最新工地施工合同.docx

《最新工地施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新工地施工合同.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新工地施工合同 需要公证的合同或协议只是把合同或协议的效力固定并强化，如果法律没有要求，合同、协议的当事人也没有约定，是不需要特别的公证的。下面给大家带来最新工地施工合同5篇，希望大家喜欢！ 最新工地施工合同篇1 合同编号：发包方：_ 承包方：_ 签约时间：_年_月_日 签约地点：_ 为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_ 二、建筑面积（工程形式）：_ 三、施工地点：_ 四、工期：1、开工：_年_月_日； 2、竣工：_年_月_日； 3、合

2、同工期总共历时_天。 五、承包形式：_ 六、工程质量标准：_ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。 九、质保期：_年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务 为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度； 给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； 按时给承包方拨付款项和进行验收、结算； 2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进行施工； 如期完成施工任务

3、； 接受发包方的技术指导和质量标准要求； 负责发包方提供料物及设备的保护； 教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏； 承担施工中的一切安全事故责任及费用； 十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：_ 承包方：_ 委托代理人：_ 委托代理人：_ 最新工地施工合同篇2 发包方：（以下简称甲方）_签约时间：_年_月_日 承包方：（以下简称乙方）_

4、签约地点：_年_月_日 为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_ 二、建筑面积（工程形式）：_ 三、施工地点：_ 四、工期：1、开工：_年_月_日； 2、竣工：_年_月_日； 3、合同工期总共历时_天。 五、承包形式：_ 六、工程质量标准：_ 七、工程价款：共计_人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。 九、质保期：_年。 十、双方的责任义

5、务 1、发包方的责任义务 为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷； 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度； 给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； 按时给承包方拨付款项和进行验收、结算； 2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进行施工； 如期完成施工任务； 接受发包方的技术指导和质量标准要求； 负责发包方提供料物及设备的保护； 教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏； 承担施工中的一切安全事故责任及费用； 十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并

6、签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 最新工地施工合同篇3 建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、

7、工程范围： 4、承包方式：包工包料。 5、承包造价：_元（大写：）。 二、工程期限 根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延） 开工日期为20_年_月_日至20_年_月_日，总工期_天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工； 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利 （一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程； （二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制

8、度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； （三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚； （四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利 （一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； （二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； （三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防

9、护工作； （四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 代表人：_代表人：_ 身份证号：_身份证号：_ _年_月_日 最新工地施工合同篇4 甲方： 乙方： 为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容： 1、工程项目： s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。 2、工程总价： _元（大写元）。 3、工程工期： 自_年_月13日至

10、_年x月29日，工期17天。 4、工程质量： 乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。 5、工程安全及法规制度 、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。 、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。 、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失

11、，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。 、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。 、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。 、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承担。 6、工程结算及支付 、工程中

12、期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款 的60%。 、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。 7、其它： 、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。 、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。 、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。 、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。 8、附件：施工图纸及及材料供应。 8.1、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。 8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输和保管，甲方不承担任何费用，对进场的材料应按照规范要求分批抽检，合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施

13、工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。 甲方：_ 法定代表：_ 乙方：_ 法定代表：_ 最新工地施工合同篇5 发包方（以下称甲方）：_ 承包方（以下称乙方）：_ 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条、工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点： 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条、工程期限 一、合同工期总日历天数10天 第三条、工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元

14、/组（一组24块电池板）。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条、甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条、安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条、奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条、附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ _年_月_日_年_月_日