清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》40613.docx

《清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》40613.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《清单《陕西省建设工程施工合同(示范文本)》40613.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：荣华水岸新城一期080号陕西省建设工程施工合同工程名称：水岸岸新城一期112#188#楼及地下下车库消防工工程工程地点：西安安市户县兆丰丰路建设单位：西安安荣鼎置业有有限公司地 址：西安市户县县兆丰路 电话： 施工单位：西安安华西信息智智能工程有限限公司 地 址：西安市高新新技术产业开开发区 电话： 签订日期： 年 月 日 第一部分 协协议书发包人（全称）：西安荣鼎置置业有限公司司 承包人（全称）：西安华西信信息智能工程程有限公司 依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律、行政法法规，遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工

2、协协商一致，订订立本合同。一、工程概况工程名称：荣华华水岸新城一一期12#18#楼及及地下车库消消防工程；工程地点：西安安市户县兆丰丰路_ _ _二、工程承包范范围承包范围：水岸岸新城一期内内12#118#楼、地地下车库工程程中消火栓系系统、自喷系系统；_ 三、合同工期：总日历天数_90_天开工日期：_竣工日期：_四、质量标准工程质量标准：_合格_五、合同价款1、合同总价（大大写）：_（人民民币）元（小小写）￥：_元（其中：工程预预留金_ _元，零零星工作费_ _元，安安全防护、文文明施工措施施费_元，工程分分包和材料购购置_元，总承包包服务费_元。)2、综合单价：详见承包人人的报价书。六、组

3、成合同的的文件组成本合同的文文件包括：1、本合同协议议书2、本合同专用用条款3、本合同通用用条款4、中标通知书书5、投标书、工工程报价单或或预算书及其其附件6、招标文件、答答疑纪要及工工程量清单7、图纸8、标准、规范范及有关技术术文件双方为履行本合合同的有关洽洽商、变更等等书面协议、文文件，视为本本合同的组成成部分。七、本协议书中中有关词语含含义与本合同同第二部分通通用条款中中赋予的定义义相同。八、承包人按照照合同约定进进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人按照照合同约定的的期限和方式式支付合同价价款及其他应应当支付的款款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_

4、日合同订立地点：_本合同双方约定定_后生效效。发包人：（公章章）_ 承包包人：（公章章）_地址：_ 地址址：_邮政编码：_ 邮政编码码：_法定代表人：_ 法定代表人人：_委托代理人：_ 委托代理人人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真真：_开户银行：_ 开户银行行：_帐号：_ 帐号号：_第二部分 通通用条款1、陕西省建建设工程施工工合同（示示范文本）22007年8月版本）2、通用条款执执行陕西省省建设工程施施工合同的的“通用条款”。3、通用条款中中若与专用条条款冲突时，以以专用条款为为准。4、删减的条款款有27.11（2）、227.1（55）、28.1、28.2、30.2、31.4（1）等等，

5、本项目双双方友好协商商以上删减条条款不执行。 第三部分 专专用条款一、词语定义及及合同文件1、合同文件及及解释顺序合同文件组成及及解释顺序： 本合同协议议书； 本合同专用用条款； 本合同通用用条款； 中标通知书书投标书及投投标书附录(含承包人在在评标期间递递交和确认并并经发包人同同意的对有关关问题的补充充资料和澄清清文件等)；招标文件(含招标答疑疑纪要与此有有关的部分)；图纸；标准、规范范及有关技术术文件；合同履行中中，发包人、承承包人有关工工程的洽商、变变更等书面协协议或文件均均视为本合同同的组成部分分。 2、语言文字和和适用法律、标标准及规范2.1本合同使使用汉语表述。2.2适用法律律和法

6、规需要明示的法律律、行政法规规：_中华华人民共和国国法律、行政政法规、部门门规章，以及及工程所在地地的地方法规规和地方政府府规章_。2.3适用标准准、规范适用标准、规范范的名称：（1）建筑工工程施工质量量验收统一标标准GB550300-2001（2）火灾自自动报警系统统施工及验收收规范（GGB50166692）（3）电气装装置安装工程程施工验收规规范（GBBJ23292）（4）建筑设设计防火措施施（GB55001697）、(火灾自动报报警系统设计计规范)（GB50116399）、电电器装置安装装工程低压电电器施工及验验收规范(GB50225496)（5）自动喷喷水灭火系统统施工及验收收规范（G

7、GB5026612005）（6）建筑给给水排水工程程施工及验收收规范（GGB5024422002）发包人提供标准准、规范的时时间：_/_ _。国内没有相应标标准、规范时时的约定：_按生产产企业在技术术监督局备案案并经监理工工程师和发包包人同意的标标准。3、图纸3.1发包人向向承包人提供供图纸日期和和套数：_开开工前发包人人向承包人提提供全套施工工图*套；其其中1套用于竣工工图。（提供供的图纸数量量不满足要求求，承包人可可向发包人申申请加晒图纸纸，费用由承承包人承担。）发包人对图纸的的保密要求：_不得向第三三方外传、外外借、转让、披披露，仅用于于本工程的施施工及验收的的全过程。_使用国外图纸的的

8、要求及费用用承担：_/_。二、双方一般权权利和义务4、工程师4.1监理单位位委派的工程程师姓名：_职务：_发发包人委托的的职权：_依据监理合合同行使职权权_。_需要取得发包人人批准才能行行使的职权：_依依据监理合同同行使职权 。4.2发包人派派驻的工程师师姓名：_职务：_职权：_负责施施工全过程内内、外部关系系协调、处理理往来文件，对对工程进度、质质量、变更指指令、签证、材料的认质认价、工程款支付、结算等进行管理。发包人派驻工程师工作中的行为和指令均视为发包方具有法律效力的行为或指令。 4.3不实行监监理的，工程程师的职权：_/_。5、项目经理姓名：_职务：_6、发包人工作作6.1发包人应应按

9、约定的时时间和要求完完成以下工作作：（1）施工场地地具备施工条条件的要求及及完成的时间间：_已具备开工工条件。（2）将施工所所需的水、电电、电讯线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要求：_已满满足施工需要要。_其计量和计价方方法为：_水水、电用量以以计量表读数数加分摊的损损耗为准，价价格执行相关关部门的水、电电费单价。水水、电费用由由承包人承担担。（3）施工场地地与公共道路路的通道开通通时间和要求求：_承包人进场场前5日。（4）工程地质质和地下管线线资料的提供供时间：_承包人进场场前5日。（5）施工所需需证件、批件件：由发包人人办理。（6）水准点与与座标控制点点交验要求：_开工工前由发包

10、人人提供水准点点与坐标控制制点，双方进进行现场交验验。（7）图纸会审审和设计交底底时间：_承包人进场场后5天内完成图图纸审查，向向发包人申请请交底。（8）协调处理理施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑）、古古树名木的保保护工作：_由发发包人协调处处理施工现场场周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物（含文物物保护建筑）、古古树名木的保保护工作，并并承担有关费费用（承包人人未按发包人人指令或未按按操作规程造造成的损失除除外）。（9）双方约定定发包人应做做的其他工作作：另行约定定。6.2发包人委委托承包人办办理的工作：（1）负责本工工程现有工程程状况通过消防验收收后组织

11、并进进行移交工作作，按期取得消消防部门验收收合格意见书书。（2）负责工程程完工后向发发包人提供设设备使用说明明书及竣工图图和施工技术术有关工程资资料。（3）其他约定定：*。7、承包人工作作7.1承包人应应按约定时间间和要求，完完成以下工作作：（1）需由设计计资质等级和和业务范围允允许的承包人人完成的设计计文件提交时时间：_/_。（2）应提供计计划、报表的的名称及完成成时间：_本合同签订订后七日内向向发包方代表表、监理工程程师提供总进进度计划、总总体资金使用用计划、甲供供材使用计划划及首月工程程进度计划、月月资金使用计计划，以后每每月的22日前报当月工程程形象进度统统计报表及下下一个月的工工程进

12、度计划划表。（3）承担施工工安全保卫工工作及非夜间间施工照明的的责任和要求求：_严严格按照施施工现场临时时用电安全技技术规范JGGJ46-888和建建设工程施工工现场供用电电安全规范GGB501004-93组组织施工，并并承担由此产产生的费用。因因承包人未能能履行上述义义务，造成工工程财产和人人身伤害，由由承包人承担担责任及发生生的费用。除除因发包人的的行为或过失失而造成的伤伤亡外，发包包人不承担承承包人或其分分包单位雇用用的工人或其其他人员的伤伤亡赔偿或补补偿责任。（4）向发包人人提供的办公公和生活房屋屋及设施的要要求：_/ 。（5）需承包人人办理的有关关施工场地交交通、环卫和和施工噪音管管

13、理等手续：/。（6）已完工程程成品保护的的特殊要求及及费用承担：_已竣工工工程未交付付发包人之前前，承包人负负责已完工程程的成品保护护工作，保护护期间发生损损坏，承包人人负责予以修修复并承担费费用；工程交交付发包人后后，保护工程程及费用由发发包人承担。（7）施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物（含文物物保护建筑）、古古树名木的保保护要求及费费用承担：_承包人应按按发包人指令令或按操作规规程做好施工工场地周围地地下管线和邻邻近建筑物、构构筑物（含文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作，否则，造成的损失费用由承包人承担。（8）施工场地地清洁卫生的的要求：达到到西安市级以以上文明工地

14、地的标准，并并无偿配合创创卫工作。（若计取安全全文明施工措措施费）（9）双方约定定承包人应做做的其他工作作：_ 承包人在在投标书中填填写的资料，属属于合同文本本的组成部分分，承包人应应全面履行其其所作的承诺诺，否则属于于承包人违约约。发包人视视其违约情况况，可给予承承包人0.55万元1万元/项的的违约处罚。 承包人项目目经理和技术术负责人无特特殊情况每月月坚守工地时时间不得少于于22天，缺勤按按1000元/天人标准向发发包人支付违违约金。项目目经理和技术术负责人需要要离开工地时时必须向发包包人请假，获获批准后方可可离开工地，否否则按缺勤处处理。 承包人擅自自更换项目经经理，应按11万元/人次的

15、标准向向发包人支付付违约金。 承包人主要要机械设备未未能按工程计计划（或监理理工程师的要要求）及时到到场或到场设设备不能正常常运转以及擅擅自调走已进进场的机械设设备，应按5500元/天台（套）标标准向发包人人支付违约金金；迟到或调调离超过100天时，发包包人可自行组组织采购，费费用直接在支支付时予以扣扣除，同时对对到场时限的的延迟仍要计计算违约金。从合同生效效之日起直到到合同终止的的时间内，承承包人应承担担合同规定的的现场各项临临时房屋、设设施、设备的的修建、购置置、安装、管管理、保养和和维修，并提提供必要的设设施保洁服务务。至合同终终止发包人及及监理工程师师撤出工地后后，上述各项项设备和设施

16、施均由承包人人自行收回和和拆除。承包包人提供的以以上条件和服服务被认为包包含在承包人人的投标报价价中。发包人需要要时，可能对对施工做出某某些限制和配配合要求，承承包人应按照照要求做出配配合，并承担担因此而引起起工效降低需需增加的费用用。承包人产生建建筑垃圾和生生活垃圾清运运工作由承包包人负责，费费用由承包人人承担。双方其他的另另行约定。三、施工组织设设计和工期8、进度计划8.1承包人提提供施工组织织设计（施工工方案）和进进度计划的时时间：开工前前3日内。工程师确认的时时间：_收收到后7日内，如果果逾期则视为为认可。8.2群体工程程中有关进度度计划的要求求：_针对本本工程承包人人除须编报总总体施

17、工组织织设计和进度度计划。 9、工期延误9.1双方约定定工期顺延的的其他情况：_除执行通通用条款133条外，以及及政府政策及及特殊规定，如如创卫、工程程所在地有关关部门特殊要要求等；突发发性的公共、卫卫生、治安事事件。四、质量与检验验10、隐蔽工程程和中间验收收10.1双方约约定中间验收收部位：_调试前的复复验。11、工程试车车11.1试车费费用的承担：_本工工程由承包人人对给水系统统进行水压试试验、清洗、消消毒，排水系系统进行通水水试验，系统统调试，对电电气部分进行行系统调试等等规范规定的的常规检验和和调试，所需需检验费用已已包括在合同同价内。 五、安全防护、文文明施工承包人严格按西西安市级

18、以上上文明工地检检查（验收）标标准实施，安安全施工。承承包人按照国国家和当地政政府有关规定定应采取的任任何必要安全全防护措施所所需价款已包包含在发包人人支付的合同同价款当中，发发包人无需另另行支付。承承包人承担由由于自身措施施不力造成事事故的全部责责任和因此发发生的全部费费用。安全目标为无死死亡事故，工工伤频率控制制在西安市建建筑施工安全全管理法规规规定的指标要要求范围内。若发生工伤事故，有关费用全部由承包人承担，因此给发包人造成损失的，还应按照发包人的实际损失承担赔偿责任。六、合同价款12、合同价款款约定12.1本合同同价款采用_方式确定。（1）采用固定定总价合同： 。（2）采用固定定综合单

19、价合合同，综合单单价中包括的的风险范围：_自主报价价的材料（按按本合同第332.1条）之外的所有有价格风险及及本合同第443条规定以以外发生的自自然灾害费用用。风险范围以外综综合单价调整整方法：_依照通用条条款、招标文文件、答疑纪纪要、设计变变更、现场签签证、洽商文文件、发包人人认质认价单单及专用条款款的约定进行行调整。（3）采用可调调价格合同，合合同价款调整整方法：_/_。13、合同价款款调整13.1双方约约定合同价款款（1） 合同同工程量为（投投标人对发放放清单中工程程量漏项，应应在答疑时提提出，经招标标人确认后变变更清单，作作为投标的依依据，一次性性在本次报价价中列入，结结算时不再调调整

20、。），分分部分项工程程量清单综合合单价按如下下原则调整，调调整后的单价价包死，进度度付款和结算算按调整后的的单价执行。 若相相同清单项出出现不同综合合单价，则以以综合单价低低的为准并调调整其总价； 为合合理控制工程程造价，保证证项目顺利实实施，发包人人有权纠正并并调整承包人人的不平衡报报价并直接调调整合同总价价。 单价分析表中中的材料单价价与投标文件件中投标人采采购供应主要要材料设备价价格表中的报报价不符，则则以低者为准准，并调整合合同总价。 单价分析表中中所报单价与与工程量清单单中该项综合合单价不符，则则以低者为准准，并调整其其合价。（2）措施项目目清单中，除除费率计价项项的措施费外外，其余

21、措施施项目清单全全部包干，不不因任何原因因而调整。（3）费率计价价项的措施费费调整原则：造价变更分分部分项造价价变更比例超超过10%时，超超出部分措施施费按中标价价中措施项目目费的比例按按相应比例增增减。（4）发包人确确认的设计变变更依照合同同约定进行调调整。（5）施工中发发生的零星用用工时，以签签证数量计入入结算，单价价按36元/工日，计入差差价。（6）劳保统筹筹，四项保险费不不计。（7）其他约定定：*。14、工程预付付款发包人向承包人人预付工程款款的时间和金金额或占合同同价款总额的的比例： _/_。扣回工程款的时时间、比例：_/_预付安全防护、文文明施工措施施费用的比例例和时间：_/。_1

22、5、工程量确确认15.1承包人人向工程师提提交已完工程程量报告的时时间：每月222日前。16、工程进度度款结算与支支付双方约定的工程程进度款支付付的方式、时时间和比例是是：工程进度款根根据形象进度度拨付，承包包人于每月222日前向发发包人、监理理人报送当月月已完成合格格工程量进度度表，监理工工程师及发包包人审核后，按按完成工作量量的85%支付进度款款。累计支付付至合同总价价的95%时暂停停支付。系统调试完毕毕、经消防部部门验收合格格并取得合格格意见书，竣竣工资料按要要求归档后，由由乙方提交消消防系统工程程结算书，工工程竣工验收收合格后待结结算审核生效效、办理完结结算付款手续续后，除留工工程结算

23、总价价款5%质保保金外，付清清其余款项。单项变变更、签证累累计在10万元以内内在工程进度度款中不予支支付，竣工结结算时统一结结算；单项变变更、签证超超过10万元时，双双方另行协商商。其他约约定：*。七、材料设备供供应17、发包人供供应材料设备备17.1发包人人供应的材料料设备与一览览表不符时，双双方约定发包包人承担责任任如下：（1）材料设备备单价与一览览表不符：_ _/_。（2）材料设备备的品种、规规格、型号、质质量等级与一一览表不符： / 。（3）承包人可可代为调剂串串换的材料：_需征得发发包人同意。（4）到货地点点与一览表不不符：施工单单位可拒接。 _（5）供应数量量与一览表不不符：_/_

24、（6）到货时间间与一览表不不符：_/_17.2发包人人供应材料设设备的结算方方法： / 18、承包人采采购材料设备备18.1承包人人采购材料设设备的约定：承包人必须严格格按施工图约约定及合同要要求选择材料料。采购前报报监理单位和和建设单位的的相关部门批批准后，方可可进行采购。所所选材料必须须是符合国家家行业部门检检测的合格产产品，符合国国家环境污染染控制有关规规范，具备出出厂证明、质质量检验证、产产品合格证及及相关检验证证明。在使用用前报监理单单位和建设单单位确认合格格后方可用于于工程，否则则按照不合格格产品对待，由由此造成的经经济损失由承承包人承担。在采购前均需报报发包人认质质认价，结算算时

25、在投标综综合单价的基基础上按发包包人的认质认认价单进行调调整，调整时时仅计算材料料价差和税金金。结算时无无论其材料价价格是否增减减均不予调整整。八、工程变更承包人在工程变变更、签证确确定后14天天内，提出变变更、签证工工程价款的报报告，经监理理工程师、发发包人确认后后调整合同暂暂定价款。变变更、签证合合同价款按下下列方法确定定： （1）合同中已已有适用于变变更、签证工工程的价格，按按相应项目合合同已确认的的综合单价办办理结算；（2）合同中只只有类似于变变更、签证工工程的价格，只只调整相应的的主材费，主主材单价按投投标文件主材材价格计算，若若投标文件中中无主材单价价时，按发包包人认定价格格进行调

26、整，调调整时仅计算算材料差价和和税金； （3）合同中没没有适用或类类似于工程变变更、签证的的价格，由承承包人按招标标文件编制上上限控制价综综合单价的原原则组价,并并下浮中标优优惠比例确定定综合单价(发包人认质质认价的材料料设备价不下下浮)；（4）在施工过过程中，设计计变更引起的的工程量清单单的工程量增增减，无论工工程量增减多多少；其综合合单价不变，增增减部分工程程量涉及的款款额在结算时时作相应调整整。（5）变更、签签证工程的措措施项目费调调整原则按227.1（22）和27.1（3）规规定。九、竣工验收与与结算19、竣工验收收19.1承包人人提供竣工图图的约定：_工程竣工后后承包人，将验收汇总总

27、合格资料交交总包方，还还应在工程竣竣工后*日日内向发包人人提供完整的的竣工图纸*套和*套完整竣工结算算及其他资料料，不另计取取费用。19.2中间交交工工程的范范围和竣工时时间：_ *（按实际需需要填写）_竣工时时间以发包人人组织的竣工工验收合格日日期为准。 20、竣工结算算结算审查期限： 已完工程程经验收合格格后，承包人人应在60天天内将完整的的工程结算资资料（含*套竣工图）报报送监理人，监监理人应在330日内对所所送结算资料料的完整性、正正确性审核无无误后报送发发包人，发包包人在收到完完整无缺的结结算资料后*天内审审核完毕，或或提出审核意意见。结算须知：见附附件121、质量保证证21.1 保

28、修修金：工程竣竣工结算时，发发包人从应付付承包人的工工程款内，按按工程结算总总价款的5%作为预留工工程保修金。21.2 保修修金的返还：21.2.1、返返还约定：发发包方应在保保修期满两年年，质保金一一次性（无息息）退还承包包方。21.2.2、若若工程存在质质量问题，甲甲方可推迟支支付相应比例例的保修款。21.2.3、质质量保修金的的返还并不免免除乙方在保保修期内的保保修责任。21.3 承包包人在工程竣竣工且验收合合格后五天内内，应向发包包人提交工程程质量保修书书，质量保修修书中应明确确工程的保修修范围、保修修期限和保修修责任等，并并经发包人同同意后与发包包人签订保修修协议。21.4 保修修期

29、：保修期期自竣工验收收合格、发包包人代表在最最终验收记录录上签字之日日算起。属于保修范围、内内容的项目，承承包人应当在在接到保修通通知之日起33天内派人修修理，并保证证修理完毕的的工程，经验验收确认达到到合格标准。承承包人不在约约定期限内派派人保修或修修理后仍不合合格的，发包包人可以委托托他人修理，由由此产生的费费用从保修金金中扣除。十、违约、索赔赔和争议22、违约22.1本合同同中关于发包包人违约的具具体责任如下下：本合同通用条款款第28.11条约定发包包人违约应承承担的违约责责任：_执行通用用条款第288.1条 。本合同通用条款款第30.55款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：_执执行

30、通用条款款第30.55款 。本合同通用条款款第37.66款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：_ 执行通通用条款第337.6款 。双方约定的发包包人其他违约约责任：_/_。22.2本合同同中关于承包包人违约的具具体责任如下下：本合同通用条款款第14.22款约定承包包人违约承担担的违约责任任：_承包人人在工程实施施过程中，任任何因投标时时忽视或误解解工地情况而而导致的索赔赔或工期延长长申请将不被被批准。由于于承包人自身身原因导致工工期延误，每每延迟一天，承承包人向发包包人支付20000元作为为违约金；发发包人根据延延期情况，发发包人经书面面通知承包人人后，有权解解除本合同。承承包人支付违违约金

31、并不免免除完成工程程及修补缺陷陷的义务。本合同通用条款款第15.11款约定承包包人违约应承承担的违约责责任： _承包人承担担因工程质量量达不到本合合同书约定的的质量等级所所造成检测、返返工、加固等等所有质量补补救措施的全全部费用。当当发包人认为为质量问题严严重，需要终终止合同更换换承包人，或或承包人拒绝绝尽快采取弥弥补质量缺陷陷措施时，发发包人有权终终止合同更换换承包人，承承包人承担发发包人因此终终止合同更换换承包人的全全部责任，承承担因此产生生的全部费用用，并向发包包人支付工程程质量违约金金，工程质量量违约金最高高限额为已完完工程结算价价的5。双方约定的承包包人其他违约约责任：_/_。_23

32、、争议23.1双方当当事人约定，在在履行合同过过程中产生争争议时：（1）请_当地建设行政政管理部门 _调解；（2）合同争议议调解不成的的，按下列第第_*种方式解解决：1）提交 _*_仲裁委委员会申请仲仲裁；2）依法向_*_人民法院提提起诉讼。十一、其他24、工程分包包24.1本工程程发包人同意意承包人分包包的专业工程程：_/_。分包施工单位为为：_/_。25、不可抗力力25.1双方关关于不可抗力力的约定：_指战争、动乱乱、空中飞行行物体坠落或或其它非发包包人或承包人人双方责任造造成的爆炸、火火灾，以及对对工程造成损损害的合同条条款约定的风风、雨、雪、地地震等自然灾灾害（六级以以上的地震、八八级

33、以上持续续大风、244小时降雨量量在50mmm以上的持续续大雨）。26、保险26.1本工程程双方约定投投保内容如下下：（1）发包人投投保内容： 执行通用条条款44.11、44.22条 发包人委托承包包人办理的保保险事项：_失业、医医疗、工伤、残残疾人就业保保险，已包含含在合同价款款中，承包人人必须按规定定上缴有关部部门。（2）承包人投投保内容：_执行通用用条款第444.4条 _27、担保27.1本工程程双方约定担担保事项如下下：（1）发包人向向承包人提供供支付担保，担担保方式为：_/_，担保金额额：_/_，担保保有效期：_/_。（2）承包人向向发包人提供供履约担保，担担保方式为：_/_，担保保

34、金额：_/_，担担保有效期：_/_。（3）双方约定定的其他担保保事项：_/_。28、合同份数数28.1双方约约定合同副本本份数：_本本合同正本贰贰份，发包人人执壹份，承承包人执壹份份；副本*份，发包包人执*份，承包人人执*份份，正副本不不一致的以正正本为准。29、补充条款款1、承包方应严严格按照企业业ISO国际际质量管理体体系标准化和和发包人项目目部、总包方统一的的内部标准进进行工程施工工管理。承包包方进入*（项目所属地地区域按实填写写）施工，治安安、卫生等应应服从*（项目所属地地的区域行政机关关按实填写）对工程建设设的统一管理理，并按有关关规定缴纳费费用。2、图纸交底前前及施工过程程中，承包

35、人人须配齐专业业人员仔细阅阅读图纸，对对各专业图纸纸进行核对，对对图纸中存在在错碰漏（包包括任何工程程定位的抵触触及是否有足足够的维修空空间等）及时时向发包人提提出，经书面面答复后方可可施工，否则则因此返工而而造成的一切切直接及间接接费用均由承承包人承担。3、承包方不得得将工程转包包、分包给其其他施工单位位。承包方如如对部分单项项工程需分包包给专业施工工单位施工时时，应事先经经发包方认可可才能签订分分包合同，并并将分包合同同报送建设单单位一份备案案。分包合同同不能解除承承包方任何义义务与责任。承承包方应派相相应监督管理理人员，保证证分包合同的的履行，分包包单位的任何何违约或疏忽忽均视为承包包方

36、违约或疏疏忽。4、现场工程经经济签证单、材材料认质认价价单，承包方方应及时并按按发包方规定定办理，未经经发包方有关关部门签字或或签字不全者者结算时将不不予认可(签签证单和认价价单必须是原原件)。因材材料认质认价价或工程签证证延误造成的的工期及结算算拖延，由承承包方自行负负责。本工程程发生的变更更签证工作量量，按照投标标报价约定的的计算方法及及投标优惠比比例计价。 5、安全增订订条款：承包包方需建立安安全保证体系系、制定安全全保证措施、设设安全员，确确保施工人员员、管理人员员、施工现场场、施工过程程、办公区域域的安全，承承担由于自身身安全措施不不力造成事故故的责任和因因此发生的费费用。6、乙方必

37、须与与劳务方签订订劳务合同，并并保证不拖欠欠劳务人员工工资，做到月月结月清。若若因乙方未及及时支付劳务务人员工资造造成损失，由由乙方自行承承担，并承担担甲方因此导导致的相关损损失。7、本工程竣工工后，承包方方应作到工完完、料净、场场地清。否则则发包方不予予支付工程款款。8、施工过程中中，资料和工工程进度必须须同步。每月月发包方管理理人员对施工工进度和资料料进行检查，出出现问题限期期整改，否则则罚款10000元人民币币。在工程竣竣工验收前，承承包方要按规规定将竣工资资料交监理验验收，由监理理出据相应证证明后，发包包方方可组织织验收。9、承包方所用用水、电由发发包方装表（装装表费用由承承包方支付）

38、。承承包方按表计计量据实缴纳纳有关费用。现现场用电必须须按照发包方方要求，三相相五线制，一一机一闸必须须带漏电保护护，不许用电电炉。如施工工现场出现用用电漏电或短短路跳闸，造造成停电或影影响发包方用用电，承包方方承担由此给给发包方造成成的一切损失失。10、承包方的的到位人员及及设备配置必必须和投标书书施工组织设设计所列人员员及设备配置置相符，否则则视为承包方方违约。11、发包方资资金遇到困难难时，承包方方在未收到工工程进度款的的情况下，承承包人应予以以谅解并承诺诺仍按总进度度计划要求保保持施工的连连续性。12、施工中如如遇到现场不不具备施工条条件时，材料料不增加二次次或多次倒运运费。13、乙方

39、履约约保证金在确确定施工单位位后一周内打打入甲方账户，做到到专款专用，*（形象进度达到相应条件按实填写）完成后返还。履约保证金为*万元，缴纳比例按承包人的工程量进行约定。（该条款按项目实际需要约定）14、甲乙双方方承诺：本合合同增订条款款若与合同中中其它条款冲冲突时，以增增订条款为准准，且此合同同中删减的条条款不再执行行。15、未尽事宜宜，双方另行行签订补充协协议。补充协协议是合同的的组成部分。附件1：工程结结算须知书附件2：双方确确定的中标清清单及主材设设备表 附件 1 工程程结算须知现就结算工作程程序及结算事事项说明如下下，合作单位位在工程竣工工后，进行结结算时依此办办理。适用范范围包括：

40、总总包工程、分分包工程、室室外工程、设设备安装工程程、绿化景观观工程。 一、工程结结算程序。 （1）凡工工程竣工已验验收合格的，备备案资料已交交档案馆和甲甲方档案室后后，施工单位位填写结算申申请表，并按按表上审批程程序办理审批批。 （2）施工工单位结算审审批办理完后后，将申请表表及结算资料料一并报甲方方合同预算部部，甲方合同同预算部检查查资料是否齐齐备。若资料料不齐全，甲甲方将予以退退回，待乙方方将所有资料料备齐后再报报。结算审核核期以甲方合合同预算部正正式签收乙方方提交的完整整的结算资料料之日起计算算，本工程结结算审核期为为90天。 （3）施工工方应提供完完备的工程结结算资料。内内容如下表：序号 资料名名称 说 明 1工程结算申请表表（表1）按表格内容完善善签字审批手手续 2竣工验收记录表表（表2）按验收内容填写写并完善签章章手续 3内部资料移交清清单（表3）相关工程资料向向档案室备案案后填写