、给承包人人承担工程管管理、设备材材料采购、运运输、卸货、保保管、搬运、安安装、土建、建建筑施工、机机电安装及调调试、竣工、验验收、缺陷修修复、并网手手续办理等直直至质量保证证期满，完成成全部工程和和所有工作的的费用总和，除除本合同另有有约定外，合合同价格不予予变更。1.13“质量量保证期”系系指承包人在在本合同项下下为本工程提提供的质量保保修期限，如如本工程在质质量保证期内内出现质量事事故的，承包包人应当按照照发包人的要要求进行维修修或者更换，相相关费用由承承包人承担。质质量保证期在在本工程通过过发包人竣工工验收之日起起算，设计、土土建、机电安安装工程的质质量保证期为为24个月，设备材料的质量

11、保证期为60个月。1.14“质保保金”系指发发包人根据本合同规定，为为保证在质量量保修期内保保修工作的正正常进行而保保留的款项。质量保证期内如承包人未履行质保责任，发包人有权委托第三方对工程存在的质量缺陷进行维修，由此产生的费用及发包人所遭受的损失发包人有权从质保金中扣除，质保金不足以补偿发包人的，发包人有权向承包人索赔。1.15“发包包人项目经理理”系指发包包人在合同中中明确指明的的项目管理人人员，或发包包人以其他方方式任命的项项目管理人员员。1.16“分包包商”系指为为完成部分工工程，经发包包人同意的部部分工程的分分包商。1.17“屋顶顶业主”系指指发包人项目目所使用屋顶顶的建筑物业业主，

12、即【屋屋顶业主名称称】。1.18“发包包人设备”系系指按照本合合同约定由发发包人负责采采购、供应的的设备材料。1.19“监理理人”系指受受发包人委托托对合同履行行实施管理的的法人或其他他组织。1.20“监理理工程师”系系指由监理人人委派对合同同履行实施管管理的负责人人。第二条 付款方方式和条件2.1合同固定定单价为人民币币【】元/瓦（含税价）。本合同为固固定单价合同，承包人人在签订本合合同前对本合合同项下工程程的全部技术术说明、合同同条件、本合合同项下工程程所在周围环环境、交通道道路等情况均均已详细研究究并已充分预预估并了解工工程所需费用用，双方协商商确认的单价价已按合同条条款中的承包包范围、

13、质量量标准、工期期等要求充分分考虑了人工工费、材料费费、设备费、运运输费、机械械费、措施费费、管理费、利利润、税费及及办理工程竣竣工验收所发发生的费用等等一切费用在在内，除本合合同另有约定定外，本合同同单价不予变变更。本合同总价暂计计为人民币【 】元元，实际总价价按照本项目目工程通过竣竣工验收且满满发并网发电电的实际装机机容量计算。2.2合同款项项的支付节点点如下：2.2.1 预预付款本合同签署生效效且承包人向向发包人提供供相当于合同同总价10%的银行履约约保函、相应应金额的增值值税专用发票票和财务收款款收据及承包包人按照本合合同第十九条条购买的保险险的保险单以以及承包人按按照附件九报价清单单

14、格式提交交的报价清单单后的十五个个工作日内，发包人向承包人支付本合同价款总额10 %的款项作为工程预付款。2.2.2进度度款2.2.2.11项目完成支架架、组件、汇汇流箱及逆变变器的安装满满三十天后，承承包人向发包包人提交以下下材料，经发发包人审核无无误后十个工工作日内，发发包人向承包包人支付进度度款至合同总总价的40%（实际付款金金额=实际并并网装机容量量X合同单价价X40%-合同暂计总总价X10%）：1）付款申请书书；2）相应金额的的财务收款收收据和增值税税专用发票；3）电缆头供应应商按照附件件四出具的电电缆头质量保保证书。2.2.2.22 项目通过过发包人竣工工验收后，承承包人向发包包人

15、提价以下下资料，经发发包人审核无无误后的十个个工作日内，发发包人向承包包人支付进度度款至合同总总价的90%（实际付款款金额=合同同总价的900%-合同总总价的40%）：1）付款申请书书；2）相应金额的的财务收款收收据和相当于于合同总价剩剩余部分款项项的全部增值值税专用发票票；3）竣工资料（含含竣工图纸贰贰份，电子版版壹份）；4）项目工程保保修证书以及及承包人采购购的所有设备备的质量合格格证、质量保保修证书；5）发包人、承承包人、监理理单位三方盖盖章确认的竣竣工结算报告告；6）工程竣工验验收合格证书书及项目电站站通过竣工试试验的试验结结果报告（含含项目所在地地电网公司要要求的各项试试验）。在并网

16、后两个月月内，如果发包方未组组织验收，承承包方可以申申请发包方向向其支付上述述对应的工程程款。2.2.3质保保金：本合同同总价的10%（按照项目目工程实际并并网装机容量量计算的合同同总价）。工程竣工验验收合格之日日起满2年且不存在任任何质量问题题的，承包人人向发包人提提交以下资料料且经发包人人确认无误后后十个工作日日内，发包人人向承包人支支付质保金：1）相应金额的的财务收款收收据；2）按照本合同同第2.5款款开具的质量量保函。2.3履约保函函本合同签署生效效后的十个工工作日内，承承包人应向发发包人提供一一份金额相当当于合同暂计计总价10%的银行履约约保函。履约约保函有效期期为三个月，并并保证期

17、在发发包人颁发“工工程竣工验收收合格证书”前前一直有效（即即如果履约保保函的有效期期三个月到期期时工程因非非发包人原因因尚未完成竣竣工验收的，承承包人应提供供新的有效期期为三个月的的同等银行履履约保函；工工程完成竣工工验收时，履履约保函的有有效期尚未届届满的，则发发包人应将履履约保函直接接退还给承包包人）。履约约保函的正本本由发包人保保存。执行履履约保函的全全部费用均由由承包人承担担。若因承包包人违约而导导致发包人执执行履约保函函的，并且导导致履约保函函金额不足合合同总价100%的，则承承包人应在收收到发包人书书面通知之日日起的十个工工作日内予以以补足。履约约保函格式以以附件五的保保函格式为准

18、准，如承包人人采用其他履履约保函格式式的，需得到到发包人的事事先确认。2.4质量保函函项目工程竣工验验收合格之日日起满2年后后的十个工作作日内，承包包人应向发包包人提供一份份金额相当于于项目设备采采购总价100%的银行质质量保函。质质量保函有效效期为三年，至至项目设备质质保期满为准准。质量保函函格式以附件件六的保函格格式为准，如如承包人采用用其他质量保保函格式的，需需得到发包人人的事先确认认。第三条 监理人人3.1监理人的的职责和权力力监理人受发包人人委托，享有有合同约定的的权力，其所所发出的任何何知识应视为为已得到发包包人的批准。未未经发包人批批准，监理人人无权修改合合同。合同约定应由承承包

19、人承担的的义务和责任任，不因监理理人对承包人人文件的审查查或批准，对对工程、材料料和工程设备备的检查和检检验，以及为为实施监理作作出的指示等等职务行为而而减轻或解除除。3.2监理工程程师发包人应在发出出开工通知前前将监理工程程师的任命通通知承包人。监监理工程师更更换时，应提提前7天通知知承包人。监监理工程师超超过2天不能能履行职责的的，应委派代代表代行其职职责，并通知知承包人。3.3监理人员员监理工程师可以以授权其他监监理人员负责责执行其指派派的一项或多多项监理工作作。监理工程程师应将被授授权监理人员员的姓名及其其授权范围通通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到监理工程师

20、的同意，与监理工程师发出的指示具有同等效力。监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。监理工程师授权权的监理人员员对承包人文文件、工程或或其采用的材材料和工程设设备未在约定定的或合理的的期限内提出出否定意见的的，视为已获获批准，但不不影响监理人人在以后拒绝绝该项工作、工工程、材料或或工程设备的的权利，监理理人的拒绝应应当符合法律律规定和合同同约定。承包人对监理工工程师授权的的监理人员发发出的指示有有疑问的，可可在该指示发发出的48小时内向向监理工程师师提出书面异异议，监理工工程师应在448小时内对对该指示予以以确认、更改改或撤销。除本合同另有约约定外，监理理工程师不得

21、得将第3.55款约定的权权力授予其他他监理人员。3.4监理人的的指示监理人应按第33.1 款的的约定向承包包人发出指示示，监理人的的指示应盖有有监理人授权权的项目管理理机构章，并并由监理工程程师或监理工工程师约定授授权的监理人人员签字。承承包人收到监监理人作出的的指示后应遵遵照执行。在紧急情况下，监监理工程师或或其授权的监监理人员可以以当场签发临临时书面指示示，承包人应应遵照执行。监监理应在临时时书面指示发发出后24小时内发发出书面确认认函，监理人人在24小时内未未发出书面确确认函的，该该临时书面指指示应被视为为监理人的正正式指示。承包人只从监理理工程师或按按第3.3款被授权的的监理人员处处取

22、得指示。由于监理人未能能按合同约定定发出指示、指指示延误或指指示错误而导导致承包人费费用增加和(或)工期延误的的，发包人应应承担由此增增加的费用和和(或)工期延误，并并向承包人支支付合理利润润。3.5商定或确确定合同约定监理工工程师应按照照本款对任何何事项进行商商定或确定时时，监理工程程师应与合同同当事人协商商，尽量达成成一致。不能能达成一致的的，监理工程程师应认真研研究后审慎确确定。监理工程师应将将商定或确定定的事项通知知合同当事人人，并附详细细依据。对监监理工程师的的确定有异议议的，构成争争议，按照第第24 条的约约定处理。在在争议解决前前，双方应暂暂按监理工程程师的确定执执行，按照第第2

23、4 条的约约定对监理工工程师的确定定作出修改的的，按修改后后的结果执行行，由此导致致承包人增加加的费用和(或)延误的工期期由发包人承承担。第四条 开工及及延期开工4.1开工：承承包人应当按按照发包人开开工通知所载载明的时间进进场施工，承承包人应当严严格按照发包包人通知的开开工时间进场场施工。4.2工期：承承包人应自开开工日期之日日起的【 】天内内完成本项目目的全部PCC总承包工作作，且应确保保项目在上述述期限内实现现满发并网发发电。4.3工期延误误在组织施工过程程中，如遇到到下列情况，双双方应及时进进行协商，相相应顺延工期期：4.3.1 因因不可抗力事事件或其他非非承包人责任任造成的爆炸炸、火

24、灾等事事件，承包人人应立即通知知发包人，并并采取措施尽尽力减少损失失。不可抗力力事件结束后后的48小时时内，双方就就损失情况和和工期延期进进行协商，形形成书面协议议；4.3.2 因因发包人提出出变更计划或或要求变更设计计导致工期出出现延误的；4.3.3按施施工准备规定定，发包人未未提供施工现现场水、电源源、道路接通通条件，障碍碍物未能清除除，影响进场场施工的；4.3.4发包包人未按约定定提供所需书书面形式的指指令、确认单单、批准手续续等，经承包包人书面催告告后十五日后仍未未提供相关书书面指令、确确认单、批准准手续等，致致使施工不能能正常进行。4.3.5发包包人未按约定定提供具备施施工条件的屋屋

25、顶，致使施施工不能正常常进行。上述述顺延工期的的情形需要得得到发包人项项目经理和监监理工程师的的签字确认后后方为有效，否否则，发包人人不予认可。非上述原因，工工程不能按合合同工期竣工工，承包人应应按协议条款款约定承担违违约责任。第五条设备材料料供应5.1承包人采采购设备材料料5.1.1由承承包人负责采采购除发包人人设备以外的的全部本项目目工程并网发发电所需的全全部设备材料料。5.1.2本项项目工程的主主要设备为支支架、开关柜柜、汇流箱、二二次设备、SSVG、电缆缆头、电缆、集集中式逆变器器/组串式逆逆变器、箱变变、主变、消消弧线圈及小小电阻，承包包人应当向附附件二设备备供应商短名名单内列明明的

26、供应商采采购。如承包包人违反本款款约定的，发发包人有权禁禁止承包人采采购的设备材材料进行项目目现场，且有有权要求承包包人限期更换换，由此产生生的费用全部部由承包人自自行承担，若若因此造成本本项目工程工工期延误的，承承包人应当按按照本合同的的有关规定承承担工期延误误的违约责任任。5.1.3除本本合同第5.1.22款所约定的的主要设备的的采购外，其其他本项目工工程所需要的的设备材料，承承包人应严格格按照国家及及行业标准采采购，发包人人有权对该等等材料设备的的采购进行随随机抽检，抽抽检不合格的的，发包人有有权要求承包包人予以更换换，由此产生生的费用全部部由承包人自自行承担，若若因此造成本本项目工程工

27、工期延误的，承承包人应当按按照本合同的的有关规定承承担工期延误误的违约责任任。5.1.4承包包人供应的材材料设备由承承包人负责采采购、运输、装装卸货、场内内二次搬运、储储存、保管等等。5.1.5承包包人采购的材材料设备在使使用前，承包包人应进行检检验，不合格格的不得使用用。发包人有有权要求对承承包人采购的的设备材料进进行抽检，抽抽检不合格的的，有权禁止止承包人使用用该等设备材材料。5.1.6在承承包人的供应应商就承包人人负责采购的的设备、材料料开始生产前前，承包人应应提前通知发发包人，发包包人可视具体体情况决定是是否至承包人人的供应商见见证出厂试验验。如发包人人要求见证出出厂试验的，承承包人应

28、当予予以妥善安排排并协助进行行。发包人发发现承包人采采购并使用不不符合设计或或质量标准要要求的材料设设备时，有权权要求承包人人负责修复、拆拆除或重新采采购，由此发发生的费用由由承包人承担担，延误的工工期不予顺延延。5.1.7承包包人应当按照照发包人要求求向发包人提提供承包人采采购的设备材材料的质量检检验合格证书书和质量保证证书，否则，发发包人有权拒拒绝向承包人人支付本合同同项下的相应应合同款项。5.1.8承包包人负责采购购的设备材料料自运抵项目目现场，且承承包人完成卸卸货并经发包包人对数量、外外观、质量进进行确认后，所所有权归发包包人所有，承承包人需确保保发包人享有有排他的、不不受干扰的、没没

29、有瑕疵的所所有权。5.1.9 承承包人所采购购的设备、材材料造成发包包人的损失，包包括但不限于于发电量减少少导致的电费费收入损失、电电站暂停运行行导致的电费费收入损失、电电力管理部门门考核对发包包人的处罚以以及人力等其其他费用，均均有承包人承承担。5.1.10 因不可抗力力导致承包人人采购的设备备材料损坏的的，承包人应应协调设备材材料的供应商商对损坏的设设备材料进行行评估及处理理。5.2发包人设设备5.2.1本合合同项下发包包人设备为太太阳能光伏组组件。5.2.2发包包人应当按照照承包人提供供的施工计划划所要求的时时间向承包人人提供发包人人设备。5.2.3承包包人应负责发发包人设备的的现场卸货

30、、场场内二次搬运运、保管、储储存等工作，承承包人承担上上述工作的费费用已经包含含在本合同单单价中，发包包人无需向承承包人支付其其他任何费用用。如因承包包人管理不善善造成发包人人设备损坏或或者灭失的，承承包人应负责责进行维修或或者更换，造造成发包人经经济损失的，承承包人应当予予以赔偿。5.3监造发包人有权要求求对承包人采采购的设备材材料进行监造造，承包人应应当提供积极极配合。第六条 承包包人的一般义务除本合同其它条条款约定以外外，承包人的的一般义务如如下：6.1承包人应应按照合同设设计、实施和和完成工程，并并修补合同规规定的工程中中由承包人造造成的任何缺缺陷。完成后后，合同中规规定的由承包包人负

31、责的工工程应能满足足合同规定的的工程预期目目的。承包人人应提供合同同规定的由承承包人负责的的生产设备和和承包人文件件，以及施工工、完工和修修补缺陷所需需的所有临时时性或永久性性的承包人人人员、货物、消消耗品及其他他物品和服务务。6.2承包人应应完成为满足足发包人要求求或合同隐含含要求的任何何工作，以及及（合同虽为为提及但）为为工程的稳定定、或完成、或或安全和有效效运行所需的的所有工作。6.3承包人应应对所有合同同范围内的（除除合同明确由由发包人完成成的工作外）现现场作业、所所有施工方法法和全部工程程的完备性、稳稳定性和安全全性承担责任任。6.4承包人应应当严格进行行现场的施工工管理。6.5承包

32、人应应支付，并应应要求其分包包商支付有关关部门依法对对承包人或其其分包商及其其劳工或雇员员在履行本合合同时所征收收的所有税款款及其他收费费。6.6承包人应应负责与其他他系统的接口口工作，并服服从发包人或或监理（如有有）现场协调调、安排。6.7承包人应应保证系统2240小时试试运期间不因因承包人的责责任造成停运运，应保证系系统240小小时试运结束束后在24个个月的质保期期内不因承包包人的责任造造成停运。6.8本合同签签署生效后，不不得以任何理理由提出涨价价、降低标准准等影响发包包人利益和工工程进展的要要求。承包人人承诺不因满满足合同进度度要求或者变变更进度而要要求发包人追追加任何合同同费用。6.

33、9承包人负负责承担对相相关专业参建建单位的工程程资料管理审审查移交与接接受工程质量量监检的专业业对口实施统统一管理，对对具体的管理理费用与责任任落实，按照照规范规定由由发包人项目目经理负责协协调完成。6.10现场电电气、热控、试试验项目按最最新标准规范范执行，不漏漏项，费用已已包含在合同同价中。电气气仪表、检测测装置、保护护装置（如互互感器、变送送器、指示仪仪表、热电偶偶、热电阻、压压力开关等）的的送检校验、单单体试验出具具有技术监督督部门认证资资质的合格证证，费用已含含在合同总价价中，不另行行计价。6.11承包人人承诺执行发发包人和监理理部门（如有有）关于工程程施工的有关关指令。6.12负责

34、设设备制造缺陷陷的现场处理理并承担费用用。6.13承包人人在施工过程程中应遵守政政府的各项法法令和规章，特特别是交通、卫卫生、安全、消消防及环境保保护等方面的的法令和规章章。遵守双方方或多方约定定的现场管理理规定。承包包人应承担因因自身原因造造成的损失和和罚款。6.14在开工工前5个工作作日内完成承包人驻驻地界区以内内的用水、用用电、道路和和临时设施的的建设，承担担相应的费用用。6.15在开工工前10个工工作日内，编编制施工方案案报发包人审审批，做好各各项施工准备备工作。6.16工程开开工前10工工作日内提出出书面开工报报告。向发包包人提交施工工平面布置图图、施工进度度计划；按发发包人要求向向

35、发包人提交交本月施工进进度报表及下下月施工作业业计划；隐蔽蔽工程或中间间验收前122小时内以书书面形式通知知工程师验收收；达到竣工工条件5个工工作日内向发发包人提交竣竣工验收报告告；工程事故故发生后2小时内向发发包人通报，并并在24小时时内提交书面面报告。6.17对已完完工的工程在交工工前负责保管管，并清理好好场地。6.18在施工工过程中如发发生较大工程程质量事故，应应及时报告工工程师和安全全管理部门，经经工程师、安安全管理部门门共同研究，明明确责任，确确定处理方案案后方可实施施。6.19做好施施工场地地下下管线和邻近近建筑物、构构筑物等的保保护工作，并并承担相应的的费用。若因因承包人施工工原

36、因导致发发包人项目所所在建筑物屋屋顶出现毁损损的，由承包包人负责进行行维修，并承承担相关的费费用；6.20承包人人不得将整个个工程分包或或转包/转让让给任何第三三方，在未取取得发包人书书面同意的情情况下，承包包人不得将任任何一部分工工程转包/转转让给任何第第三方。施工工部分的分包包商应当具备备相应工程所所需的电力工工程施工资质质证书。承包包人应独立负负责支付给每每一分包商应应由承包人支支付的合同款款项。6.21承包人人应及时向其其分包商、雇雇员支付合同同款项或者工工资，如承包包人未及时向向其分包商、雇雇员支付合同同款项或者工工资导致分包包商、承包人人雇员等干扰扰发包人项目目的正常施工工、发包人

37、及及其关联企业业的正常生产产经营的，每每发生一次，发发包人有权按按照合同总价价5%的标准准计扣违约金金，且承包人人应在上述现现象发生后的的三天内予以以妥善处理，如如承包人未能能在上述时间间期限内妥善善处理的，发发包人有权向向承包人的分分包商、雇员员直接支付合合同款项或者者工资，且相相关款项从本本合同尚未支支付的合同款款项中予以扣扣除，且不免免除承包人的的违约责任。6.22承包人人应当严格按按照附件七xxx电力光伏组件安装技术、质量交底的要求对发包人提供的光伏组件进行卸货、搬运、储存及安装，如因承包人不按照附件七要求进行卸货、搬运、储存及安装造成光伏组件设备损坏的，承包人应当自行采购同款同类型同

38、品牌同数量的光伏组件用于本工程建设或者承包人按照发包人采购光伏组件的价格对发包人进行赔偿，由此产生的全部费用均由承包人自行承担，且由此导致的工期延误不予顺延。第七条 施工、竣竣工验收、结结算与保修项项基本原则7.1 在施工工过程中，发发包人在不妨妨碍承包人正常作作业的基础上上，可以随时时对作业进度度、质量进行行检查。发包包人有权对工程不符合质质量要求、承承包人违反施施工程序、施施工操作工艺艺的施工，或或材料不合格格的，责令承承包人返工，返返工费用由承承包人承担，承包人人在接到发包人人或监理发出出的质量问题题通知单后，应应按时整改完完毕，工期不不因此顺延。发包人可在不妨碍承包人施工的前提下，对施

39、工进度、质量、安全进行监督、检查。7.2承包人应应按合同约定定完成对设备备的安装与调调试，达到合合同约定的要要求和标准，并并保证设备正正常运行。发发包人在安装装与调试过程程中应提供必必要的协助和和配合。在安安装调试期间间，如果承包包人提供的设设备、材料有有缺陷或由于于承包人技术术人员的错误误或承包人提提供的技术资资料、图纸、说说明书的错误误造成发包人人设备、材料料损坏，承包包人应采取必必要的补救措措施，并赔偿偿发包人的损损失。安装工工作完全符合合发包人的要要求或合同的的要求和标准准，并且单机机试车成功，双双方代表可在在2个工作日日内现场签署署安装竣工书书。但不免除除承包人在安安装调试过程程中和

40、质量保保证期内所应应承担的责任任。设备整机机经联运测试试完全符合合合同或技术附附件约定的技技术指标,经经双方代表签签字确认后，即即完成了对全全部设备的调调试。7.3本合同工工程完工并实实现满发并网网发电后，双双方应共同对对项目工程开开展240小小时（30天天）试运行。承承包人应提前前5天将可以以进行系统2240小时试试运行的日期期通知发包人人。240小小时试运行应应包括规定的的操作试验，以以证明工程或或分项工程能能够在所有可可利用的操作作条件下安全全地操作。2240小时试试运行，应证证明工程运行行可靠，符合合合同要求。如果承包人不当当地延误2440小时试运运行，发包人人可通知承包包人，要求在在

41、接到通知后后7天内进行行240小时时试运行，否否则，视为承承包人违约，按按照工期延误误处理。如果因承包人原原因导致工程程未能通过2240小时试试运行的，承承包人应对试试运行期间发发现的质量问问题进行整改改，相关整改改费用全部由由承包人自行行承担。待承承包人完成全全部整改工作作后，由承包包人向发包人人申请再次进进行240小小时试运行。7.4竣工工程程验收以国家家颁发的施工工验收规范、质质量检验标准准及施工图为为依据，在进进行竣工验收收时，承包人人应向发包人提供增增减工程变更更的有关手续续和其他洽商商记录。工程程通过2400小时试运行行的，承包人人按国家工程程竣工验收有有关规定，向向发包人现场代代

42、表提供完整整竣工资料及及竣工验收报报告一式三份份,发包人现场代代表接到申请请后15日内，确确定验收时间间并组织验收收。竣工验收收通过的，由由双方签署“工工程竣工验收收合格证书”。如如因承包人原原因导致竣工工验收未通过过的，则由承承包人负责对对工程存在的的质量缺陷进进行整改，相相关费用由承承包人自行承承担。整改完完成后，由承承包人申请发发包人再次组组织竣工验收收。若承包人经过两两次整改消缺缺但仍无法达达到竣工验收收合格标准的的，承包人可可申请对本工工程项目进行行“缺项验收收”，即承包包人可在以下下方案中任选选其一，作为为本工程项目目有条件通过过工程竣工验验收的依据，并并在“工程竣竣工验收合格格证

43、书”中予予以载明：7.4.1 双双方签署消缺缺协议，明确确约定有条件件通过工程竣竣工验收后，承承包人需要继继续进行整改改消缺的内容容以及整改消消缺的时间，同同时，发包人人在整改消缺缺完成前，不不予支付整改改消缺部分所所对应的合同同款项。如承承包人在消缺缺协议中所确确定的期限内内未完成整改改消缺工作的的，则发包人人有权自行委委托第三方进进行整改消缺缺，所产生的的费用从暂扣扣的工程款予予以扣除，不不足部分由承承包人予以承承担。7.4.2 双双方书面确认认承包人尚未未完成的整改改消缺工作，且且承包人不再再承担整改消消缺的工作，整整改消缺工作作所对应的合合同工程款项项暂时不予支支付。发包人人可自行委托

44、托第三方进行行本工程的整整改消缺工作作，所产生的的费用在发包包人暂扣的工工程款中扣减减，不足部分分由承包人承承担。无论承包人申请请采用上述何何种方式进行行“缺项验收收”，均不免免除承包人的的质量保证责责任。双方签署“工程程竣工验收合合格证书”之之日为工程通通过竣工验收收的日期。7.5本合同工工程的土建、机机电安装部分分的质保期为为24个月，设设备、材料的的质保期为660个月，自自工程通过竣竣工验收之日日起算。在质质保期内出现现任何问题时时，承包人均应在在接到发包人人通知后488小时内派人人到现场处理理解决（紧急急情况下应立立即到达现场场）。如承包包人在72小小时内仍无人人员至现场（或或紧急情况

45、下下未能立即到到达现场抢修修的），发包包人有权另行行委托他人进进行维修，维维修发生的费费用由承包人人承担，并承承担由此造成成发包人的全部部经济损失（包包括发包人光伏电电站的电费收收入损失、光光伏补贴损失失等）。质保保期内发生的的一切维修、抢抢修费用均由由承包人承担。本工程经承包人人申请后采取取“缺项验收收”的，相关关整改消缺部部分所对应的的质保期自整整改消缺部分分完成且经发发包人验收合合格之日起算算。7.6因承包人人施工原因造造成的项目所所在及周围建建筑物、发包包人电站内的的设备和地下下管线损毁的的，承包人应应根据发包人人的要求无偿偿恢复其原状状或进行赔偿偿，所产生的的费用及责任任由承包人负负

46、责。如因上上述问题导致致发包人遭受受任何损失（包包括发包人光光伏电站的电电费收入损失失）或导致发发包人向任何何第三方（包包括项目所在在建筑物所有有权人）进行行赔偿的，发发包人有权就就该等赔偿向向承包人索赔赔，如发包人人索赔时尚有有部分合同款款项未予支付付，则发包人人有权从尚未未支付的款项项中将赔偿金金予以扣除。该该条约定的效效力不因本合合同质保期的的结束或者本本合同的终止止而终止。第八条 变更更设计8.1 在组织织施工过程中中，承包人应严格格按施工规范范要求及图纸纸施工，如遇遇特殊情况发发包人对工程程提出加快提提前完成而采采取特殊施工工方法时，因因此所增加的的各项施工费费用，应填写写工程变更单

47、单，经发包人人盖章确认后后生效，竣工工验收时承包人人须向发包人人提交工程变变更单，否则则发包人在竣竣工结算中不不予考虑。8.2 未经发发包人代表和和监理工程师师核准，承包包人不得对本本工程作任何何更改和(或或)改变。8.3施工过程程中如发现设设计有错误或或严重不合理理时，发包人人将修正后的设设计文件审核核通过后方可可施工，工期期顺延。第九条 暂停施施工发包人代表在确确有必要时，可可要求承包人人暂停施工，并并在提出要求求后12小时时内提出处理理意见。承包包人应按发包包人要求停止止施工，并妥妥善保护已完完工工程。承承包人实施发发包人代表处处理意见后，可可提出复工要要求，发包人人代表应在112小时内给给予答复。发发包人代表未未能在规定时时间内提出处处理意见，或或收到承包人人复工要求后后24小时内内未予答复，承承包人可自行行复工。停工工责任在发包包人，相应顺顺延工期