《分包合同范文9篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《分包合同范文9篇.docx(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、分包合同范文9篇分包合同 篇1 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方将 楼的钢筋工项目劳务分包给乙方,为维护双方的利益,保证工程的顺利进行,依据中华人民共和国合同法以及建筑工程质量管理相关条例,甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议: 第一章:专用条款 第一条:分包项目内容 1本工程所有钢筋下车搬运、制作、水平垂直运输、绑扎及所有钢筋接头电渣压力焊,直螺纹连接,电焊机搭接焊接施工等相关工作,以及其它工种所需半成品的制作。其主要内容包括:基础至竣工的所有钢筋制作、安装,二次结构钢筋的预置和后期制作安装,楼梯、窗台的预埋后期制作安装,砌体用植筋的制作安装,塔吊、载人提升机基础
2、钢筋的制作安装等等所有钢筋工程。乙方自备各种施工设备和工具以及施工辅料(甲方只提供施工用钢筋) 2、 负责提供材料计划、报验。配合资料员取样送检,所有料表报工程部留存。 3、 基础部分配合施工放线,配合其他工种纠偏工作。 4、 负责废材按指定位置归堆,保持现场材料及半成品的堆放整齐。 5、 做好文明施工现场,工完场清。雨具,劳动安全用品自备,不得影响安全及雨季施工。 6、 临时用灯线自备,三级箱外的机械用线自备必须是橡皮电缆线。 第二条:施工要求 1合理利用原材料,短头不得超过定额消耗规定,否则超标的材料由乙方承担,结算时在乙方劳务费中扣除。 2乙方负责钢筋翻样,并向甲方提供钢筋规格及数量,同
3、时交工地技术人员复查,按图施工,乙方应按技术人员的意见及技术交底的要求,按规范进行施工。 3要积极配合甲方做好每道工序的钢筋验收工作,力求一次性通过,如验收通不过,及时返工。否则甲方将追究由此造成的工期拖延和材料损失责任。验收费用由乙方承担。 第三条:工程质量标准 力创武汉市优良(黄鹤杯)工程,文明样板工地,乙方施工必须达到建筑规范标准,否则按合同价的80结算。 坚决禁止漏筋,坚决禁止钢筋移位,坚决禁止剪力墙及暗柱竖向钢筋间距移位,混泥土浇注过程中必须有专业钢筋作业人员照筋。 第四条:劳务费及支付办法 1,按设计图纸标注建筑面积计算 ,承包单价为 元/m2 ,主体施工至二分之一时,建设方支付进
4、度款后支付完成工程量工程款 70% ,主体封顶后相应进度款到账付总造价的 80%(扣除原支付进度款),余款到竣工验收合格后,竣工决算完成一月内一次付清,除此外期间不支付任何费用;如果中途退场,作违反合同处理,甲方按已完成工作量工程款的50%支付。其余作为合同违约金处罚。乙方负责提供:劳务分包资质证书,营业执照,上岗证,特种工作业证,劳务分包备案证。 2,工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。不得以各种方式讨要工钱。否则甲方有权要求乙方解除合同关系,拒付工程款,不退还履约保证金,并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理。 第二章:通用条款 第一条:进场人员 1乙方进入施工现场人员要有身份证明,向甲方
5、提供进场人员花名册,花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。 2乙方进场人员不得少于 人/天,如乙方减少人员须经过甲方同意,否则甲方有权采取必要措施。 3乙方或其指定全权委托人( )并且有合同签字人的委托函,必须常驻工地指挥施工,配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。不论任何原因,乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开,时间不得超过4小时,否则甲方有权按离场时间30元/小时罚款(从乙方的劳务承包费中扣,以下罚款均按此办理)。 4,乙方负责提供:劳务分包资质证书,营业执照,上岗证,特种工作业证,劳务分包备案证。 第二条:工地管理 1乙
6、方人员必须遵纪守法,服从建设方、监理方及甲方的管理,严格遵守工地规章制度。如发生打架滋事行为,处以500元/次的罚款,情节严重的交当地派出所处理。 2乙方人员应爱护工地财产,不得有偷盗行为,工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开,如发现偷盗行为罚款500元/次,情节严重的交当地派出所。 3讲文明,施工现场必须工完场清,每天按照文明施工要求进行清理,如通不过行业主管部门的文明施工现场检查,罚款1000元/次。生活区应每天打扫干净,收拾整洁,不得随地大小便,不得乱扔乱倒垃圾,如有违反,情节严重的,罚款200元/次。 4乙方施工任务由甲方分配,密切配合其他工种,不得对其他工种造成施工障碍,如造
7、成其他工种的施工延误,甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。 5乙方应按时参加甲方组织的各种会议,每周壹晚上6点左右例会,并落实好会议精神。 第三条:施工安全 1、 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训,严格执行安全规范及安全交底。 2乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定,牢固树立安全第一的原则,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施(乙方自备符合要求的安全帽、安全带),消除事故隐患。 3、 严禁设备带病作业。发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。如因不听指挥,野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。 4因
8、不按安全操作规程及甲方制定的现场安全管理制度(条例),擅自进入施工场地,不听从管理人员的劝告、制止,强行操作、野蛮施工以及不按安全规定,未采取安全防护措施等原因而造成一切安全责任事故均由乙方承担,其经济责任在5万元以上的甲方承担10%,5万以下的由乙方自行承担,不得与甲方发生纠葛,甲方只作人道主义慰问。 5、注意安全用电。未经甲方同意,乙方人员不得随意接电,否则罚款500元/次。 6、严禁楼面作业人员带火种上楼或者乱丢烟头,一个烟头罚款50元,如果造成损失按损失多少两倍处罚。 第四条:工程质量 乙方所分包的工程质量须达到优良标准。乙方应保证工程质量,如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用,并
9、负责返工达到验收标准。如造成工期延误,还将追究乙方的经济责任。 第五条:材料管理 1乙方人员有义务对甲方的材料及设备进行保护。归乙方人员使用的材料及设备如因保护不当造成损失,应照价赔偿。 2钢筋工不得出现错下材料、短头过多等现象,否则甲方将按实际损失进行扣款并另处罚款300元/次。 3节约施工及生活用电、用水。 第六条:工程工期 1本工程乙方分包项目的工期为 个有效工作日,乙方应保证工程工期并力争提前完成。非天气原因及他方因素影响,工期每拖延一天罚款1000元。天气原因及他方因素影响的工日,双方办理签证,未签证的延期工日无效。具体开工日期以甲方书面通知为准。 2无论何种原因乙方未完成工程量而中
10、途要求退场,作违反合同处理,甲方不予结帐。如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5天,甲方有权责令乙方退场,乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。乙方不能拒不退场而无理纠缠,否则甲方将追究乙方法律和经济责任。 3工程开工前,甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续,其效力等同于本合同。 4服从大局,无条件参加甲方组织的突击性工程任务,乙方不得讨价还价。 5工期紧张时,乙方应自觉安排加班。 第七条:质量保修 1本分包工程质量保修期为 壹年 。 2保修金为劳务费总额的 5 %,无质量问题,保修期满后30日内全额返还。 第八条:其它事项 1乙方签订合同
11、时必须交纳 元信誉保证金,工程竣工验收后全额退还。进场时间由甲方通知,在规定时间未进场合同作废,乙方的信誉保证金不退。 2本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。 3甲乙双方发生争议应协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼。 4此合同一式两份,甲方、乙方各执一份,属自愿签订,签字生效。 5本合同在武昌区签定。 6、 本合同有项目部管理处罚条款附件与本合同同等法律效力。 甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日 身份证号: 分包合同 篇2 发包方:建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及公司关于工程项目
12、劳务承包管理暂行规定。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从年月起至年*月止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管
13、理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方: 乙方: 甲方代表:
14、 乙方代表: 分包合同 篇3 甲方: 乙方: 一、 甲方委托乙方施工 软件园二期8#10#楼瓦工6#10#楼干挂等工作量 最终数量总价以现场审核为准。 二、 甲方指派 陈恕 为现场负责人,乙方指派 高志春 为现场负责人,乙方必须服从甲方现场管理人员的指导,服从甲方的一切安排。 三、 承包方式: 四、 施工日期: 年 月 日至 年 月 日 五、 质量等级: 合格 六、 保修期: 两年 七、 施工内容: 合计: 八、 双方责任: 1、安全责任:乙方在施工期间包安全,如出现任何事故与甲方无关。甲方提供相关的设备(配电箱、电气照明、施工用水)配合乙方现场施工,甲方尽量改善现场施工条件。 2、人员食宿
15、3、运输费用 4、施工前提供施工范围内的图纸一份,并进行图纸技术交底和安全交底。乙方在签本合同的三天内必须提供施工人员花名册、身份证复印件给甲方进行登记,并提供一份详细的工程进度计划表(按甲方总进度表),编制月、旬工程进度计划,如乙方在未经甲方许可下拖延工期,每超过一天为20xx元/天进行罚款。 5、施工过程中,乙方必须做好各工种之间的配合,做好分项、分部工程交接,并做好隐蔽工程验收和质量评定,未进行检查验收的工序不得进行下道工序的施工,进行验收合格工序移交下道工序施工后,下道工序必须对上道工序工作进行负责,并做好半成品,成品的保护工作,同时严格按国家定额的损耗控制好材料,超标部分由乙方承担,
16、如实际施工时有超标的需甲方认可。不得产生相互扯皮现象。乙方进场时甲方应提供工作面,无工作面导致乙方无法施工,工期由双方协商解决。 6、必须教育所有施工人员遵守各项规章制度,自觉遵纪守法,安全施工,规范施工,文明施工,不得吵架,不得斗殴,如发生矛盾应通过现场管理人员协调解决,或上报司法机关进行裁决,并对责任方进行500元的处罚。 7、必须按照质量目标要求和施工技术规范组织施工,确保施工工程质量,因质量原因造成返工的材料、人工均由乙方承担。乙方必须无条件地在规定时间内返工达到原定质量等级。如工程最终质量达不到原定质量等级要求,则在结算时按原应付的80%进行结算。 8、负责人在施工过程中,不得擅自离
17、开岗位,要合理分配工作,如有特殊情况离开必须向现场管理人员请假,得到同意后才能离开,否则处罚200元/次。 9、乙方的施工人员在施工过程中必须遵守现场安全文明施工管理制度。严禁在施工现场吸烟,随地大小便,如违反,除严肃教育外,进行200元的处罚,再次发现开除出工地,并再处5倍的罚款。 10、乙方(分包人)应当依法与在该工程施工过程中使用的工人签订书面劳动合同,建立劳动合同关系。 11、乙方负责工人的社会保险,乙方和员工应当按时足额申报缴纳社会保险费,其中员工应缴纳的社会保险费由乙方代扣代缴。 12、甲方支付给乙方的工程款中包含工人的工资、社会保险费、个人所得税等用工费用。 13、乙方保证执行国
18、家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护,负责保障工人的生命安全和身体健康。 14、工人因工作遭受事故伤害或患职业病,乙方应负责及时救治,并负责处理一切工伤事宜。 九、 付款方式: 按实结算 十、 其它: 本合同未尽事项,本着互谅原则协商解决,如协商不成任何一方可依法向所在地人民法院起诉。 上述条款甲乙双方均无异议,经双方签字后生效,本合同一式两份,甲、乙方各执一份,款项结清后自动生效。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 分包合同 篇4 承包人: (简称甲方) 劳务分包人: (简称乙方) 依照中华人民共和国合同法中华
19、人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期: 年 月 日 结束工作日期: 年 月 日总日历工作天数为: 天 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为 ; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整;四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的 ;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生
20、的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评 ,本工程必须达到质量评定 合格 等级;定标准 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现; (2)合理使用周转材料,杜绝浪费; (3)拆除模板应经施工技术人员同意; (4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒; (5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚; (6)在施工过程中如出现质量事
21、故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失; (7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的 ; 六、施工验收及工程量的确认 1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准; 2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量; 七、双方责任和义务 、甲方责任和义务 (一) 1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作: (1)在 年 月 日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: ; (2)
22、在 年 月 日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置; 2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收; 3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审; 4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要; 5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系; 、乙方责任和义务。 (二)1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部 门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标 准; 3、投入足够的人力
23、、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修 改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款; 4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量; 5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙 方自行负责; 6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假; 7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责; 8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;如发生丢失、损坏, 乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期
24、延误等所发生的一切经济损失; 9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发 生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地; 八、施工变更 1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按 照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结 算资料为依据; 2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失, 由乙方承担
25、,延误的工期不予顺延; 3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬; 九、违约责任:由过错方承担违约责任。 十、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类 问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。 十一、合同有效期及份数 1、 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合 格后,本合同即告终止; 2、 合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。 工程承包人:(公章) 劳务分包人:(公章) 委托代理人: 委托代理人: 合同订立时间: 年 月 日 合同
26、订立时间: 年 月 日 分包合同 篇5 工程总包单位: (以下简称甲方) 工程劳务单位: (以下简称乙方) 身份证号码: 住址: 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法、建筑安装工程施工规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑施工安全检查标准,本着对工程负责和平等互利的原则,甲乙双方经过协商一致,签订本合同共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:劳务分包(即包人工、包质量、包安全文明、包工期) 四、承包单价:详见报价单(附表1) 1)不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2)本承包单价中,80%为农民工工资,其余20%为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全
27、文明保证费、管理费和利润。 五、承包范围: 1)建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施 工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。 2)因工程施工,管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。 3)施工中因甲方原因引起的返工,造价在 200 元以内不另计工程款,超过 200 元按实际工程量计算。 4)本合同约定的其它应由泥工完成的工作。 六、承包内容: 1)的人工修整、承台、地梁的开挖、排水、基底夯实、钎探、回土围护; 2)桩芯浇注,桩头处理,废桩头外运; 3)所有现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护(必须派
28、专人养护、每个部位浇水不得小于拾天且养护水管乙方自理),包含并不仅限 前后台运输;操作面的简易架子搭拆,浇捣范围内所需的临时跑道搭拆、安放溜槽、放料、模内杂物的清理(包括后浇带、楼梯等钢丝网的安置)、安放预埋件,安、拆(移)泵管、墙、柱脚模板座浆,混凝土捣实、抹平、覆盖及养护;按设计规定处理好施工缝、后浇带、收捡落地混凝土及各楼层混凝土垃圾的清理和运输至指定地点堆放;砼输送泵管件、管扣的清洗、清理、收集和保管。预制构件的制作(包括木工、钢筋用的预制垫块)、安装;主体结构采用商品砼,二次结构采用自拌砼,同时乙方做好混凝土试块。 4)所有砖砌体,包含并不仅限基础砖胎膜、砖基础、防水保护墙、内外砌体
29、、零星砌体等砌筑、砂浆拌制、砖砌体拉结筋的摆放、预留洞封堵、场内材料运输(包括开卷扬机、搅拌机、砂浆机人工)、搅拌机械及其他机械用具的清洁养护工作、落地灰再利用及现场清理、打扫、门窗塞缝补烂等。 5)与各工序工种之间的配合协作。 6)配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 七、质量标准:优良,按照国家有关规定及验收标准进行验收。 1)确保每次隐蔽工程验收一次性通过,如一次验收通不过罚款200元/次,整改后再通不过罚款500元/次,如累计三次发生此类情况,则视为无力承担此项工作,作清场处理。 2)若甲方通知乙方清场,乙方必须在3日内无条件清场,劳务工资按照80%结账。 八、安全文明标
30、准:东营市安全文明工地 1)进入施工现场,乙方必须遵守安全文明管理规定,如有违章操作的,甲方将视情节轻重进行罚款。 2)严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元,班组与其他班组打架每次罚款1000元,情节严重的交公安部门处理。 3)工伤处理:乙方在施工过程中,由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责,与甲方无关;如因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担,一 次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。 4)乙方
31、需指派一名人员,每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于10 天,具体服从甲方安全员的安排。 九、进度指标: 1)乙方进场时间定为20 年 月 日,退场时间为20 年 月日,施工工期为天(包括雨、雪天及节假日)。 2)标准层施工时间为 天,因乙方原因造成未达到甲方的工期要求,每延误一天罚款500元,如累计三次发生此类情况,则视为无力承担此项工作,作清场处理。 十、材料管理 1)乙方在签订合同后15日内提交材料供应总计划(误差不超5%)。 2)乙方各施工阶段前15日内提交当期材料供应申请计划(误差不超2%),经甲方审核后,安排统一供应;因计划提交不及时或者误差较大,导致材料供应不及时,造成其他班
32、组窝工或者工期拖延,相应窝工补偿和损失由乙方承担。 3)乙方领用材料,必须办理领用手续,若无领用手续,擅自使用甲方任何材料,罚款500元/次;乙方每月领用生活费时,需提交当月材料领用、耗用、结余明细,经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认,交由财务留存;乙方办理竣工结算时,需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标,损耗超过1%时,超出部分由乙方承担。 4)乙方自配工具: 500元以下的小型机具设备;乙方包辅助材料:手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理,但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 5)甲方提供乙方住房并安装电表,乙方按甲方指定房间入
33、住,每间住房人数由甲方确定。住宿人员名单按规定张帖并报甲方备案。每间寝室甲方每月提供乙方用电30度,超用部分电价按实收费。甲方寝室内所有设施有各劳务负责人签收,如门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还,损坏照价赔偿,恶意破坏的处以罚款。 十一、工程进度款及结算方式 1)付款方式: 乙方人员在进场当月生活费自理,甲方不提供任何借支; 乙方实际出勤在25天以上的人员,每人每月发放800元生活费,乙方每月在15日之前上报出勤人数和工人生活费发放明细表,甲方审核后于16日发放给乙方,并将发放明细表张榜公示;乙方材料费和管理费每月按完成工程产值的5%支付;当月罚款作为预支,由乙方确认计入乙方已付款中。 跨年
34、度工程在年终结算时,按实际工程量付至90%工程承包款;春节后,在承包项目主体结束,人员退场后付至80%;主体工程验收合格付至90%,待工程竣工验收合格后付至结算值的95%。 余结算造价的5%作为保修金,在工程竣工期满一年后30日内无息支付。 2)结算方式: 主楼部分(含地下部分)建筑面积按照现行的建筑面积计算规则计算(外保温部分不含在内),地下室部分按照实际工程量结算; 承包单价中包含与泥工工程相关的一切可预见及不可预见的零工,如项目部管理人员作出点工签单均视作无效签单,不予计费; 在施工中因乙方经济实力或施工人员调配不足,影响工程的质量及进度,甲方有权随时给予清退,乙方在接到通知后必须2日内
35、全部清退完毕,不得影响后续施工队的工作,否则承担由此产生的一切后果,并自愿将完成工程量按照80%结算。 十二、甲方的权利和责任 1)项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。 2)对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。 3)编排工程进度计划,提供技术、材料、机械、安全设施等方面的施工保证。 4)向乙方提供所需的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。 5)向乙方提供宿舍、用水、用电。 十三、乙方的权利和责任 1)指派一名负责人,一名质安员上班,每天参加项
36、目部班前会,项目部给予考勤,考勤不到每天以旷工处理扣200元/人,在当月工程 进度款中扣除。准时参加甲方和监理召开的各种会议,不参加或迟到者处罚100元/次或50元/次。 乙方负责人应随时保持与甲方的联系,禁止关掉手机,保证随叫随到,否则每次罚款300元。乙方需自行配备信号工。 2)乙方人员应在进场后三天内带齐各种有关证件及一寸彩色照片2张,并将各种证复印件,按花名册顺序排列,交项目部登记备案,办理工作卡,每张10元,退场时退场还5元,甲方统一办理。乙方必须与施工作业人员签定用工协议,副本由工地办公室存档。 3)熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工段
37、放线定位工作,并确定准确。 4)服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、监理部门检查监督。遵守甲方各项规章制度的管理,否则按规定处罚,罚金在当月进度款中扣除。 5)乙方应无条件服从甲方所排施工进度计划,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成,甲方可自行安排其它人员进场施工,所花费的一切费用,在乙方当月进度款中扣除。 6)乙方对本班组的安全生产负责,进入现场严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按照安全操作规程进行施工而造成的事故和损失,一切费用由乙方承担。 7)乙方应执行甲方关于文明施工有关规定,做到谁施工谁清理,随做随清,工完场清,材料堆放整齐。如乙方拒不清理,甲方
38、指派第三方清理,按照100元/工从乙方结算值中扣减,无需经过乙方确认。 十四、履约保证 乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方未能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。 十五、其它 1)其它未尽事宜,双方协商解决,并签订补充协议。 2)本合同双方签字,收到足额的履约保证金后生效,工程完工后自动失效。 3)本合同一式三份,甲方持二份,乙方一份。 分包合同 篇6 工程发包方: 劳务承包人: 依照中华人民共和国合同法、中华人民
39、共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 与工程承包人 签订施工分包合同,双方就专业分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围XXXX厂房及设备基础土建 2、分包工作期限 开始工作日期: XXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。 3、质量标准 工程质量:国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必须达到质量评定:合格等级。 4、标准规范 除本工程总包合同另有约定外,本合同适用设计图纸及说明书 5、分包人义务 51、对本合同分包范围内的工程质量向工程发包人负责,
40、组织具有相应熟练技术的工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 52、分包人根据施工总进度计划的要求,每日提交隔日施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,经工程发包人批准后严格实施。 53、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。 做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故和现场脏乱造成的整改。 54、自觉
41、接受工程发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 55、按业主统一规划堆放材料、机具,按工程发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 56 承包人自行解决行李、伙食费、车费; 57、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 58、妥善保管、合理使用机具、周转材料及其他设施; 59、承包人须服从工程发包人转发的发包人及工程师的指令。 510
42、、除非本合同另有约定,承包人应对其作业内容的实施、完工负责,承包人应承担并履行总分包合同约定的所有义务及工作程序。 6、安全施工与检查 61、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 7、事故处理 71、发生重大伤亡及其它安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 8、保险 81、承包人必须为从现场施工作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费用。
43、82、保险事故发生时,工程发包人和承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。 83、各类保险所需费用均由自负责。 9、材料 91、劳务分包人应在接到图纸后3天内,向工程发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,承包方负责提供消耗材料及设备工具。 92、分包人应妥善保管、合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包人承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 10、劳务报酬 101、本工程的承包费用采用下列方式计算: 本工程分包价为支模板按沾灰面积55元/,混凝土地泵(塔吊)浇筑的70元/m?,汽车吊浇筑的混凝土120元/m?,钢筋制作绑扎650元/t,架子3.6米为一层16元/,每超高3.6米为一层。 2、工程外用工,用工当天必须有甲方负责人现场签字确认。 技工工资200元/天。力工工资110元/天。 11、劳务报酬的支付 111、分包人与工程发包人约定按下列方法支付: (1)、形象进度款支付:自3月20日开工,前半月付款一次,付款额为实际工程量的30%。其后工程款结算方式为月结(每月10日)。 (2)、在工程施工期间,所有支付
限制150内