建设工程施工合同示范文本最新版本.docx

《建设工程施工合同示范文本最新版本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同示范文本最新版本.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同示范文本最新版本建设工程施工合同示范文本最新版本【一】 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商全都，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：_。 2.工程地点：_。 3.工程立项批准文号：_。 4.资金来源：_。 5.工程内容：_。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。 6.工程承包范围： _。 二、合同工期 方案开工日期：_年_月_日。 方案竣工日期：_年_月_日。 工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述方案开竣工日期

2、计算的工期天数不全都的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合_标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写_） （￥_元）； 其中： （1）平安文明施工费： 人民币（大写_） （￥_元）； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写_） （￥_元）； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写_） （￥_元）； （4）暂列金额： 人民币（大写_） （￥_元）； 2.合同价格形式：_。 五、项目经理 承包人项目经理：_。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（假如有）； （2）投标函及其附录（假如有）； （3）专用合同

3、条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同商定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺根据法律规定及合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工

4、程修理责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。 九、签订时间 本合同于_年_月_日签订。 十、签订地点 本合同在_签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自_生效。 十三、合同份数 本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 发包人：_（公章）承包人：_（公章） 法定代表人或其托付代理人： 法定代表人或其托付代理人： _（签字）_（签字） 组织机构

5、代码：_ 组织机构代码：_ 地 址：_ 地 址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ 电 话：_ 电 话：_ 传 真：_ 传 真：_ 电子信箱：_ 电子信箱：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账 号：_ 账 号：_ 建设工程施工合同示范文本最新版本【二】 发包人_（以下简称甲方） 承包人 _（以下简称乙方）， 经双方协商全都制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格 开挖、运输土方_元/m3（石砂）。 四、工期要求 按图纸要求尺寸进行开挖，自_月

6、_日开头施工，在_天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差掌握在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排解积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则担当整修、返工费用。 六、平安要求 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安留意事项并做好交底记录。 2、严格根据土方工程施工技术操作规程中的平安留意事项进行施

7、工。否则消失平安事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应留意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发觉地下水或预埋管道、电缆线等应准时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式 采纳现金支付形式，开挖完成阅历收合格后的第_天支付清工程款。 八、仲裁与调解 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 单位工程负责人：_ （甲方）：_ 承包班组长（乙方）：_ 联系电话：_ 联系电话：_ _年_月_日_年_月_日

8、 建设工程施工合同示范文本最新版本【三】 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：_ 资金来源：_ 二、工程承包范围 承包范围：_ 三、合同工期 开工日期：_ 竣工日期：_ 合同工期总日历天数_天。 四、质量标准 工程质量标准：_ 五、合同价款 金额（大写）：_元（人民币） ￥：_元 六、组成合同的文件 组成本合同的文

9、件包括： 1.合同协议书 2.中标通知书 3.投标书及其附件 4.本合同专用条款 5.本合同通用条款 6.标准、规范及有关技术文件 7.图纸 8.工程量清单 9.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同双方商定_后生效。 发包人：（公章）_承包

10、人：（公章）：_ 住宅：_住宅：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 建设工程施工合同示范文本最新版本【四】 发包方（以下称甲方）：_ 承包方（以下称乙方）：_ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，依据中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：_ 4、工程面

11、积：_ 5、工程立项批准文号：_ 其次条 工程项目期限 1、合同工期总共历时_天（日历天）； 开工日期：_年_月_日； 竣工日期：_年_月_日。 2、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： （1）在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上（每次连续_小时以上），影响正常施工；停水停电_天以上； （2）因台风暴雨飓风等不行抗力的因素； （3）因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。 第三条 工程承包内容 1、工程承包形式：_ 2、工程承包范围：_ 第四条 工程项目结算及付款方式 1、合同生效后_日内，甲方付_万元（大

12、写）（￥_元）工程预付款。 2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报_日内支付工程进度款。 3、工程进度款支付达工程总造价的_%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付_%的款，留_%的质保金，保修期满后支付结乙方。 4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。 5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方担当，工期相应顺延。 6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。 7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程

13、款。 8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。 第五条 工程质量标准 1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同商定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方缘由工程质量达不到商定的质量标准，乙方担当违约责任。 2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。 第六条 工程验收 乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件

14、，必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。 第七条 平安施工 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 第八条 违约责任 1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的_%支付违约金。 2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的_%支付违约金。 3、乙方选购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额_%的

15、违约金，并准时实行措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的_%支付违约金。 第九条 双方的权利与义务 1、甲方的权利与义务。 （1）解决材料物资的堆放和临时设施场地。 （2）在乙方不违反合同条例的状况下，保证根据合同商定方式按时支付工程款。 2、乙方的权利与义务。 （1）在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，爱护甲方设施，乙方人员不得随便在甲方厂区内走动、闲逛，听从甲方进出门管理。 （2）担当本工程施工中的一切平安事故责任。 （3）按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。 （4）把好质量关，确保工程质量达到验收标准并依据有关规定组织工程验收工作。 （5）组织落实施工管理人员和材料设备进场。 （6）施工中如遇人力不行抗拒的自然灾难影响，不能按原方案正常施工，乙方应准时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。 （7）平安文明施工。 第十条 争议解决 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条 附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于_年_月_日在_签署。 3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日