露天土石方爆破工程施工合同.doc

《露天土石方爆破工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《露天土石方爆破工程施工合同.doc（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、露天土石方爆破工程施工合同书发包人 银川市成通建设工程有限公司 ： 以下简称（甲方）承包人 甘肃机械化建设工程公司 ： 以下简称（乙方）经甲乙双方友好协商，发包人将宁夏利安隆中卫新材料公司二期项目建设场地平平整工程，爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据中华人民共和国合同法民用爆炸物品安全管理条例爆破安全规程 、 等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。1、工程概况 1.1 工程名称：宁夏利安隆中卫新材料公司二期项目建设场地平整工程1.2 工程地点：中卫美利工业园 ； 1.3 工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工； 1.4 爆破工

2、艺：岩石松动爆破。 2、承包范围 2.1 指定范围内的露天土石方爆破施工； 2.2 四至界畔详见收方纪录内的爆破作业面； 2.3 爆破后土碴挖运由发包人自行处理； 2.4 爆破总量约：二十万立方米，最终以双方实测量为准； 3、合同工期3.1 合同工期总日历天数为：20天； 3.2 计划开工日期：2012年2月16日； 3.2 计划竣工日期2012年3月3日：。4、工程质量及计量标准4.1 爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8 立方以上乙方负责改小，块粒 0.8 立方以下乙方不负责。4.2 发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结

3、算依据。 5、合同价款及支付方式 5.1 合同价款： 本合同为单价价款合同，合同单价为 19 元/立方米不含任何税费。 大写：壹拾玖元/立方米 5.2 合同价款支付： 发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付： 5.2.1 在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。 5.2.2 甲、乙双方没有保证金和预付款， 验收合格后30 日内一次性支付剩余全部工程款。 6、双方责任与义务 6.1 发包人责任义务 6.1.1 发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。（乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用）

4、 6.1.2 发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。 6.1.3 向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。 6.1.4 及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内以现场警戒线为准无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。 6.1.5 做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全

5、生产隐患。 6.1.6 发包人负责办理相关爆破许可证手续。 6.1.7 确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。 6.1.8 地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。 6.1.9 发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。6.10 爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。 6.2 承包人责任义务 6.2.1 承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。 6.2.2 承包人应全面了解施工场

6、地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。 6.2.3 采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。 6.2.4 承包人应在施工现场划定危险区域爆破警戒区域。 6.2.5 承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。 6.2.6 承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。 6.2.7 承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上

7、岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。 6.2.8 在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。 6.2.9 承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。 6.2.10 当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时，承包人必须采取相应的保护措施，并对周边人员进行撤离安置。 6.2.11 在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。 6.2.12 作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。 6.2.13 当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火

8、作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。 6.2.14 非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。 6.2.15 妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。 6.2.16 在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。 7、组成合同的文件 组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下： 7.1 施工合同书 7.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 8、违约责任 8.1 如验收不合格，由承包人负责整

9、改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。 8.2 施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照民用爆炸物品安全管理条例执行，严格按照安全规程进行爆破施工，必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故，责任由发包人承担。 9、其它约定：未尽事宜，协商解决。 10、合同生效 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。 11、其他事项 11.1 本合同一式二份，双方各执一份。 11.2 违约方赔偿另一方的一切损失。 11.3 因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将提交银川市仲裁委员会仲裁。 发包人盖章： 现场负责人： 联系电话： 承包人盖章 现场负责人： 联系电话：2012年2月16日；