2022有关工程合同模板集锦九篇.docx

《2022有关工程合同模板集锦九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022有关工程合同模板集锦九篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022有关工程合同模板集锦九篇工程合同 篇1出租方：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_承租方：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_一、出租方根据承租方需要，同意将_ 吨载重量_ 牌汽车_ 辆租给承租方使用。二、承租方租用的汽车只限于工地运载_ 、_ 、_ 、_ .承租方有调度权，出租房有义务派出司机并负责行车安全、技术操作。三、承租主要负责对所租车辆进行维护保养，在退租时如给车辆设备造成损坏，承租方应负责修复原状或赔偿，修复期照收租金。因出租方所派司机驾驶不当造成损坏的由出租方自负；如果致使承租方不能按合同规定正常使用租赁车辆，承租方不需支付迟误期间

2、的租金，而且出租方每天还要偿付承租方_ 元的违约金。四、租用期定为_ ，自_ 年_ 月_ 日起至_ 年_ 月_ 日止。承租方如果继续使用或停用应在5日前向出租方提出协商，否则按合同规定照收租费或按合同期限将车调回。五、租金每月为_ 元，从合同生效日起计，每月结算一次，不足一个月按一个月计算租金；承租方应在每个自然月 号提前支付下个月租金。六、所用燃料由承租方负责。七、违约责任。出租方不得擅自将车调回，否则将按租金的双倍赔偿承租方。承租方必须按合同规定的时间和金额支付租金，每逾期一天，加罚一天的租金。八、其他未尽事项，由双方协商，另订附件。九、本合同一式_ 份，双方各执正本一份。出 租 方：_（

3、签章）代 表 人：_年_月_日承 租 方：_（签章）代 表 人：_签约日期：工程合同 篇2借 款 方：_法定代表人：_职务：_地 址：_邮码：_ 电话：_贷 款 方：_法定代表人：_职务：_地 址：_邮码：_ 电话：_根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第一条 借款用途：_第二条 借款金额：借款方向贷款方借款人民币_ （大写）元。预计用款为一年_ 元；_ 年_ 元；_ 年_ 元；_ 年_ 元；_ 年_ 元；第三条 借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_ %.借款

4、方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%.第四条 借款期限：借款方保证从_ 年_ 月起至_ 年_ 月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_ 年_ 元；_ 年_ 元；_ 年_ 元；_ 年_ 元；_ 年_ 元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。第五条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。第六条 代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同

5、。第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。第八条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。借款方：_（盖章） 贷款方：_（盖章）代表人：_ 代表人：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇3发包方： （以下简称甲方）承包

6、方： （以下简称乙方）兹因甲方委托乙方承接下述工程，为明确双方权利和义务，加强协作，相互配合，经双方协商，订立本合同，共同遵守。一、工程项目名称： 外墙涂料分项工程。二、工程项目地点： 。三、工程内容：腻子找平施工、底漆涂饰、面漆涂饰、保护与清理等工作。四、工程量工程量约 ，最终以实际施工部位的展开面积计算。五、单价： 单价为 元/ ，以施工部位的展开面积计算。六、工程预算造价： 约 元，完工后以实际施工工程量结算。七、承包方式：包工包料。八、工程期限：自 年 月 日开始计算工期，总工期 12 天。如遇下雨雪、停水停电或其它非乙方原因造成的工期延误则相应顺延。九、材料品牌：材料品牌：海派克（H

7、IPAC），底漆型号为ISD300，面漆型号为ITW100，颜色以发包方认可的为准。材料颜色：墙面，35B1P;线条24B4D;顶棚，白色。十、付款方式：1。乙方进场施工 / 天内，甲方按工程预算造价的 / %向乙方支付材料预备;2。当底漆基本施工完成，涂刷中涂时，甲方按工程预算造价的 / %向乙方支付进度款;3。当面漆施工基本完成，拆除脚手架后 / 天内，甲方按工程预算造价的向乙方支付完工退场款;4。在工程完工退场后 10 天内办理完成结算，并付至结算额的 97 %，剩余 3 %作为质保金，在工程完工后一年期满如无乙方责任的质量问题时付清。十一、甲方责任：1、工地用水、电、堆放材料仓库、工人

8、吃住宿场所由甲方解决。2、确认乙方的施工工序、完工时间、工程结算额及质量责任等内容。3、对工程内容以外的施工内容给予办理签证，并给予结算。4、负责协调政府管理部门、邻居的干扰。十二、乙方责任：1、乙方按国家有关规范同甲方对基层进行验收，如验收不合格，乙方提出方案经甲方认可后按方案执行。2、乙方接受甲方对施工中的监督与检查，并服从甲方监理人员的监督及指导。3、维护现场的施工秩序和卫生秩序，按甲方的要求有序开展施工。十三、违约责任：1、甲方应按合同规定按时支付工程款，乙方在施工期间按合同规定定期向甲方提出付款申请，甲方应在收到申请2日内及时支付工程款，因逾期付款影响的工程进展由甲方承担。若因甲方原

9、因造成的停工超过7天，甲方应对已施工工程做验收结算。2、乙方如出现质量问题必须返工，直到达到质量要求为止。3、不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同。 如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失; 如由甲方中途解除合同， 应赔偿乙方因订购施工材料及安排施工计划等造成的经济损失。十四、合同及有效期：1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。2、本合同自双方签字之日起生效，至全部工程验收完毕，工程款项结清后失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇4发包人(

10、甲方)：_承包人(乙方)：_双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_二、工程承包范围承包范围：_面积为准;三、合同工期开工日期：_年_月_号;坯房竣工日期：_年_月_号;(中途如有下雨一天则往后推迟一天)竣工日期：_年_月_号;合同工期总日历天数：_天;四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日

11、期竣工的，乙方承担违约责任。六、工程质量标准_县质量检测局为准。(不包括材料质量)七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥_元_建筑面积的总平方米;工程预支款：￥_万元;竣工日付款：余下总金额的_%;工程款结算：检测工程竣工日后_个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款;八、组成合同的文件1.本合同协议书;2.标准、规范及有关技术文件;3.图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。

12、乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。十三、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：(签名)_电话：_住所：_承包人：(签名)_电话：_住所：_工程合同 篇5发包方（甲方）：承包方（乙方）：身份证号：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程石方、开挖运输工程施工事项协商一致，订立本协议：一、工程概

13、况：工程名称：工程地点：工程内容：土石方开挖、运输。工程工期：有效工期不超过五个月。开工时间：月日进场。二、工程承包范围：土方开挖、运输。三、协议价款及付款方式：1、单价：按_省_年土石方工程定额及相关配套文件执行（单价32.00元立方米），该单价运距为3公里以内，超出3公里以外每公里增加2.50元立方米运费，以此类推。该项目以地勘及设计资料为准，爆破由简阳XX公司实施，包含炸药、人工等费用，乙方按实际爆破方量以每立方米4.505.00元计算，在甲方支付乙方工程款中扣除。油料由甲方负责安排XXXX加油站，加油，乙方负责签单，甲方在支付乙方当月工程款中扣除，当月所使用的油料费和实际爆破量的费用。

14、2、计量方式：结算方量按进场前双方测量并约定认可为准，总方量130万立方米，不足130万立方米按130万立方米结算，超出130万立方米按实际工程开挖方量结算为准。废土运至迎宾大道，倒场， 约8万车，以每车100元支付给乙方。3、付款方式：开工后承包方每月_日上报工程量，发包方在审核承包方上报的工程量后，于次月_日前支付上报工程款的80%，余下20%次月补足，以此类推。以后每月累计结算工程款。开挖土方工程完工后为最终验收日，验收合格后_日内完成余额全部结算并付清工程款，同时全额退还保证金。（开工后的保证金不计利息）四、双方的权利和义务：1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和

15、搬移开挖线内含开挖线三米外（电缆、光缆、水管、煤气管等）设施；注：（如果未在进场前告知而导致承包方在施工中造成经济损失由发包方自行承担）。开挖场以外的事宜由发包方自行处理。包括交警，城管，建设，运管，环保局等相关事宜，由发包方协调处理。所有弃土的弃土堆场由甲方负责（包括堆场费用）。2、甲方负责办理炸材的相关手续。3、甲方有权监督并指导乙方按本工程规定的工期完成。4、乙方有义务按甲方开挖土方及运输的要求进行作业。5、甲方协调处理一切施工作业的影响因素（包括炮震、炮损、噪声、扬尘、扰民等影响）。6、乙方承担本协议的开挖基础部分的工程，不包括独立基坑和人工捡底，如有另算。7、甲方负责完善工地现场水、

16、电（费用由乙方承担），排污设施由甲方负责完善。8、因甲方的原因不能正常施工而造成的停工，按每天每台挖机800.00元天计、运输车每台500.00元天计、装载机每台500.00元天计、人工每人100.00元天计，补助给乙方。五、乙方向甲方承诺：按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。六、违约责任：合同签订后_日内进场，如进场后未按时开工，或由于甲方原因不能正常施工，一切损失由甲方负责。甲方必须严格按照合同付款，逾期付款不能超过十五天，否则，乙方有权停工，由此造成的经济损失由甲方承担。七、甲方向乙方按照合同约定的期限和方式支付协议价款及其他款项。八、本协议签字之日起，乙方向甲方交保证金叁佰万元；第一

17、次支付工程款时退还保证金，余下的 保证金在土石方工程完工后随结算款由甲方一次性退还给乙方（保证金不付息）。九、保证金到账后协议生效，未尽事宜双方协商补充。本协议一式四份，甲乙双方各执一份，两份报给_XX红塔XX公司备案存档。十、税金按照甲乙双方五比五承担，乙方将油票交给甲方。甲方签字盖章：乙方签字盖章：甲方开户行：乙方开户行：甲方账号：乙方账号：_年_月_日_年_月_日工程合同 篇6一、 建设工程施工合同的类型按计价方式不同，建设工程施工合同可以划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三大类。根据招标准备情况和建设工程项目的特点不同，建设工程施工合同可选用其中的任何一种。1、总价合同总价合同又

18、分为固定总价合同和可调总价合同。（1）固定总价合同。承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。采用固定总价合同时，承包商要考虑承担合同履行过程中的全部风险，因此，投标报价较高。固定总价合同的适用条件一般为： 工程招标时的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更，以及承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异。 工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包内容较为简单的工程部位。这样，可以使承包商在报价时能够合理地预见到实施过程中

19、可能遇到的各种风险。 工程合同期较短（一般为1年之内），双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响。（2）可调总价合同。这类合同与固定总价合同基本相同，但合同期较长（1年以上），只是在固定总价合同的基础上，增加合同履行过程因市场价格浮动对承包价格调整的条款。由于合同期较长，承包商不可能在投标报价时合理地预见1年后市场价格的浮动影响，因此，应在合同内明确约定合同价款的调整原则、方法和依据。常用的调价方法有：文件证明法、票据价格调整法和公式调价法。2、单价合同单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价，以实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同。承包商所填报的单价应为计入各种

20、摊销费用后的综合单价，而非直接费单价。单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程。单价合同的工程量清单内所开列的工程量一般为估计工程量，而非准确工程量。3、成本加酬金合同成本加酬金合同时将工程项目的实际造价划分为直接成本费和承包商完成工作后应得酬金两部分。工程实施过程中发生的直接成本费由业主实报实销，另按合同约定的方式付给承包商相应报酬。成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程。由于在签订合同时，业主还不可能为承包商提供用于准确报价的详细资料，因此，在合同中只能商定酬

21、金的计算方法。在成本加酬金合同中，业主需承担工程项目实际发生的一切费用，因而也就承担了工程项目的全部。而承包商由于无风险，其报酬往往也较低。按照酬金的计算方式不同，成本加酬金合同的形式有：成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加浮动酬金合同、目标成本加奖罚合同等。二、 建设工程施工合同类型的选择建设工程施工合同的形式繁多、特点各异，业主应综合考虑以下因素选择不同计价模式的合同：1、工程项目的复杂程度规模大且技术复杂的工程项目，承包风险较大，各项费用不易准确估算，因而不宜采用固定总价合同。最好是有把握的部分采用总价合同，估算不准的部分采用单价合同或成本加酬金合同。有时，在同一工程项目

22、中采用不同的合同形式，是业主和承包商合理分担施工风险因素的有效办法。2、工程项目的设计深度施工招标时所依据的工程项目设计深度，经常是选择合同类型的重要因素。招标图纸和工程量清单的详细程度能否使投标人进行合理报价，取决于已完成的设计深度。表2-1中列出了不同设计阶段与合同类型的选择关系。3、工程施工技术的先进程度如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主和承包商在这方面过去都没有经验，且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可作为依据时，为了避免投标人盲目地提高承包价款或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损，不宜采用固定价合同，而应选用成本加酬金合同。 4、工程施工工期的紧迫程度有些紧急工

23、程（如灾后恢复工程等）要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图纸，因此，承包商不可能报出合理的价格，宜采用成本加酬金合同。对于一个建设工程项目而言，采用何种合同形式不是固定的。即使在同一个工程项目中，各个不同的工程部分或不同阶段，也可采用不同类型的合同。在划分标段、进行合同策划时，应根据实际情况，综合考虑各种因素后再作出决策。一般而言，在合同工期在1年以内且施工图设计文件已通过审查的建设工程，可选择总价合同；紧急抢修、救援、救灾等建设工程，可选择成本加酬金合同；其他情形的建设工程，均宜选择单价合同。工程合同 篇7甲方：乙方：甲方将玉林市岭南乐园有限公司的土方工程运输任务交给乙方

24、负责施工，根据中华人民共和国合同法的规定，遵循平等、自愿、公证和诚实守信的原则，双方协商一致，签订本施工合同，共同遵守。一、单价方面：本工程一、二类土，运距在2.7公里内，勾运立方以山体方计算，每立方米 元整，运距每增加l公里加价 元每立方米;三类土以上的用勾机很难勾须爆破的每立方米 元，此单价为税后价。二、结算方式：l、每周星期二结算一次，第一次结款百分之玖拾，第二次结本次百分之玖拾外，结清上次百分十，依此类推，星期间可适当预支生活费及车辆维修费，由甲方指定加油站加油，结款时再扣回。2、甲方预支乙方车队进场费每部车肆佰元，勾机每台叁仟元，铲车每台贰仟元，此款进场后付给，进场做工后两周内扣回。

25、3、根据实际情况，进行现金支付或转账支付。4、退场，工程完成达到甲方要求后，甲方3天内结算，并付清所欠工程款。三、工期：本土方工程共日内完成，雨天和特殊情况除外，如因甲方原因而致误工，双方理顺问题后，工期顺延。四、进场安排：乙方车辆进场三天内甲方必须安排车队开工，超过三天不安排工作，甲方每天每部车赔偿400元给乙方，直至开工为止。如乙方车队到场后，甲方因其它原因不能开工或工程缓延，则甲方要赔偿乙方每部柒仟元的经济损失。五、双方责任和义务：合同外的其它款项，任何一方不能强迫对方实施，要在合理的情况下，双方同意才可实施。甲方责任：1、保证工作地点明确和水通、电通、道路通及道路安全设施、生活场地设施

26、配套完善，确保乙方顺利进场施工。2、负责协调乙方的工作，审核施工工作方案，监督、指导工程施工，负责施工路面经常维修和当地群众善后工作，保持运输畅通无阻。3、负责与当地政府有关部门做好协调工作，如交警、运管、路政、城管及环保，如果出现扣车，甲方负责协助解决。 乙方责任：1、在甲方统一安排下工作，听从甲方安排，不能自作主张。2、注意车辆的经常维护检查，注意安全，所有一切事故均由乙方自理，甲方毫无责任。3、乙方经济与甲方无关时，因此给甲方造成经济损失由乙方负责。但因工程款未按时支付而出现纠纷，由甲方负责。六、违约责任：1、甲方无故不办理计量或延拖支付工程费用，乙方有权提出解决要求仍不予解决视为甲方违

27、约，所造成乙方车队停工，每超期付款一天，甲方支付乙方每台车每天肆佰元违约金，直至甲方支付工程款为止。2、乙方车队进场后，甲方不能采用任何手段，另将工程复分包给其他人承包，否则甲方须赔偿乙方所提出的一切经济损失。3、乙方由于未履行责任和义务，导致延误、停工等不良现象，在甲方对乙方提出的整改时间内，乙方务必尽力及时采取有力措施达到甲方的要求，否则甲方有权对无故停工车辆每车每天罚款伍佰元。4、双方应遵守合同信用，杜绝不廉洁行为督促双方敬业守法，双方在工程顺利进行下各司其职，互不干涉内政，任何一方不能有越轨行为，否则所造成对方的经济损失，责任由造成方负责赔偿对方所提出的一切经济损失。七、合同终止：1、

28、在正常能开工的情况下，乙方必须听从甲方指挥，进行合理开工，不能无故罢工，否则甲方有权终止合同。2、甲乙双方在没有任何理由的情况下，单方面终止合同要赔偿对方经济损失。八、其它规定：1、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不一致，按中华人民共和国合同法有关规定执行。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，如有补充，另行签订补充合同附件、具有同等法律效力。3、本合同执行完毕，款项结算付清，甲乙双方全部履行本合同的相关义务后，合同自行失效。补充协议：本工程不带资，不押金，也不收乙方的一切任何费用，本合同双方友好而签订的，待甲方通知进场后三天内进场，通知后三天内不进场或过期自动合同作废，本合同不具有任何经济

29、责任。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇8甲方：（雇用单位）乙方：（雇员）鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事_劳务工作，根据中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。第一条 合同期限自_年_月_日至_年_月_日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。第二条 乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起，乙方负责甲方_供电所宿办楼建设工程质量监理。2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、

30、保证质量要求。3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。4、监督承包人的.各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。第三条 工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币_元。第四条 甲方的

31、义务职责1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。第五条 聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的，原合同继续有效。2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。3、乙方不

32、履行聘用合同的。4、乙方要求解除聘用合同，应当提前_天以书面形式通知甲方。第六条 违约责任甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。第七条 保密义务1、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。2、保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的

33、或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失，并承担赔偿。第八条 其它事项1、纠纷解决方式：凡因履行本合同发生的任何纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向_人民法院提起诉讼。2、本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。3、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。4、双方认为需要规定的其他事项。甲方：（签章）注册号：地址：联系电话：_年_月_日乙方：（签章）身份证号：家庭住址：联系电话：_年_月_日工程合同

34、篇9xx建筑工程有限公司立协议双方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规的规定，在明确甲乙双方职责、互利互惠的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，由甲方将中标的 工程承包给乙方施工。经双方商定，特制定如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包及施工范围：4、工程造价：5、工程开竣工日期：6、工程质量等级：第二条 双方职责甲方职责：1、对乙方施工安全生产经营活动进行监督、检查、指导。2、帮助乙方解决施工中遇到的重大技术难题，协助乙方协调好和业主的关系，协助解决好施工中的其它相关问题。3、搞好工程财务管理和工程核算台帐，负责

35、和业主签订工程总承包合同。4、配合乙方做好建设行政主管部门组织的质量、安全检查和工程的相关验收工作。5、对乙方因工程质量、安全、文明施工不到位，且甲方提出整改不力，受到建设单位批评，影响甲方信誉的，有罚款处置权、指令停工整改权，直至解除合同权。造成的损失由乙方自负，并按本协议违约条款执行。乙方职责：1、承认并严格履行甲方与建设单位所签订的工程施工合同及其和工程相关的各项条款，如有违约应承担一切损失，甲方将乙方所缴纳的工程保证金或房产抵押等优先用于补偿损失。2、依法经营，独立核算，自负盈亏，按章纳税。涉及该工程的一切费用，包括债权债务扣罚款，矛盾协调费用等均由乙方负责。3、工程施工过程中，牢固树

36、立“百年大计、质量第一”的方针。要严格按照国家施工规范验收标准和施工图进行施工，按操作规程把好每一道工序，凡前道工序不符合要求的，不得进入下一道工序施工。坚决消灭质量通病（如屋面、墙面、窗台、卫生间等部位出现的渗漏，阳台倒泛水，现浇楼板面达不到设计厚度，内外墙抹灰空鼓、龟裂、渗漏等）。严格把好质量关，杜绝重大质量事故，确保工程一次验收合格。如因乙方施工质量问题，造成的质量不合格或出现重大质量事故的，除无条件的返修工程缺陷直至符合要求外，所发生的返工造成的损失，乙方自负。后果严重，无法挽回的，按相关程序追究责任人的法律责任。对工程不能一次交验合格，出现二次以上整改验交的，除负责整改到位及发生的一

37、切费用外，处以总价1%的罚款。其次要把好原材料进场关，严禁使用劣质材料或以次充好，严格原材料检验制度，做好工程技术资料，竣工后，交一套资料甲方存档。4、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制。加强施工过程中的安全管理，严格执行国家安全生产法和国务院关于建设工程安全生产管理条例以及建设行政主管部门关于安全生产方面的有关规定，并服从甲方管理。按工程总价的1%提取安全专项资金，实行专款专用。做到安全该投入的必须投入，确保施工安全，杜绝重大安全事故的发生。如出现安全事故，乙方负责处理协调并承担全部经济损失直至法律责任。签订本工程施工协议的工程项目承包人是该工程项目的安全第一责任人；职

38、工进场施工，特别是新工人，必须进行安全教育，通过教育培训合格后，才能上岗，特殊工种必须持证上岗（塔吊工、电工、焊工、架子工等）；项目部与施工班组要签订安全责任状，明确各施工班组负责人是安全第一责任人，各班组与个人签订施工安全责任书；配备专职安全员1名（持C类证书），建立施工安全台帐，切实抓好施工现场的安全监督检查和管理工作；工程上的安全防护设施严格按规定要求施工（如钢管脚手架的搭设，安全网张设，“四口”、“五临边”的防护，施工机械设备的完好率，塔吊安全保险限位，临时施工用电的配置设施等），无论是从选用材料到施工，都要按规范要求，保证质量，确保安全；乙方为现场施工作业人员购买安全意外伤害保险。5

39、、认真执行行业有关部门及业主和甲方工程管理方面的有关规定，按照创建文明工地标准，搞好现场文明施工。该工程确保创省级文明工地。6、施工工期必须按合同认真履行，若因建设单位原因造成的工期延误，应及时和建设单位办理工期顺延手续；如乙方的原因拖延工期，受到建设单位处罚时，其经济责任由乙方承担。7、乙方负责工程形象进度款的预付和工程质保金的清收。8、在每次工程付款时，乙方首先保证农民工工资，并确保工程竣工交付后不拖欠工人一分钱。否则，甲方有权冻结工程款，以保证不拖欠农民工工资。9、坚持三个文明建设一起抓，杜绝各类违法乱纪现象发生，如乙方施工人员违法违纪造成的一切后果由乙方自负，如工程未达到业主和相关部门

40、要求造成的罚款和损失均由乙方承担。第三条 工程付款、结算1、乙方要服从甲方的财务管理。涉及该工程的税费和相关部门征收的其它费用，由乙方承担，甲方负责代收代缴。2、工程付款：乙方按合同规定的工程形象进度自行按期向建设单位预付工程款，由甲方财务出具收据，将工程款汇入甲方指定帐户后，再按审批手续进行用款，甲方保证专款专用。乙方不得避开甲方，擅自到建设单位付款，一经发现，立即追回，并按违约论处。3、甲方暂按工程合同价收取 %管理费（最终以审计结算价为准），在工程首次付款时交60%，第二次付款时交30%，余款待工程竣工交付办理完审计决算后结清。4、乙方承担该项目建造师的个人费用，具体包括开标出场时的来回旅差费，出场补助费（县内 元、县外 元），开标结束后付清。中标后确需在现场的为 元/月，不需在现场的为 元/月，专职安全员为 元/月。5、乙方因工程质量不到位、安全违规、工期等原因被建设主管部门或建设单位罚款的，在工程付款或结算时，由甲方代扣，乙方无异议。第四条 履约与违约责任、争议1、乙方在经