2021年监理工程师《合同管理》单选训练题(标准版).docx

《2021年监理工程师《合同管理》单选训练题(标准版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年监理工程师《合同管理》单选训练题(标准版).docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -监理工程师合同治理单项训练题2021 监理工程师合同治理单项训练题第 1 题依据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人 () 后，准时办理竣工结算价款的支付手续；A. 经工程师审核批准B. 接收工程C. 组织竣工验收D. 认可竣工结算报告正确答案： D、第 2 题在设备选购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，选购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由() 承担；A. 供货方B. 选购方C. 双方共同D. 监理方正确答案： B、第 3 题FID

2、IC 施工合同条件规定，合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害为否应赐予补偿，工程师应以() 为判定准就；第 1 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -A. 承包商的报价为否包括对该大事的费用B. 该大事为否由不行抗力大事造成D. 该大事为否非承包商缘由造成正确答案： C、第 4 题( 单项挑选题 )FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要商定调价方法；如因承也商的缘由发生工程延误，在后续支付时， () ；A. 调价方法连续有效B. 调价方法无效C

3、. 按对业主有利的原就执行D. 应酌情扣减违约金正确答案： C、第 5 题某施工合同的合同工期为20 个月，专用条款规定，承包人提前 竣工或延误竣工均按月运算奖金和拖期违约赔偿金；施工至第16 个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改方案；承包人提交的修改后的进度方案竣工时间为第22个月，工程师考虑到该方案反映了承包人的实际才能，认可了修改 的方案；承包人实际竣工时间为第21 个月，就竣工结算时应 () ；A. 按延误 1 个月竣工赔偿B. 按提前 1 个月竣工嘉奖C. 不追究延误竣工责任，也不赐予嘉奖D. 考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿正确答案： A

4、、第 6 题第 2 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -依据 FIDIC施工合同条件，假如全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，就保留金() ；A. 在颁发接收证书时全部返仍B. 在颁发接收证书和履约证书时各返仍一半C. 在颁发履约证书时全部返仍D. 不再返仍正确答案： B、 第 7 题某采纳 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程，工程师应准时颁发工程接收证书，但应当() ；A. 以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B. 以颁发工程接收证书日为竣

5、工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C. 以业主占用 H为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D. 以业主占用日为竣工 1 ，承包商对工程质量缺陷仍承担责任正确答案： D、第 8 题分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成缺失；对此缺失() ；A. 分包商可直接向工程师递交索赔报告B. 分包商可直接向业主递交索赔报告C. 在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告第 3 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D. 在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程

6、师转交分包商的索赔报告正确答案： C、第 9 题依据建设工程施工合同( 示范文本 ) 规定，索赔大事发生后的28 天内，承包人应向工程师递交() ；A. 现场同期记录B. 索赔意向通知C. 索赔报告D. 索赔证据正确答案： B、 第 10 题在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不行提出工期和利润索赔的为() ；A. 业主提前占用工程B. 反常不利的气候条件C. 施工中遇到废弃物和古迹D. 业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分正确答案： D、 .第 11 题( 单项挑选题 ) 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参与某工程招标活动，这种行为属于()；A. 法定代理B.

7、 表见代理C. 指定代理第 4 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D. 托付代理正确答案： D、第 12 题( 单项挑选题 ) 当事人以土地使用权.城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自() 起生效；A. 签订之日B. 登记之日C. 担保之日D. 清偿之日正确答案： B、第 13题( 单项挑选题 ) 质权为一种商定的担保物权，以() 为特点；A. 转移占有B. 商定保证期间C. 债权人优先受偿D. 转让办理登记正确答案： A、第 14 题( 单项挑选题 ) 中标的投标人在签订合同时，招

8、标人对施工投标保函应在 () 后退仍；A. 业主提交履约担保B. 投标有效期C. 撤销投标书D. 保证书退仍正确答案： B、第 5 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -第 15 题( 单项挑选题 ) 以下代理种类中， () 主要为为保护无行为才能或限制行为才能人的利益而设立的代理方式；A. 法定代理B. 表见代理C. 托付代理D. 指定代理正确答案： A、第 16 题( 单项挑选题 ) 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段；其中，关于承诺期限的表述有误的为() ；A. 信件未载明日期的，自接收到该信件

9、的日期开头运算B. 要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达C. 要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开头运算D. 要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有商定的除外正确答案： A、第 17 题( 单项挑选题 ) 甲.乙于 4 月 1 日签订一份施工合同；合同履行过程中，双方于5 月 1 日发生争议，甲于5 月 20 日单方要求解除合同；乙遂向法院提起诉讼，法院于6 月 30 日判定该合同无效；就此合同自 () 无效；A.4 月 1 日B.5 月 1 日C.5 月 20 日D.6 月 30 日正确答案： A、第 6 页，共 30 页 - - -

10、 - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -第 18 题( 单项挑选题 ) 某选购员受 A 企业授权去B 公司选购设备，在选购过程中，该选购员用盖有A 企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，就() ；A. 合同无效，由选购员向B 公司进行赔偿B. 合同有效，但货款应由选购员承担C.合同无效， A 企业可能退货D. 合同有效，货款应由A 企业支付正确答案： D、第 19 题( 单项挑选题 ) 以下合同内容中， () 为合同当事人双方权益和义务共同指向的对象；A. 质量B. 数量C. 标的D. 价款或者酬劳正确答案：

11、C、第 20 题( 单项挑选题 ) 材料供应合同依据商定应由供货方先行交付订购的材料后，选购方再付款结算，如合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合商定的标准，选购方有权拒付货款，这为选购方行使的 () ；A. 担心抗辩权B. 同时履行抗辩权C. 后履行抗辩权D. 合同中止履行的抗辩权正确答案： C、第 21 题第 7 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -通过招标挑选的承包人，在合同协议书内明确的 工期总天数应为() ；A. 招标文件要求的天数B. 投标书内承包人承诺的天数C. 发包人和承包人协商的

12、天数D. 承包人提交的施工组织设计中的天数正确答案： B、第 22 题某施工项目由于拆迁工作延误不能按商定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，就发包人() ；A. 无须赔偿承包人缺失，工期也不顺延B. 无须赔偿承包人缺失，工期应予顺延C. 应当赔偿承包人缺失，工期应予顺延D. 应当赔偿承包人缺失，工期不予顺延正确答案： C、第 23 题建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书商定的开工日期前() 天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求；A.18 B.2C.7 D.14正确答案： C、第 8 页，共 30 页 - - - - - - -

13、 - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -第 24 题某施工合同履行过程中，由承包人选购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并说明质量合格；投入使用后，工程师发觉由于材料缘由，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做；就以下关于缺失承担的表述中，正确选项() ；A. 费用由承包人承担，由此连续的工期不予顺延B. 费用由承包人承担，由此连续的工期可以顺延C. 费用由发包人承担，由此连续的工期不予顺延D. 费用由发包人承担，由此连续的工期可以顺延正确答案： A、第 25 题发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应() ；A. 支付由

14、此增加的追加合同价款并相应顺延工期B. 只赐予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C. 只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D. 支付由此增加的追加合同价款，视情形打算为否顺延工期正确答案： A、第 26 题施工中假如显现设计变更和工程量增加的情形，依据建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 通用条款规定， () ；A. 发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人B. 工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人C. 承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师D. 承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师第 9 页，共 30 页 - - - - -

15、- - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -正确答案： D、第 10 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -监理工程师考试合同治理试题及答案2021 监理工程师考试合同治理精选试题及答案1.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，商定违约金 为 2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的缺失为2.2万元，施工企业应要求供应商支付() ；A.4.2万元B.2.2万元C.2.0万元D.0.2万元2.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有

16、履行债务的，债权人 () ；A. 只可要求保证人在其保证范畴内承担保证责任B. 只可要求债务人履行债务C. 不行要求保证人在其保证范畴内承担保证责任D. 既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范畴内承担保证责任3.工程开工前，合同双方应做好有关预备工作，就工程师而言，特殊要做好 () ；A. 特殊专业工程不答应分包B. 主体工程的施工任务不答应分包C. 安装工程的施工不答应分包D. 只答应一家分包人进行分包第 11 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -E. 主要工程量必需由承包人完成4.依据

17、诉讼的 地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由() 的人民法院管辖；A. 工程所在地B. 被告住宅地C. 原告住宅地D. 合同签字地5.在施工合同中， () 属于发包人应当完成的工作；A. 使施工现场具备施工条件B. 供应施工场地的工程地质资料C. 供应工程进度方案D. 向工程师供应在施工现场办公的设施E. 开通施工场地与城乡公共道路的通道6.在材料选购合同中，由供货运的货物，运输过程中发生的问题由() 负责；A. 供货方B. 运输部门C. 选购方D. 供货方和运输部门共同7.按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者酬劳没有商定的，确定价款或酬劳时应按() 的次序履行；A. 订立合同时履行地的

18、市场价格.合同有关条款.补充协议B. 合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格第 12 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -C. 补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格D. 补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款8.建设工程托付监理合同( 示范文本 ) 由 () 组成；A. 建设工程托付监理合同B. 规范.图纸C. 托付人对监理人的授权托付书D. 标准合同条件E. 专用合同条件9.合同法规定可以解除合同的条件有() ；A. 不行抗力发生B. 在履行期限届满之前，当事

19、人明确表示不履行主要债务C. 当事人迟延履行主要债务D. 当事人违约使合同目的无法实现E. 在履行期限届满之前，当事人以自己行为说明不履行主要债务10.在材料选购合同的履行中，如选购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，就派车缺失就由() 支付费用；A. 选购方B. 供货方C. 选购方和供货方共同D. 施工承包人答案：1.B2.D3.CDE4.A5.ABE6.B7.C8.ADE9.BDE10.B6.第 13 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -第 14 页，共 30 页 - - -

20、- - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -监理工程师合同治理真题及答案监理工程师合同治理真题及答案一.单项挑选题 ( 共 50 题，每题 1 分；每题的备选项中，只有1个最符合题意 )1.市场经济主要为依据() 规范当事人的交易行为；A.行政手段B.合同C.诚信D.道德参考答案： B2.依据民法通就，自然人作为合同法律关系主体必需具备的条件为 () ；A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍 D.具备相应的民事权益才能和民事行为才能参考答案： D3.以下合同中，合同法律关系客体属于物的为() ；A.借款

21、合同 B.勘察合同C.施工合同第 15 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -D.技术转让合同参考答案： A4.以下引起合同法律关系产生.变更与毁灭的法律事实仲裁，属于“行为”的为 () ；A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图 g 转变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范畴D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同参考答案： CA.施工企业法定代表人B.拟派项目经理C.施工项目部D.施工企业参考答案： DA.公司甲B.公司乙C.银行D.登记

22、机关参考答案： A7.某施工招标项目投标截止日为4 月 30 日，评标时间为5 个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5 月 15 日，招标人与中标人签订的合同时间为6 月 14 日，就该项目施工投标保证的有效期截止 时间为 () ；第 16 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -A.4 月 30 日B.5 月 5 日C.5 月 15 日D.6 月 14 日参考答案： D8.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生以下大事造成缺失，保险人负责赔偿的大事为() ；A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷

23、电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修参考答案： B9.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必需不加修改地引用标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件中的() ；A.申请人须知前附表B.资格审查方法C.投标人须知前附表D.资格预审公告参考答案： B10.依据招标投标法实施条例招标人可以采纳两阶段招标的项目为 () ；A.建设规模 100 万 m2以上，建设周期3 年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目第 17 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - -

24、- - - - - - -C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目参考答案： C11.招标项目设有标底的，标底应当在() 时公布；A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标参考答案： C12.某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10 天发出最终一份书面答疑文件，就此时投标截止时间至少延长() 天；A.5B.10C.15D.20参考答案： A13.关于延长投标有效期的说法，错误选项() ；A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知全部投标人B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝y 延长投标有效期，但会失去参

25、与投标竞争的资格D.投标人 j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金第 18 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -参考答案： D14.依据招标投标法，投标人可以在() 期间撤回标书并收回投标保证金；A.收到中标通知书至签订合同 B.评标终止至确定中标人C.开标至评标终止D.提交标书至投标截止时间参考答案： D15.依据标准施工招标资格预审文件，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容为() ；A.供应资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩参考答案： A1

26、6.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称为否一样， 属于() 评审的内容；A.资格B.程序C.响应性D.形式参考答案： DA. 最低投标价法第 19 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -B. 经评审的最低投标价法C. 最合理报价评审法D. 综合评估法参考答案： D18.施工评标过程中，发觉投标报价大写金额与小写金额不一样时，评标委员会正确的处理方法为() ；A. 以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B. 以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C. 由投标人书面澄清，按大写或按小写

27、来运算投标报价D. 将该投标文件直接作废标处理参考答案： B19.某采纳经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：就第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为() 万元；A.3200 和 3200B.3360 和 3200C.3350 和 3500D.3370 和 3400参考答案： C20.对复杂而又缺乏体会的工程设计，可采纳三阶段设计，一般不单独进行 () 招标；A. 概念设计B. 初步设计第 20 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -C. 技术设计D. 施工图设计参考答案： B21.设计

28、评标时，设计进度方案评审的主要* 进度方案 () ；A.满意边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实际进度同步D.满意招标人指定的项目建设进度方案要求参考答案： D22.制定工程材料设备选购招标工作方案时，分阶段招标的方案应以() 为关键约束条件；A.最大限度削减资金时间价值B.到货时间满意施工进度方案C.选购资金落实到位情形D.保证库存周期最短参考答案： B23.依据勘察设计治理的规定，不得承接某专业工程设计业务的为取得 () 的企业；A.工程设计综合资质 B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质参考答案： D第 21 页，共

29、30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -24.依据建设工程勘察合同( 示范文本 ) ，如有毒.有害等危急勘察现场作业需要看管时，应由()*人员负责安全保卫工作；A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位参考答案： A25.依据建设工程设计合同( 示范文本 ) ，关于违约责任的说法，正确选项 () ；A.发包人要求 * 合同，设计人未开头工作的，不退仍定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返仍定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计 * 工程质量事故的 

30、9; ，设计人应免收工程全部设计费参考答案： A26.依据标准施工合同，合同附件格式包括() ；A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表参考答案： B第 22 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -监理工程师合同治理备考模拟试题监理工程师合同治理备考模拟试题1.不行抗力大事的合同责任A. 承发包双方人员的伤亡缺失，分别由各自负责B. 承包人机械设备损坏及停工缺失，由承包人承担C. 承包人机械设备损坏及停工缺失，由发包人承担D. 工程所需清理.修复费用，由承包人承担E. 延误的工期相

31、应顺延标准答案： A、B、E 解析 ：合同商定工期内发生的不行抗力施工合同范本通用条款规定，因不行抗力大事导致的费用及延误的工期由双方按以下方法 分别承担： (1) 工程本身的损害.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产缺失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担 ;(2)承发包双方人员的伤亡缺失，分别由各自负责;(3)承包人机械设备损坏及停工缺失，由承包人承担;(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的治理人员及保卫人员的费 用由发包人承担 ;(5)工程所需清理.修复费用，由发包人承担;(6) 延误的工期相应顺延2.() 为要约邀请；A 投标人的投标B. 招标

32、公告C·中标通知函D. 投标保证书第 23 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -标准答案： B 解析 ：招标公告为要约邀请，投标人的投标为要约，中标通知书为承诺；投标保证书为投标保证人的担保；3.某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠 工程款而发生纠纷，但双方始终没有签订书面合同，此时应当() ；A. 合同效力待定B. 认定合同无效C. 认定合同成立D. 认定合同不成立标准答案： C 解析 ：此题为对合同形式欠缺的考核；我国合同法规定的合同形式的不要式原就的一个重要表达仍在于

33、：即使法律.行政法规规定或当事人商定采纳书面形式订立合同，当事人未采纳书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立；4.撤销要约的通知应当在() 到达受要约人；A.要约到达受要约人之前B.要约人收到承诺之前C.受要约人拒绝要约之前 D.受要约人发出承诺之前标准答案： D 解析 ： A 为要约的撤回，此时要约仍没有产生法律效率；要约撤销，为要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丢失法律效力而取消该项要约的意思表示；要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人；5.法律.行政法规规定应当办理批准.登记等手续生效的() ；第 24 页，共 30 页 - - -

34、- - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -A.自办理批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D. 自依法成立时生效标准答案： C 解析 ：合同生效时间的一般规定指明，依法成立的合同，自成立时生效；详细地讲：口头合同自受要约人承诺时生效; 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效; 法律.行政法规规定应当办理批准.登记等手续生效的，依照其规定；留意同应当办理登记手续的抵押合同生效日区分；6.某公司与他人订立合同后，分为A.B 两企业；某公司未告知他人的情形下，他人有权() ；A. 解除合同B. 撤销合同C. 要求 A.B

35、两企业对合同承担连带责任D. 将标的物提存标准答案： C 解析 ：订立合同后分立的，分立的当事人应准时通知对方. 并告知合同权益和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式； 假如分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，就合同的. 权益义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务；7.要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以() ；A. 受要约人作出承诺之前，发出撤销通知B. 发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人第 25 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - -

36、- - -C. 受要约人作出承诺之前，送达撤销通知D. 发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人E. 撤销通知与承诺同时作出标准答案： B、D 解析 ：使要约不生效，就属于要约的撤回；要约撤回，为指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示；要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人；8.承诺期限的确定，有() 几种方法； .A. 要约中规定承诺期限B. 要约中未规定.由仲裁人确定C. 要约中未规定.以对话方式承诺的.即时承诺D. 要约中未规定.以对话方式承诺的.在合理期限内作出E. 要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达

37、标准答案： A、C、E 解析 ：承诺必需以明示的方式，在要约规定的期限内作出；要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定；(1) 要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有商定的除外；(2) 要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达；9.合同法规定， () 合同无效；A.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同B. 以合法形式掩盖非法目的的合同C.损害社会公共利益的合同D. 违反法律.行政法规强制性规定的合同E.因重大误会而订立的合同第 26 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -标准答案： B

38、、C、D 解析 ：无效合同的情形： (1) 一方以欺诈.胁迫的手段订立， 损害国家利益的合同 ;(2)恶意串通，损害国家.集体或第三人利益的合同 ;(3)以合法形式掩盖非法目的的合同;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定的合同；此题应留意A 项，假如使对方违反真实意思时为可变更可撤销合同，假如损害了国家利益就成了无效合同，应为表达不全，所以不正确；E 项为可变更可撤销合同；10.承担缔约过失责任的情形有()；A. 供应格式条款一方免除其责任B. 没有得到进口许可证而谎称已取得C. 违反缔约中的保密业务D. 施工企业不具有相应资质等级而谎称具有E. 有意供应与订立合同有关

39、的虚伪情形标准答案： B、C、D、E 解析 ：承担缔约过失的情形包括：1.假借订立合同，恶意进 行磋商 2.有意隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假情形3.有其他违反诚恳信用原就的行为4.违反缔约中的保密义务；11.有以下 () 情形之一的，当事人可以恳求人民法院或仲裁机构撤销合同；A. 因重大误会而订立的合同B. 在订立合同时显失公正C. 以低于国家强制性质量标准订立的合同D. 债务人舍弃到期债权E. 以欺诈.胁迫手段订立的，损害国家利益的合同第 27 页，共 30 页 - - - - - - - - - -精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - -标准答案： A、B 解析 ：可变更.可撤销合同的当事人可以恳求人民法院或仲裁机构撤销合同，属于可变更.可撤销合同的情形有：1.因重大误会而订立的合同； 2.在订立合同时显失公正的合同；3.以欺诈.胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情形下订立的合同；留意 C.E 为无效合同；12.建设工程监理招标的宗旨为对监理单位() 的挑选；A. 报价B. 才能C. 资格信誉D. 规模和经济实力标准答案： B 解析 ：监理招标的标的为“监理服务”，鉴于标的的特殊性， 招标人挑选中标人的基本原就为“基于才能