2017二建《法规》真题.pdf

《2017二建《法规》真题.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017二建《法规》真题.pdf（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017年二级建造师考试法规及相关知识真题第 1 题：单选题关于建设工程中代理的说法，正确的是（ ）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理第 2 题：单选题甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求不可以获得支持的是()。 A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由请求撤销合同C.以重大

2、误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任 第 3 题：单选题2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（ ）。 A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任D.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效A项，甲、丙之间签订的债权转让合同，自签字盖章之日（9月15日）起生效。B项，甲、丙之间债权转让行为自债权转让通知债务人乙时生效，即丙于9月25日可以向乙主张债权。

3、C项，当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。因此，甲、乙并不向丙承担连带责任。 第 4 题：单选题关于合同解除的说法，正确的是（ ）。 A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除 第 5 题：单选题根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是Page 1 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb46011721

4、12（ ）。 A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 第 6 题：单选题根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业工程安全不良行为的是（ ）。 A.未按照节能设计进行施工B.未对涉及结构安全的试块

5、、试件以及有关材料取样检测C.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重D.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡第 7 题：单选题关于劳动合同效力的说法，正确的是（ ）。 A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间第 8 题：单选题关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（ ）。 A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.劳动报酬中

6、的货币工资不包括津贴、补贴和奖金C.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资第 9 题：单选题建设用地使用权自（ ）时设立。 A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金 Page 2 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 10 题：单选题甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失应由（ ）。 A.丙承担B.甲承担C.乙承担

7、D.甲与乙分担第 11 题：单选题在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（ ）。 A.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复未能如期完成工作C.因不可抗力造成标的物毁损D.因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果第 12 题：单选题甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行。关于该合同的说法，正确的是（ ）。 A.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔B.甲应当对乙承担违约责任C.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产D.租赁期

8、满，乙取得该设备的所有权第 13 题：单选题某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。 A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日 第 14 题：单选题施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（ ）。 A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑物倒塌

9、，砸死砸伤多人C.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤Page 3 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集体中毒 第 15 题：单选题行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会第 16 题：单选题根据建筑企业资质管理规定，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（ ）。 A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不

10、准予延续B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请A项，资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作出决定的，视为准予延续。B项，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。C项，资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及

11、时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关。 第 17 题：单选题某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（ ）。 A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D.甲和乙承担按份赔偿责任 第 18 题：单选题关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。 A.变更注册后，注册有效期重新计算B.申请变更注册应当提交工作调动证明C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任D.变更注册只能由原

12、聘用企业申请第 19 题：单选题Page 4 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（ ）。 A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标A项，招标人对已发出的招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与已发出的招标文件具有同等法律效力。C.D两项，招标人对已发出的招标文件

13、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2017年版教材P78 第 20 题：单选题关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（ ）。 A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担

14、任另一工程施工项目负责人 第 21 题：单选题关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（ ）。 A.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人B.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件C.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还D.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金第 22 题：单选题关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。 A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单

15、位确定其资质等级D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标第 23 题：单选题关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（ ）。 A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收 Page 5 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 24 题：单选题关于投标保证金的说法，正确的是（）。 A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金

16、的，应当在第一阶段提出 C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算 D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息 第 25 题：单选题关于电子招标投标的说法，正确的是（）。A.投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件 B.投标文件在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件 C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子投标文件投标交易平台不得拒收 D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交 第 26 题：单选题关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文 B

17、.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制 C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制 第 27 题：单选题关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（）。A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案 B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案 C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案 D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提

18、交本企业技术负责人的评审意见第 28 题：单选题关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（ ）。 A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持 Page 6 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172

19、112第 29 题：单选题关于运输合同的说法，正确的是（ ）。 A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任 第 30 题：单选题国家实行固定资产投资项目（ ）评估和审查制度。 A.节能B.节地C.节水D.节材 第 31 题：单选题关于节能技术进步的说法，正确的是（ ）。 A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B.国家采取强制措施研发施工节能技术C.节能技术政策

20、大纲应由县级以上人民政府发布D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持 第 32 题：单选题施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（ ）。 A.施工企业B.国家C.建设单位D.建设用地使用权人 第 33 题：单选题建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（ ）。 A.中心B.毗邻建筑物C.边界D.周边50米 Page 7 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 34 题：单选题关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。 A.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者B.

21、承包人的优先受偿权优于抵押权C.优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年 第 35 题：单选题关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ）。 A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无须采取措施防止损失扩大 第 36 题：单选题根据建筑法，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（ ）。 A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某

22、工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证A项，建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B项，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。C项，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

23、2017年版教材P20-21 第 37 题：单选题甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 第 38 题：单选题甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（ ）。 Page 8 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb460

24、1172112A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元 第 39 题：单选题下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的条件是（ ）。 A.建设资金已经落实B.主要负责人经有关部门考核合格C.配备了兼职安全生产管理人员D.为职工办理了意外伤害保险第 40 题：单选题关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（ ）。 A.组织制定本单位安全生产操作规程B.编制安全专项施工方案C.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改D.建立健全本单位安全生产责任制 第 41 题：单选题关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。 A.按建筑施工总承包企业资质

25、管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员A项，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足资质等级等的相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。A选项有一个前提条件，是按资质的要求。这个时候不考虑面积和造价的影响，所以A的表述是正确的。B项，建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。C项，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备

26、不少于2人的专职安全生产管理人员。D选项，3、采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。 第 42 题：单选题关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（ ）。 A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离Page 9 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第

27、43 题：单选题根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（ ）。 A.60%B.90%C.70%D.80% 第 44 题：单选题关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。 A.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报B.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域C.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告D.立即报告是指在事故发生1小时内报告第 45 题：单选题关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。 A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B.竣工验

28、收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档第 46 题：单选题根据建设工程质量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（ ）之日起算。 A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满第 47 题：单选题关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（ ）。 A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件C.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查D.安全生

29、产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理Page 10 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 48 题：单选题关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（ ）。 A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行B.执行异议审查和复议期间，暂停执行C.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施D.执行申请人只能是诉讼当事人 第 49 题：单选题关于民事诉讼送达的说法，正确的是（ ）。 A.诉讼文书寄出的日期为送达日期B.送达诉讼文书必须有送达回证C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达第 50 题：单选题关于仲裁

30、协议效力的说法，正确的是（ ）。 A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效 第 51 题：单选题代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（ ）。 A.行政机关只能委托第三人代履行B.代履行不适用与人身有关的义务C.代履行的适用与不履行义务的后果无关D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止 第 52 题：单选题关于行政复议的说法，正确的是（ ）。 A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复

31、议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性 Page 11 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 53 题：多选题根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（ ）。 A.第三人B.被告C.原告D.共同诉讼人E.辩护人 第 54 题：多选题甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（ ）。 A.直接变卖该工程B.直接转移占有该工程C.直接与甲协议以工程折价受偿D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿E.直接要求保证人代为清偿债务第 5

32、5 题：多选题关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的有（）。A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任 B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任 D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担第 56 题：多选题下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。A.投标人主动提出了对

33、投标文件的澄清.修改 B.联合体未提交共同投标协议C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价 D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字 E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应第 57 题：多选题下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的 Page 12 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的 C.因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的 D.用人单

34、位与劳动者协商一致，解除劳动合同的 E.劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的 第 58 题：多选题下列符合建设项目竣工验收条件的是（）。A.具有完整的技术档案资料和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件C.承包人签署的工程质量保修书D.工程项目前期审批手续齐全E.建设项目的单体工程已经完工室外环境工程正在施工 第 59 题：多选题关于民法的说法，正确的有（）。 A.商法是民法的特别法 B.民法不调整人身关系 C.合同法与民法是并列关系 D.建筑法不属于民法 E.经济法是民法的组成部分 第 60 题：多选题在民事诉讼证据认定中，

35、不能单独作为认定案件事实依据的有（）。A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据 B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言 C.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言 D.无正当理由未出庭作证的证人证言 E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品 第 61 题：多选题下列建设工程施工合同中，属于无效的有（ ）。 A.承包人对工程内容有重大误解订立的B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的C.建设工程必须进行招标而未招标订立的D.承包人胁迫发包人订立的E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的 第 62 题：多选题Page 13 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：t

36、b4601172112在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业有（ ）。 A.抢修作业B.抢险作业C.生产工艺上要求必须连续进行的作业D.保密工程作业E.产生环境噪声污染较轻的作业第 63 题：多选题某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（ ）。 A.停止侵害B.消除危险C.消除影响D.恢复原状E.赔偿损失 第 64 题：多选题根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），属于合法分包的有（ ）。 A.经建设单位

37、认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包 第 65 题：多选题根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批、核准部门审批、核准。 A.招标范围B.招标方式C.招标文件D.招标组织形式E.招标代理机构第 66 题：多选题下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。 A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供

38、有差别的项目信息B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件Page 14 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112E.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准 第 67 题：多选题关于施工企业项目经理部的说法，正确的有（ ）。 A.项目经理经施工企业授权管理施工项目B.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构C.项目经理部具有法人资格D.项目经理部自行承担施工行为的法律后果E.项目经理是施

39、工企业的内部岗位第 68 题：多选题下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（ ）。 A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标第 69 题：多选题下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。 A.投标人之间约定中标人B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜E.不同投标人的投标报价呈规律性差异第 70 题：多选题根据劳动合同法，用人单位与劳动者签订合同时采取的正当行为有（ ）。 A.约定专业技术培训服务

40、违约金B.扣押居民身份证C.签订竞业限制协议书D.扣押执业资格证E.要求提供担保 第 71 题：多选题下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（ ）。 Page 15 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112A.继续履行B.赔礼道歉C.恢复原状D.赔偿损失E.支付违约金 第 72 题：多选题债的产生根据有（ ）。 A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理E.支付价款 第 73 题：多选题劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。 A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全B.在试用期内C.用人单位

41、濒临破产D.用人单位未依法缴纳社会保险费E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动第 74 题：多选题下列用工方式中，属于违法用工的有（ ）。 A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假 第 75 题：多选题关于劳务派遣的说法，正确的有（ ）。 A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位B.经营劳务派遣

42、业务应当申请行政许可，办理公司登记C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用D.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施E.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离Page 16 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112第 76 题：多选题关于建设单位安全责任的说法，正确的有（ ）。 A.确保地下管线的安全B.不得压缩合同工期C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D.审查专项施工方案E.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料 第 77 题：多选题根据建设工程质量管理条例，竣工验收应当具备的条件有（ ）

43、。 A.有完整的技术档案B.完成工程结算备案C.有主要建筑材料的进场试验报告D.有设计单位签署的质量合格文件E.有施工企业签署的质量保修书第 78 题：多选题根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。 A.完成建设工程设计和合同约定的主要内容B.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C.有完整的技术档案和施工管理资料D.有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件E.有施工企业签署的工程保修书A错误。A应该是各项内容，而不仅仅是主要内容 第 79 题：多选题下列招标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ ）。 A.使用伪造、编造的许可证件B.提供虚假的财务状况后者业绩C.提供虚假的信用状况D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.不同投标人的投标文件相互混装第 80 题：多选题施工作业人员享有的主要安全生产权利有（ ）。 A.建议权B.检举权Page 17 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112C.收益权D.获得工伤保险赔偿权E.紧急避险权Page 18 of 182021/5/11更多资源请淘宝搜索店铺：tb4601172112