2022实用的工程合同集锦八篇.docx

《2022实用的工程合同集锦八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022实用的工程合同集锦八篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022实用的工程合同集锦八篇工程合同 篇1发包人：承包人：经发、承包人协商就*“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包

2、人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。其次次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混

3、凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。其次次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10

4、%。此款按合同约定支付不计利息。七、本工程平安文明施工费按采纳定额或定额文件规定计取进入决算。八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人担当。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人担当的保修费用。）九、发包人每支付承包人工程款时，承包人供应支付款额的正规的发票给发包人。十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告供应的数据和双方

5、实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。十三、本工程竣工验收前15日，承包人供应该工程全套竣工验收资料。十四、本工程计价依据只采纳、20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采纳。发包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日承包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日工程合同 篇2甲方：乙方：依据施工的须要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、

6、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的限制，保证工程顺当进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：施工图纸的范围以内框架主体的模板工程的全部施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。四、工程内容：模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。五、工程承包方式：1、本工程采纳包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包平安、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。2、按施工图纸，包括变更等部

7、分模板工程人工费按实际绽开面积计价。六、质量要求：严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必需满意合格。1、模板及其支架必需具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必需有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必需支配专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。七、施工工期：乙方施工必需满意流水作业的须要，按时完成甲方进度安排支配，且不得因自身缘由延误其它班组施工进度。八、付款方式：九、工程管理双方责任：a、 甲方责任1、供应有效的施工图纸，处理施工技术问题；2、供应外脚手架及平安防护网；3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他状况下发生的冲突问题，尽量避开

8、因协作不到位造成返工、返修，乙方必需听从甲方的处理看法；4、刚好将支模用的材料供应至现场；5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；6、 依据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；7、组织有关人员在拆模后刚好对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆状况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；8、供应施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；9、按合同约定进度支付工程款。十、乙方责任1、施工之前，必需熟识图纸，对工人进行平安技术交底，全部工人必需是娴熟工人，特别工种操作必需持

9、证上岗。遵遵守法律规和甲方的各项规章制度、管理条例，听从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由犯难甲方人员；2、熟识图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量削减余料；3、在施工过程中发觉图纸设计问题，刚好向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；4、甲方供应的大件施工工具、机械等，乙方在运用过程中要留意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的平安事故由乙方负责；5、按图纸及工艺要求提前做好材料安排，报甲方工长审批；6、乙方必需严格遵守平安技术操作规程及有关平安法规，造成的平安事故责任由乙方担当；6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特殊要留意检查柱头

10、、梁沟等，务必清理干净；7、提前支配好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要常常检查，如发觉有变形、松动等现象要刚好修补加固；8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应担当由此引起的工机料损失。9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得有意刁难；10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发觉处100元罚款，情节严峻者扭送公安机关处理。11、合理运用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。13、施工过程中本班工人因自已缘由或违章出

11、现的一切平安事故（含第三者）均由乙方负责全部责任。14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反平安用电的行为，发生一切后果由乙方担当。15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动平安防护设施、以及损坏平安防护设施的行为及违反平安操作的行为，发生一切后果由乙方担当。16、进入施工现场不按规定运用平安帽和平安带，甲方责令未改者，处以50元罚款。17、乙方负责人必需坚守工地，支配工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作平安规范要求，保质、保量按进度安排要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人担当，经三次指出而没改进的，甲

12、方有权终止协议，余下的工程款不作结算。十、工程变更：增加施工项目或由于图纸变更施工内容改变大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。十一、保修责任：保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。甲 方：乙 方（施工责任方）：签约地点：签约日期：工程合同 篇3建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工、监理等合同。建设工程合同是工程承发包双方实现市场交易的重要方式和依据。建筑法、合同法和质量管理条例对于建设工程合同都做出了明确的规定。其要点有：

13、建设工程的发包单位和承包单位应当依法订立书面合同。合同法明确规定，建设工程合同应当实行书面形式。因此，以口头方式或其它形式订立的建设工程合同不符合法律规定，是无效合同。合同履行时发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务，不根据合同约定履行义务的，依法担当违约责任。合同的主要内容规定为：勘察、设计合同应当包括提交有关基础资料和文件的条款；施工合同的内容应当包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；监理合同应当包括发包方托付监理的内容、发包方与监理方权力责任的划分、监理费用及付款方式等条

14、款。建设工程竣工后，发包人应刚好根据约定支付价款，发包人未根据约定支付价款的，承包人可以催告。发包人如逾期不支付，除按建设工程性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包方协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。折价和拍卖款，承包人享有优先受偿其被拖欠工程款的权利。为了爱护发包与承包双方的合法权益，依照合同法、建筑法、质量管理条例，建设部和国家工商局组织编写了建设工程施工合同文本等示范合同文本。以建设工程施工合同文本为例，其主要内容如下：1、协议书协议书包括发承包双方全称；工程概况；工程承包范围和方式；合同工期、质量标准；合同价款；组成合同的文件；甲方关于根据合同约定支付合同价款的

15、承诺及乙方根据合同约定进行施工、竣工交付工程及质量保修的承诺；生效日期及条件。2、通用条款通用条款是双方都需认可的词语、合同文件和对于工程事务的处理方法。包括双方的一般权利和义务；施工组织设计和工期；质量与检验；合同价款与支付；设备材料供应；工程变更；竣工验收与结算；违约、索培和争议；其他有关平安施工、发觉文物及地下障碍物的处理方法、工程分包、不行抗力、保险、担保、合同解除、合同生效与终止的处理方法。3、专用条款规定以上内容和结合详细工程的一些特别规定。4、附件建设施工示范合同文本的附件有：（1）乙方承揽工程项目一览表；（2）甲方供应材料设备一览表；（3）工程质量保修书。工程合同 篇4甲方：乙

16、方：甲、乙双方本着同等互利的原则，经友好协商，甲方将景观工程托付给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，依据中华人民共和国合同法之规定，结合本工程的详细状况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。第一条工程名称：其次条工程范围和内容工程范围：按甲方批准的施工图为准。工程内容包括：硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。第三条设计周期本合同签订以后于_年_月_日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。第四条设计价款及支付方式该项目乙方按万元(

17、大写：万XX)人民币包干进行设计取费。合同签订后_日内甲方支付乙方万元(大写：万XX)人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即元(大写：元X)人民币。第五条施工工期开工日期：以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过_年_月_日)。竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为天。因甲方缘由、重大设计变更及特别天气缘由(如下大雨等)所耽搁的时间应不计工期，并作相应顺延。第六条取费原则1、本工程执行，收费级别按。2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必需注明品种、规格、高度、

18、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方比照验收，数量按实收方结算。乙方应严格根据施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。3、施工期间发生国家认可不行抗拒的自然灾难所造成的损失，经双方核实后协商解决。第七条工程施工价款及支付方式1、本工程总造价暂定为万元(大写：)人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。2、本合同备料款为合同总价的%，其中%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场_日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余%作为在成都选购材料及苗木的材料款。由甲方XX同乙方干脆支付给材料及苗木供

19、应商，不足部分亦由甲方增补。3、乙方每月号上报已完成的工程产值，甲方_日内审核并拨付乙方完成量的%的工程进度款。4、工程竣工经甲方验收合格后，双方于_日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。5、本工程质保金为工程总造价的%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于_日内付清全部尾款，质保金不计利息。第八条材料供应该工程全部材料原则上由乙方选购，甲方认质认价。乙方选购的材料必需先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方选购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面

20、通知甲方组织供应。第九条工程质量及质保期1、由于景观工程的特别性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可依据实际状况进行局部调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量限制和检查制度，主动协作甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工缘由造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装_年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活_年。4、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面

21、形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行支配，费用在质保金中扣除。第十条双方协作事项1、乙方应严格根据施工图进行施工，适用国家现行的该行业各项施工验收规范，若施工中发觉问题应刚好与甲方协商，双方刚好处理。2、甲方现场负责人，乙方现场负责人，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。，版权归原作者、原出处全部a;XX;第十一条甲方职责及义务1、在施工期间甲方刚好将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。2、对乙方报送的材料样品，48小时之内进行认质认价。3、对隐藏工程24小时之内进行验收。4、甲方负责供应与环境工程设计、施工相关的技术资料(aea)，指定临设位置及负责现

22、场三通一平工作。供应施工用的水源和电源，乙方按规定担当相应费用。5、接到乙方交工验收通知后，甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格后，办好验收手续。乙方职责及义务：1、乙方应仔细保质、保量、准时完成工程。2、乙方应对工程进度实行措施，发觉影响工程进度因素在24小时内报甲方。3、对已完工程在甲方验收前，应做好爱护工作。4、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发觉甲方有权要求乙方整改，乙方经整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，并由乙方担当责任。5、在施工过程中乙方应文明施工，做好平安防范，因乙方缘由造成平安事故由乙方负责，若因乙方质量、进度、平安文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求

23、，甲方有权要求乙方进行整改，若整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。竣工验收：工程具备竣工条件后，乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后_日内乙方应向甲方提交工程技术资料(aea)、竣工图纸一式两套。结算方法：1、本合同价款为暂定价。2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐藏纪录等。第十二条违约责任1、假如甲方未按期拨付工程进度款超过_日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。2、因乙方自身缘由未能根据合同工期完

24、成施工，每逾期一天，按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。第十四条本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。第十五条本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。发包人：(章)承包人：(章)法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：电话：传真：传真：地址：地址：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：签订合同地点：签订合同日期：_年_月_日工程合同 篇51、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明（以下简称说明）第4条中，人民法院可依职权收

25、缴当事人非法所得，若为仲裁案件，仲裁委员会有权收缴吗？答：有权。作出非法所得收缴裁决后，由法院执行。2、施工合同签订后，当事人双方又签订补充协议调整合同价款，过后承包人又以补充协议违反招投标法为由，要求认定补充协议无效，此时，应如何确定合同价款？答：应以中标合同为准。因为合同价款为实质性内容，而说明其次十一条明确表明，实质性内容应以备案合同为准。这并不是说不能对实质性内容进行变更，只是说假如对其进行变更之后，要重新备案。3、若施工合同约定“承包人在双方确定变更事项后的14天内，不向工程师提出变更价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更”。若承包人在14天内未提出变更价款报告，但是有双方签字

26、确认的变更事项记录，月进度款报告中也括了该月发生的变更工程价款金额，是否可视为承包方未违约？答：关键看签证内容。若签证对详细价款变更明确记载，则作为合同结算依据加入即可；若只是对详细事实确定而未确定变更价款的，则以图纸为依据确定变更价款，按说明16、19条操作，即当事人双方对变更价款不能协商一样的，可提交鉴定单位确定。4、当事人仅约定“发包人应在承包人提交竣工结算报告后肯定期限内予以答复”，未约定“发包人在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件”，如何处理？答：视为没有约定。实践中一般处理为：假如双方对结算不能协商一样，可提交鉴定单位，以鉴定结论为判案依据。5、签合同时无图约，边设计边施工的

27、合同，又约定了“一口价”，发生结算争议时，是依说明22条不予工程造价鉴定，还是依16条参照定额重新审价？答：以施工图纸据实计价。无施工图纸的，按承包人实际施工量计算对价。6、合同没有约定计息，但有滞纳金计付标准，可以吗？说明17条规定：当事人对工程欠款利息计付标准有约定的，按约定处理。没有约定的，根据中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。假如没有约定利息计付标准，而约定了滞纳金计付标准，对于这种状况如何适用？标准是否有限制？答：可以约定，而且利息与滞纳金可同时约定，且两者标准也没有限制。只是在对方提出约定标准过高要求降低时，是否降低、降低多少，则由法院或仲裁员自由心证确定。同理，违约金、赔偿

28、金、双倍利息等，均可自由约定，且一般没有标准限制。7、当事人未对逾期竣工的违约责任作详细约定，如何处理？答：无约定，依法定。依合同法违约责任规定；依说明第8条解除合同，依说明第10条进行解除善后事宜处理。有关违约赔偿损失由守约方举证，也可将利息作为损失计算，利息起算依说明18条。8、因实际施工人缘由（如质量、工期、材料），转包施工企业被判担当连带责任后，是否可以起诉实际施工人？答：说明25条仅规定因“质量”问题发生争议的，才可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼，亦即可以在担当连带责任后起诉，向实际施工人追偿。而工期和材料应分状况对待。工期和材料问题与质量问题有因果关系的，也可起诉

29、追偿；无因果关系的，不能追偿。工程合同 篇6建设单位(甲方)：施工承包单位(乙方)：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 工程名称：质量要求： 工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币 ￥： 元 工程期限： 201 年 月 日起至 201 年 月 日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员探讨参加设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施

30、工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，主动协作甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行平安教化，做好设施平安防护，假如乙方因疏于防范、操作不规范造成平安事故的均由

31、乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹支配。如因技术缘由或操作不规范导致原材料奢侈，乙方应担当责任如数偿还相关费用。合同份数及相关说明：一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。建设单位(甲方)签章： 施工单位(乙方法人)签字：_年_月_日工程合同 篇7工程信息费合同的格式是怎样的？应当怎么写工程信息费合同？以下是我整理的工程信息费合同范本，希望对你有帮助。托付单位（甲方）：承办单位（乙方）：兹由甲方托付乙方办理基建工程

32、造价、询问服务业务，经双方协商，同意共同遵守如下条款:一、托付服务、审计、验证项目状况1、工程项目名称：2、工程造价：3、工程地址：4、工程开工日期：20xx年XX月XX日竣工日期：20xx年XX月XX日二、托付乙方服务的内容或要求服务内容（需服务的内容在以下项目前划）口1、编制工程预算、结算、招标标底；口 2、审核工程预算、结算；口 3、工程量清单编制；口 4、施工全过程造价限制；口 5、工程竣工结算审核口 6、其他；口 7、要求：三、甲方在托付项目实施中应供应的资料（需供应的资料在以下项前划）口1、工程施工合同、补充合同或施工协议书。口2、工程施工图纸口3、图纸会审资料、设计变更、签证单。

33、口4、施工组织设计、隐藏工程记录、吊装工程记录。口5、施工过程中双方签证资料。口6、工程预（决）算书。口7、工程量计算表、主要材料计算表。口8、钢材实际用量计算明细表。口9、按政策规定需据实找补差价的材料价格证明资料。口10、建设单位供料明细表。口11、招标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。口12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。口13、跨年度工程施工形象进度明细表。四、审计验证的时间：自20xx年XX月XX日至20xx年XX月XX日五、审计验证的方式：六、甲方在托付项目中担当的责任和义务。1、供应的计算资料要真实、齐全。2、施工管理人员要亲密协作。3、督促施工

34、单位来本所核对验证结果。4、由于甲方在工作运行中，供应的资料虚假不全或有关人员不协作，造成乙方结论补实际或拖延工作进度，应由甲方担当责任和赔偿损失（总审计费的 %）。七、乙方在承办托付业务担当的责任和义务。1、根据中国注册会计师独立审计原则和国家有关的法规的要求进行审计，出具验证报告，保证验证报告的真实性、合法性。2、根据约定时间完成审计业务，出具验证报告。八、收费标准及结算方式：1、收费标准：基本审计费：按送审金额 收取，另加效益审计费。（效益审计费： A.有图纸的按核减（增）额的 收取。 如有核增部分不抵消核减额B.无图纸的按核减（增）额的 收取。 如有核增部分不抵消核减额，另加现场签证费

35、用 元。）2、双方一次性协商收费 元。3、结算方式： 按收费标准，经双方议定，由甲方付乙方审计费 元。待审计验证结束后一次结算，多退少补。4、开户银行、户名及帐号：九、双方任何一方若无故撤销或不履行协议时，该方应赔偿对 方的经济损失（总审计费用的 ）。十、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定十一、其他须要说明的事项：十二、本协议一式二份，甲、乙双方各一份，同时生效。托付单位（甲方）： 承办单位（乙方）：地 址： 地 址：电 话： 电 话：代表签字： 代表签字：20xx年XX月XX日20xx年XX月XX日工程合同 篇8发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_依据中华人民共和国合同法、建

36、筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法，中华人民共和国建设部（19XX）92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2装饰施工地点：_区_路_弄（村）_号_楼_室。3住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）。6总价款：￥_元，大写（人民币）：_其中

37、：材料费：_，人工费：_管理费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金（341）：_其他费用：_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的约定：1甲方供应的材料：详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双

38、方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单。3乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1本工程执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、db31t301999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准，质量评定验收标准。

39、2本工程由_方设计，施工方案。3甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。5在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6工程验收：甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理

40、复验，若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。7工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件五工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火的约定：甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。

41、如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1。工程款付款方式列下表：2。工程结算：详见附件六工程结算单。3工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。4双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日1000元，其次次付款时扣除合同签订后开工后二到五天65元施工过程中工期进度过半30元竣工验收当天5元增加工程项目签订项目变更表100元注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。六、其它事项1甲方工作：1）

42、甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。2）做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。3）如的确须要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。2乙方工作：1）参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。2）指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负

43、责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应刚好书面通知甲方。3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_支付违约金。2由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_向甲方支付违约金。3甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担当责任。4乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当责任。八、纠纷处理方式：1因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2当事人不愿通过协商、调解解