监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编6.doc

《监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编6.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编6.doc（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编6(总分：80.00，做题时间：120分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）（分数：1.00）A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加可变酬金合同D.固定总价合同解析：本题考查的是成本加酬金合同。成本加酬金合同还可分为成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加可变酬金合同等形式。2.关于法律事实的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为解析：本题考查

2、的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C，发生法律效力的法院判决属于行为。参见教材P9。3.简明标准施工招标文件适用于（）的项目（分数：1.00）A.设计和施工由同一承包人承担的项目B.技术要求复杂的大型项目C.工期不超过12个月的项目D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目解析：简明标准施工招标文件适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。4.下列选项中，不可以作为抵押物的是（）（分数：1.00）A.土地所有权B.建设用地使用权C.交通

3、运输工具D.海域使用权解析：本题考查的是抵押。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押:（1）建筑物和其他土地附着物;（2）建设用地使用权;（3）海域使用权;（4）生产设备、原材料、半成品、产品;（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器;（6）交通运输工具;（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。5.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。（分数：1.00）A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，49

4、80万元解析：衡量投标书优劣的依据是“评标价”而不是投标价。“评标价”既不是投标价也不是中标价。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。6.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。（分数：1.00）A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准解析：对投标人的质疑，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源。招标人答复作为招标文件的组成部分，如书面解答与招标文件的规定不一致，以答复为准。7.下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法

5、，错误的是（）。（分数：1.00）A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级。8.除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。（分数：1.00）A.合同协议书中标通知书发包人要求专用合同条款通用合同条款B.发包人要求合同协议书中标通知书专用合同条

6、款通用合同条款C.合同协议书中标通知书专用合同条款通用合同条款发包人要求D.中标通知书合同协议书通用合同条款专用合同条款发包人要求解析：本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察费用清单；（8）勘察纲要；（9）其他合同文件。9.评标委员会的成员应为（）人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.9解析：本题考查重点

7、是“施工招标程序”。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，本题的正确答案为B。10.除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。（分数：1.00）A.15B.30C.60D.90解析：除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。11.监理人

8、既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。（分数：1.00）A.发包人；承包人B.政府；发包人C.发包人；发包人D.政府；承包人解析：本题考查的是监理人。监理人既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。12.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.5解析：本题考查的是缺陷责任期。承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有

9、权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。13.通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立订立合同时需要明确的内容”。通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，一种是发包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担

10、有关费用。另一种是承包人负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。因此，本题的正确答案为A。14.下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。（分数：1.00）A.现场查勘B.搭建场地内临时设施C.提供施工现场的工程地质资料D.审核工程进度计划解析：本题考查的是发包人的义务。发包人的义务包括：（1）提供施工场地，包括提供施工现场、提供地下管线和地下设施的相关资料、提供现场外的道路通行权；（2）组织涉及交底；（3）约定开工时间。选项AB，是承包人的义务；选项D，是监理人的责任。参见教材P9697。15.设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷

11、责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。（分数：1.00）A.标底B.签约合同价C.最高投标限价D.工程结算价解析：本题考查的是设计施工总承包合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。16.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。（分数：1.00）A.两B.三C.四D.五解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同文件”。竣工试验包括：第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材

12、料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。因此，本题的正确答案为B。17.根据标准设计施工总承包招标文件，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。（分数：1.00）A.设计一定是最优方案B.工程质量标准一般采用更高的质量标准C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查D.质量标准出自发包人解析：选项A，设计不一定是最优方案；选项B，工程选用的质量标准只要满足发包人要求即可，不会采用更高的质量标准；选项D，设计方案和质量标准均出自承包人。18.根据标准设计施工总承包合同，关于工程分包的说法

13、，正确的是（）。（分数：1.00）A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成解析：选项A，是可以进行分包的；选项B，投标文件中已说明分包的，不需要再征得发包人同意；选项D，发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。19.根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（

14、）天内通知承包人。（分数：1.00）A.28B.30C.56D.60解析：本题考查的是竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。参见教材P115。20.ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。（分数：1.00）A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同解析：本题考查重点是“ECC合同的内容组成”。主要选项条款中的标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同，目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当

15、实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。21.按照担保法的规定，可以作为保证人的是（）（分数：1.00）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校解析：以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。22.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。（分数：1.00）A.直接代理B.间接代理C.法定代理D.指定代理解析：本题考查重点是“代理关系”。法定

16、代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。因此，本题的正确答案为C。23.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（ ）。（分数：1.00）A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定解析：本题考查的是代理关系。无权代理行为经追认后，将无权代理行

17、为转化为合法的代理行为，未经追认的对被代理人不产生效力。参见教材P11。24.在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。（分数：1.00）A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标解析：选项A，招标人应当确定排名第一的中标侯选人为中标人。选项D，此时招标人可以按照评标委员会提出的中标侯选人名单排序依确定其他中标侯选人为中标人。25.在工程项目招投标中，确

18、定中标人的权利属于（）。（分数：1.00）A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构解析：确定中标人是招标人的权利，但招标人也可以授权评标委员会来确定。26.（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。（分数：1.00）A.履约担保金B.履约银行保函C.履约商业保函D.履约担保书解析：本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。因此，本题的正确答案为A。27.勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。（分数：1.00）A.属于无条件的、不可撤销担保

19、B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务解析：担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效。担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。发包人和勘察人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，担保人承担担保规定的义务不变。28.用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（ ）。（分数：1.00）A.合格制法B.最低投标价法C.初步审核法D.

20、综合评估法解析：本题考查的是设备招标工作要点。综合评估法适用面广，可用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目。参见教材P71。29.根据国家发展改革委员会等九部委标准材料采购招标文件中，形式评审主要审查的内容不包括（）（分数：1.00）A.财务要求B.投标人名称C.投标函签字盖章D.投标文件格式解析：本题考查的是材料采购的评标。根据国家发展改革委员会等九部委标准材料采购招标文件，初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审。形式评审主要审查投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、联合体协议书等是否符合招标文件的规定。30.施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是

21、否允许调整合同价格要视（）来决定（分数：1.00）A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度解析：合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定。31.依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。（分数：1.00）A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底解析：负责施工现场的安全保卫、做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作属于承包人的工作。组织设计交底属于发包人的工作。32.“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。（分数：1.

22、00）A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人解析：“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任；“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险。33.由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为（）。（分数：1.00）A.合同条款B.合同内容C.合同附件D.合同协议解析：本题考查重点是“工程总承包合同有关各方管理职责”。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。因此，本题的正确答案为C。34.设计施工总承包合

23、同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.总承包单位D.设计单位解析：本题考查的是设计施工总承包合同文件。设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外。35.根据标准施工合同，关于暂估价的说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的

24、组成部分解析：本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。暂估价内的专业工程一定发生。暂估价的内容不包括计日工。参见教材P104。36.2012 年9 部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了标准设计施工总承包招标文件（2012 年版），其（ ）与标准施工合同的要求相同。（分数：1.00）A.招标文件和合同专用条款的使用要求B.投标文件和合同专用条款的使用要求C.招标文件和合同通用条款的使用要求D.投标文件和合同通用条款的使用要求解析：本题考查的是标准设计施工总承包合同。2012 年9 部委在颁布标准施工合

25、同文件的基础上，颁发了标准设计施工总承包招标文件（2012 年版），其中包括“合同条款及格式”（以下简称“设计施工总承包合同”）。设计施工总承包合同文件，适用于设计施工一体化的总承包招标。参见教材P119。37.工程总承包合同履行管理中，如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以（）为准。（分数：1.00）A.合同约定B.规范规定C.承包人企业标准D.发包人企业标准解析：本题考查的是设计工作的合同管理。承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。38.设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合

26、专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。（分数：1.00）A.1B.3C.5D.7解析：本题考查重点是“工程总承包合同履行管理”。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。因此，本题的正确答案为D。39.设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包

27、人在不在场均可进行D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A，竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入试运行，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供；选项B，是发包人负责竣工后试验的情况。承包人负责竣工后试验的，需要发包人在场。参见教材P124125。40.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。（分数：1.00）A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.

28、六分之一解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。因此，本题的正确答案为C。41.下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）（分数：1.00）A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货解析：施工中使用的建筑材料采购责任，按照施工合同专用条款的约定执行。通常

29、分为：发包人负责采购供应；承包人负责采购，包工包料承包；大宗建筑材料由发包人采购供应，当地材料和数量较少的材料由承包人负责三类方式。采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。出卖人必须严格按照合同约定的时间交付订购的货物。42.下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。（分数：1.00）A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。设备采购合同采购的设备，既可能是安装于工程中的设备，如安装在电力工程中的发电机、发动机等，也包括在施工过程中使用的设备，如塔式起重机。因此，本题的正确答案为D。43.根据九部

30、委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。（分数：1.00）A.7天B.14天C.28天D.30天解析：买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款。44.建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。（分数：1.00）A.使用权B.销售权C.购买权D.所有权解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的概念”。建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。因此，本题的正确答案为D。45.（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受

31、人认可后再支付价款的交易。（分数：1.00）A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。试用买卖，是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。因此，本题的正确答案为B。46.采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为（ ）的日期。（分数：1.00）A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提交竣工验收报告C.最终验收合格D.办理竣工验收手续解析：本题考查的是竣工验收管理。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，

32、应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。参见教材P136。47.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A，买卖合同可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同。建设工程材料设备采购合同一般属于非即时买进合同；选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同；选项D，凭样品买卖的买受人不

33、知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。参见教材P141。48.NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。（分数：1.00）A.工程施工合同B.裁决人合同C.工程施工分包合同D.专业服务合同解析：本题考查的是NEC系列合同条件。NEC系列合同条件主要包括：专业服务合同，用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。49.（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。（分数：1.00）A.工程

34、施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同解析：本题考查重点是“NEC系列合同条件”。工程施工合同（ECC）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。50.CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。（分数：1.00）A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师解析：当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.合同评审主要包括下列内容（）（分数：1.00）

35、A.合法性、合规性评审B.合理性、可行性评审C.合同严密性、完整性评审D.合同强制性，综合性评审E.合同风险评估解析：合同评审主要包括下列内容：（1）合法性、合规性评审（2）合理性、可行性评审（3）合同严密性、完整性评审（4）与产品或过程有关要求的评审（5）合同风险评估52.以下（ ）属于合同交底的内容。（分数：1.00）A.合同报价的计算依据B.合同订立过程中的特殊问题及合同待定问题C.合同实施计划及责任分配D.合同实施的主要风险E.合同的主要内容解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。选项A，报价的计算依据不需要说明。参见教材P4。53.招标公告或投标邀请书的内容包括（）。（

36、分数：1.00）A.项目概况与招标范围B.投标人资格要求C.招标文件的获取方式D.评标办法E.投标文件的组成解析：选项D，评标办法是招标文件的内容，不是招标公告的内容。选项E，是投标文件的内容。54.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常不包括（ ）。（分数：1.00）A.施工合同支付保证B.施工合同履约保证C.施工投标保证D.工程预付款担保E.施工合同工程款垫支保证解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有三种，即；施工投标保证、施工合同的履约保证和施工预付款担保。参见教材P1

37、6。55.某建设工程投保安装工程一切险，下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（ ）。（分数：1.00）A.自然灾害B.施工机具失灵造成本身的损失C.爆炸D.票据的损失E.意外事故解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险的责任范围包括自然灾害和意外事故，选项BD，都是除外责任的内容。参见教材P20。56.在发包人财产清单中应列明内容的有（ ）。（分数：1.00）A.发包人提供的便利条件B.发包人提供的资料C.发包人提供的设备设施D.发包人的其他要求E.发包人财产使用要求及退还要求解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。在“发包人财产清单”中，应列明：发包人提供的资料；

38、发包人提供的设备设施；发包人财产使用要求及退还要求。参见教材P31。57.投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。（分数：1.00）A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力解析：评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致

39、的，以单价金额为准修正总价（单价金额小数点有明显错误的除外）。（3）修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。58.标准施工合同的通用条款的标题包括（）。（分数：1.00）A.发包人义务B.承包人责任C.施工设备和临时设施D.测量放线E.进度计划解析：本题考查重点是“施工合同标准文本”。标准施工合同的通用条款包括24条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；材料和工程设备；施工设备和临时设施；交通运输；测量放线；施工安全、治安保卫和环境保护；进度计划；开工和竣工；暂停施工；工程质量；试验和检验；变更；价格调整；计量与支付；竣工验收；缺陷

40、责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决。共计131款。因此，本题的正确答案为ACDE。59.根据标准施工合同，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。（分数：1.00）A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。标准施工合同的规定：工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，

41、由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。60.按照建设工程施工合同规定，属于发包人应完成的工作有（ ）。（分数：1.00）A.办理现场外的道路通行权B.向工程师提供工程进度计划C.提供施工现场的地下管线资料D.提供保证施工安全需要的围栏设施E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作解析：本题考查的是发包人的义务。发包人的义务：提供施工场地；组织设计交底；约定开工时间。办理现场外的道路通行权属于提供施工场地。选项BD，属于承包人的义务。参见教材P969

42、7。61.根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有（ ）。（分数：1.00）A.延误发放图纸B.不可抗力不能按期竣工C.发包人的原因暂停施工D.发包人原因导致工程质量缺陷E.异常恶劣的气候条件解析：本题考查的是索赔管理。选项A，可以索赔工期、费用和利润；选项B，不可抗力不能按期竣工只能索赔工期；选项C，可以索赔工期、费用和利润；选项D，发包人的原因导致工程质量缺陷可以索赔工期、费用和利润；选项E，异常恶劣的气候条件只能索赔工期。参见教材P111112。62.工程总承包合同中，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如（）等。（分数：1.00）A.独立分包人B.联合分包人C

43、.设计分包人D.施工分包人E.供货分包人解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同管理有关各方的职责”。在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如设计分包人、施工分包人、供货分包人等。因此，本题的正确答案为CDE。63.根据标准设计施工总承包招标文件，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，一般需要承担工作的分包人有（ ）。（分数：1.00）A.设计分包人B.施工分包人C.供货分包人D.监理分包人E.咨询机构解析：本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如设计分包人、施工分包人、供货分包人等。参见教材P121。64.设计施工总承包合同

44、，“承包人建议书”内容包括（）（分数：1.00）A.承包人的工程设计方案和设备方案的说明B.分包方案C.对发包人要求中的错误说明D.合同价款意见E.合同文件谈判内容解析：本题考查的是设计施工总承包合同文件。承包人建议书是对发包人要求的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。65.根据标准材料采购招标文件中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（ ）。（分数：1.00）A.预付款B.交货款C.进度款D.验收款E.结清款解析：本题考查的是合同价格与支付。材料采购合同价款的支付包括以下几种方式：预付款、进度款、结清款。参见教材P143。66.ECC 通过建立（ ）为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平。（分数：1.00）A.早期警告程序B.晚期警告程序C.补偿事件D.区段竣工E.功能欠佳赔偿费解析：本题考查的是ECC 合同中的合作伙伴管理理念。ECC 通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平。参见教材P163。67.书面委托代理的授权委托书中，应当载明（）（分数：