2022年福建省监理工程师自我评估考试题.docx

《2022年福建省监理工程师自我评估考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年福建省监理工程师自我评估考试题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。A.1B.2C.5D.6【答案】 B2. 【问题】 （2014年真题）建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。A.可行性研究报告B.项目建议书C.使用功能D.批准的投资额【答案】 A3. 【问题】 监理实施细则中应当明确安全生产监理的方法、措施和控制要点，以及()A.对建设单位工程概算中安全施工费项目的审核责任B.对设计单位预防生产安全事故措施建议的审核方法C

2、.对施工单位安全技术措施的检查方案D.对工程机械设备提供单位安全管理制度的检查内容【答案】 C4. 【问题】 被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（ ）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定【答案】 A5. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程项目清单中的分项工程项 目名称顺序码的数位是（）。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位【答案】 C6. 【问题】 下列选项中，属于招标人应当拒收的是（ ）。A.投标文件未

3、经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】 C7. 【问题】 （2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】 B8. 【问题】 下列合同文件中，列入标准勘察招标文件合同附件格式的是()。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】 B9. 【

4、问题】 （2011年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行（）。A.审核制或备案制B.核准制或备案制C.审批制或审核制D.核准制或审批制【答案】 B10. 【问题】 对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B11. 【问题】 下列各项中，属于监理实施细则编制要求的是（）。A.内容全面B.规范化C.科学化D.指导性强【答案】 A12. 【问题】 （2013年真题）某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%

5、，则每年均等的净收益至少应为（）万元。A.7.893B.8.849C.9.056D.9.654【答案】 B13. 【问题】 某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个【答案】 D14. 【问题】 关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】 D15. 【问题】 施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了

6、保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()A.分层抽样B.等距离法抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】 A16. 【问题】 （2016年真题）工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。A.2B.3C.5D.8【答案】 B17. 【问题】 某项工作的工程量为320m3，时间定额为0.5工日/m3，如果每天安排2个工作班次、每班8人去完成该工作，则其持续时间为（ ）天。A.10B.20C.40D.80【答案】 A18. 【问题】 根据标准设计施工总承包合同，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险

7、，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A.发包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.监理人，承包人【答案】 B19. 【问题】 一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用指的是（）。A.工程造价B.建筑工程费C.建设工程总投资D.建筑安装工程费【答案】 A20. 【问题】 对路基的基本要求不包括（）。A.具有足够的整体稳定性B.具有足够的强度C.具有足够的平整性D.具有良好的水稳定性【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于资金时间价值的论述，正确的有（）。A.资金时间价值常采用连续复利计算方法

8、计算B.资金作为生产要素，在任何情况下都能产生时间价值C.一般而言，资金时间价值应按间断复利计算方法计算D.资金投入生产经营才能增值，因此其时间价值是在生产经营中产生的E.资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值，因而它是由时间创造的【答案】 CD2. 【问题】 下列选项中，建设工程监理招标方案需要明确的内容有()。A.监理招标组织B.监理标段划分C.监理投标人条件D.监理招标工作进度E.监理招标程序【答案】 BCD3. 【问题】 项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在（）。A.承包范围大，竞争不激烈B.合同总价较低C.可以提高项目的经济性D.从价值工程的角度可以取得明显的

9、经济效果E.从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果【答案】 D4. 【问题】 下列报价方式中包含从装运港运至目的港运费的是（）。 A.EXWB.FCAC.FOBD.CIFE.CIP【答案】 D5. 【问题】 项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求E.施工总平面布置应科学合理【答案】 ACD6. 【问题】 下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有（ ）。A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队

10、之间的流水步距不尽相等C.专业工作队的数量等于施工过程的数量D.各施工段之间没有空闲时间E.流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积【答案】 ACD7. 【问题】 当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。A.推土机B.商务写字楼C.大学教学楼D.原材料E.正在建造的幼儿园【答案】 AD8. 【问题】 某工程项目出现了需要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理工程师在审核确认该处理方案时，应牢记（）的原则。A.安全可靠、不留隐患B.满足建筑物的功能和使用要求C.技术可行D.经济合理E.时间最短【答案】 ABCD9. 【问题】 建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各

11、种质量记录资料进行监控，施工质量记录资料包括()A.施工现场质量管理检查记录资料B.各种工程合同文件C.工程材料质量证明资料D.施工单位质量自检资料E.各种设计文件【答案】 ACD10. 【问题】 监理工程师审批工程延期的原则包括（ ）。A.合同条件B.影响工期C.实际情况D.索赔报告E.甲方要求【答案】 ABC11. 【问题】 工程现场试验是监理工作的最重要手段。监理试验项目包括（）。A.水泥及水泥混凝土B.钢绞线C.锚具D.钢筋原材及焊接E.支座【答案】 AD12. 【问题】 在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。A.审查工作的延误B.侵犯设计人的知识产权C.拒绝支付设计

12、人设计费D.设计错误E.延误提供设计文件【答案】 ABC13. 【问题】 下列关于质量数据分类的说法中，正确的是（）。A.按质量数据的本身特征分类可分为控制性数据和验收性数据B.按质量数据收集的目的不同分类可分为计量值数据和计数值数据C.计量值数据是指可以连续取值的数据，属于连续型变量D.计数值数据是指只能计数、不能连续取值的数据E.由计量值数据衍生出来的量，也属于计量值数据【答案】 CD14. 【问题】 根据水利工程质量事故处理暂行规定，质量事故发生后，应当报告的质量事故报告内容包括（）A.工程建设规模B.事故发生的简要经过C.事故发生后采用的措施及事故控制情况D.事故造成间接经济损失的详细

13、统计E.事故发生原因的初步分析【答案】 ABC15. 【问题】 根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002013，单位工程质量验收合格的规定有( )。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整D.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求【答案】 ABCD16. 【问题】 下列属于项目总经理的职权的是（）。A.组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作B.编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划C.聘任或解聘项目总

14、经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员D.组织项目后评估，提出项目后评估报告E.提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员【答案】 ABD17. 【问题】 根据标准设计施工总承包招标文件十的合同条款及格式，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有( )。A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷E.竣工后试验应按专用合同条款约定自发包人或承包人进行【答案】 BD18. 【问题】 4M1E法指的是（）A.人B.设备C.方法D.环境E.经济水平【答案】

15、 ABCD19. 【问题】 对正态分布规律的描述，正确的是（）。A.唯一确定曲线形状B.唯一确定曲线对称中心位置C.唯一确定曲线形状D.唯一确定曲线位置E.确定曲线形状和位置【答案】 BC20. 【问题】 下列属于卓越绩效模式核心价值观内容的有（）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.结果导向D.系统管理E.学习.改进与创新【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，建设单位与甲施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为专业工程分包。工程实施过程中发生了以下事件：事件1：

16、项目监理机构在审查甲施工单位的施工组织设计时，对于脚手架工程认为危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理工程师通知单。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工程师通知单要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐

17、患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题：1指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?监理工程师通知单中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3事件3中专业监理工程师做法是否妥当。说明理由。4事件4中乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否妥当?说明理由。【答案】1事件1中：(1)甲施工单位项目经理部凭以往经验进行安全估算不妥。

18、正确做法：应进行安全验算。(2)甲施工单位项目经理部安排质量检查员兼任施工现场安全员工作不妥。正确做法：应有专职安全生产管理人员进行现场安全监督工作。(3)甲施工单位项目经理部直接将专项施工方案报送总监理工程师签认不妥。正确做法：专项施工方案应先经甲单位技术负责人签认后报送总监理工程师。2事件2中，专业监理工程师的做法妥当。监理工程师通知单中对甲施工单位的要求应包括以下内容：(1)重新建立施工测量控制网；(2)改进保护措施；(3)重新申报。3事件3中：(1)专业监理工程师发现甲施工单位投入的施工机械设备数量偏少时，发出监理工程通知单妥当。(2)专业监理工程师发现乙施工单位已安装的管道存在严重质

19、量隐患时，签发工程暂停令不妥。理由：专业监理工程师无权签发工程暂停令，专业监理工程师向总监理工程师报告，由总监理工程师在征得建设单位同意后，因为乙施工单位是分包单位，所以应向甲施工单位发出工程暂停令。4事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出工期延长申请不妥。因乙单位是分包单位，并且工期延误是总包的责任，不是建设单位的责任。2. 某高速公路项目，业主委托某监理公司进行施工监理，监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理工程师。在项目实施过程中，发生以下事件：事件1:施工单位进场施工，发现按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方,运距10km),当取土场取深

20、3m后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土施工单位只能另选取土场,运距增加2km，加修便道2km，这样造成该施工单位运输负担沉重,进度受到影响，成本费用大量增加。施工单位就此提出，在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知施工单位。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定,投标人已经认真进行了现场考察，对于料场应有充分考虑,拒绝任何增加费用的索赔要求。事件2：桥梁基础为钻孔灌注粧,按照招标文件的要求，所有粧都要进行无破损法(超声波)检测，以确保桩基础的工程质量。当桩基进行检测时发现有一根断桩，断位处在地下水位以下，且地质资料显示该处有溶洞。由此,施工单位向项目监理机构报送了处理方案,其要点

21、如下：补桩。调整承台的结构钢筋，外形尺寸做部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，经审核认为施工单位提交的处理方案可行,因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：1.要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。2.增加的补桩应予计量、支付。理由是此粧断粧原因是地质不良，有溶洞所致。事件3:在施工过程中未经监理工程师事先同意,施工单位就订购了一批预应力钢绞线。钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检査发现,钢绞线质量存在下列问题：1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料。2.钢绞线外观不良，无标识。问题：事件1中：作为

22、监理工程师你对作为监理工程师你对作为监理工程师你对此有何看法？此有何看法？此有何看法？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？事件2中：总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当？试说明理由。并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序要点。施工单位提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理？并说明理由。事件3中:监理工程师应如何处理预应力钢绞线问题？【答案】事件1:根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。作为

23、监理工程师,不能同意施工单位的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。施工单位在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施，从而避免和减少损失。事件2:工作程序不妥。理由是:该项目总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位的认可。处理质量问题的工作程序要点是：发出质量问题通知单，责令承包人报送质量问题的调

24、查报告、处理方案等。审查质量问题处理方案,并报业主。跟踪检査施工单位对已批准的处理方案的实施情况。验收处理结果。向业主提交有关质量问题的处理报告。将完整的处理记录整理归档。总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。理由是：断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因,地质资料已充分显示，施工单位应充分估计到这一点,在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。事件3:(1)由于该批钢绞线是由施工单位采购的，经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并抄送业主备案。监理工程师应要求施工单位提

25、交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料,以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的审查。如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求，则监理工程师可进行质检签证，同意使用，并书面通知施工单位。如果施工单位不能提供第(2)条所述的资料，或虽提供了上述资料,但经抽样送检试验后质量不符合技术规范或设计文件的要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场（

26、施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题,由他们双方协商解决）。3. 监理合同签订后，监理单位按照下列步骤组建项目监理机构：确定项目监理机构目标；确定监理工作内容；制定监理工作流程和信息流程；进行项目监理机构组织设计。根据项目特点，决定采用矩阵制组织形式。【问题】指出项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的特点。【答案】（1）组建项目监理机构的步骤不妥。正确的步骤是，先进行项目监理机构组织结构设计，然后再制定工作流程和信息流程。（2）矩阵制组织形式的特点：优点：加强各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最忧结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能

27、力的培养。缺点：纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。4. 某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，工期5个月。分项工程和单价措施项目的造价数据与经批准的施工进度计划如表所示；总价措施项目费用9万元（其中含安全文明施工费3万元）；暂列金额12万元。管理费和利润为人材机费用之和的15%。规费和税金为人材机费用与管理费、利润之和的10%。分项工程和单价措施造价数据与施工进度计划表有关工程价款结算与支付的合同约定如下：1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除总价措施费与暂列金额）的20%作为预付款，预付款在3、4个月平均扣除；2.安全文明施工费工程款于开工前一次性支付；除安全文明

28、施工费之外的总价措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付；3.施工期间除总价措施项目费用外的工程款按实际施工进度逐月结算；4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付；5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付；6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m3，在招标时确定的暂估价为80元/m3,乙种材料用量为400m3，投标报价为40元/m3。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过5%以上时，超过部分的价格相应调整15%至C分

29、项综合单价中。该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的一下事项：（1）B分项工程实的实际施工时间为24月；（2）C分项工程甲种材料实际购买价为85元/m3,乙种材料的实际购买时50元/m3；【答案】1.合同价=（分部分项工程费+措施费+其他项目费）（1+规费税金率）=（76.6+9+12）（1+10%）=107.360（万元）预付款=76.6（1+10%）20%=16.852（万元）开工前支付的措施项目款=3（1+10%）85%=2.805（万元）2.（1）乙种材料增加材料款计算：1）甲种材料实际购买价格为85元/m3，暂估价80元/m3甲种材料增加材料款=500（85-80）=2500

30、.000（元）2）乙种材料实际购买价格为50元/m3，由于（50-40）40=25%5%,乙种材料增加材料款=40040（25%-5%）（1+15%）=3680.000（元）3）C分项工程的综合单价=280+（2500+3680）1000=286.180（元/m3）（2）3月份完成的分部和单价措施费=（B项目的1/3）+（C项目的1/3）=32.43+（1000286.183）10000=20.339（万元）（3）3月份业主应支付的工程款=20.339+（9-3）3（1+10%）85%-16.8522=12.461（万元）3.第三月末分项工程和单价措施项目累计拟完工程计划费用=10.8+32.

31、4+2823=61.867（万元）累计已完工程计划费用=10.8+32.423+2823=51.067（万元）累计已完工程实际费用=10.8+32.423+100023286.18010000=51.479（万元）进度偏差=累计已完工程计划费用-累计拟完成工程计划费用=51.067-61.867=-10.800（万元），实际进度拖后10.800万元。5. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：项目监理机构审查了施工单位报送的试验室资料，内容包括：试验室资质等级，试验人员资格证书。监理员组织审查后认为报送的资料不全，要求施工单位补充。事件2：建设单位采购的一批材料进场后，施工单位未向项目监理机

32、构报验即准备用于工程，项目监理机构发现后立即给予制止并要求报验。检验结果表明这批材料质量不合格。施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用，建设单位拒绝支付。事件3：专业监理工程师确定的施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括：施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；施工平面控制网。事件4：工程竣工验收阶段，施工单位完成自检工作后，填写了工程竣工验收报审表，并将全部竣工资料报送项目监理机构申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了工程竣工验收报审表，并向建设单位提交了工程质量评估报告。建设单位收到工程质量评估报告后，即将该工程正式投入使用。事件5：总监理工程师

33、要求专业监理工程师组织分部工程验收，确定的验收标准为：所含分项工程均应检验合格；质量控制资料应完整。问题：1.事件1做法是否妥当，项目监理机构对试验室的审查还应包括哪些内容？2.分别指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处，并说明理由。项目监理机构应如何处置这批材料？3.指出事件3中专业监理工程师确定的施工控制测量成果及保护措施的检查、复核内容是否齐全，如果不全请补充。4.事件4中，指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。建设单位的做法是否正确？说明理由。5.事件5中，指出总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。【答案】1.主要考核考生对试验室审查资料的掌握程度。事件1中，试验室审

34、查由专业监理工程师组织审查，补充的内容有：（1）试验室的试验范围；（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；（3）试验室管理制度。2.事件2中：（1）施工单位不妥之处：未报验建设单位采购的进场材料即开始使用；理由：建设单位供应的材料使用前，由施工单位负责检验。（2）建设单位不妥之处：拒绝支付材料检验费用；理由：检验费用由建设单位承担。（3）项目监理机构的处置：应要求将这批材料撤出施工现场。3.事件3中：不全，还应当包括：高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。4.事件4中：（1）总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。正确做法：总监理工程师应组织工程竣工预验收，并签署单位工程竣工验收报审表。