建设工程施工合同书-尚林小区.doc

《建设工程施工合同书-尚林小区.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同书-尚林小区.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同书工程名称： 尚林小区项目一期工程 工程地点： 屈原管理区营田镇 建设单位： 湖南嘉友房地产开发有限公司 施工单位： 湖南营田建筑有限公司 发包方：湖南嘉友房地产开发有限公司承包方：湖南营田建筑有限公司 依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，根据2011年2月18日尚林小区项目工程招标书和中标单位的投标书，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程项目一、工程名称：尚林小区项目工程二、工程地点：屈原管理区营田镇三、工程立项批准文号：岳发改报审201136号，资金来源开发商自筹。四、工程建筑面积、层数、栋数 6480m2十五层、框剪结构1栋；572

2、0m2五层砖混结构2栋 ；承包范围：土建、装饰（按图纸内容）、水安装、室内消防工程。五、 工程总造价： 壹仟柒佰零贰拾肆万元。（￥17024万元）。六、 工期要求： 240天。实际竣工造价以完成项目的的工程量乘以乙方中标清单报价为计算依据，清单报价未涉及的项目及价格需甲方认定并签证。第二条 施工准备一、发包方：1、2011年2月20日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修；2、2011年2月20日前，负责接通至施工现场的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），满足施工用水、用电量的需要；做好红线经内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空或隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资

3、料；3、本合同签订后 3 天内提交建筑施工许可证；4、本合同签订后 2 天内提供完整的建筑、安装施工图各5份。施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点1份；5、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 2 天内分送有关单位， 2 天内提供会审纪要。二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2、组织施工人员和材料、施工机械进场；3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品等进场计划（包括月计划），用水用电计划，送发包方。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，工程开工日期

4、为2011年2月28日，竣工日期为：2011年10月28日，主体工期为 240 天（有效工期）。二、开工前 2 天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表（或监理工程师）签证后，工期相应顺延。1、按施工准备规定，施工场地的水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或施工无法进行而影响进度；4、在施工中如因停电、停水八小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上（每次连续四小时以上

5、），影响正常施工；5、非承包方原因而监理签证不及时影响下一道工序施工；6、人力不可抗拒的因素（如风灾、火灾、自然原因发生的火灾、地震等）而延误工期。第四条 工程质量及安全管理一、本工程质量经双方研究要求达到：合格工程。二、本工程以建筑安装工程质量检验评定标准为评定工程质量等级的依据，并按下列第1项对工程质量实行监督管理：1、由屈原管理区质量安全监督站对建筑工程质量监督站实行质量监督；2、本工程属区招商项目，由湖南嘉友房产开发公司对施工现场进行管理；3、本工程实行建设监理制度，由长沙工程建设监理有限公司承担监理任务；姓名：甘正清 职务：总监 姓名：蒋志文 职务：总监代表4、项目经理姓名：黎国 职

6、务：项目经理三、承包方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方和监理工程师的监督。四、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，进行检验合格后方可用于工程；2、由发包方提代供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方、监理工程师签证后，方可用于工程；3、隐蔽工程必须经发包方和监理工程师检查验收签章后，方可进行下一道工序；发包方和监理工程师在接到隐蔽工程检验通知单后一天之内进行检查。 4、承包方

7、应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方(或监理单位)和质量监督站； 5、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方和监理工程师及有关部门。一般质量事故的处理结果应送发包方(或监理单位)；重大质量事故的处理方案，应经发包方、监理单位、设计单位共同研究并签证后实施，并报当地建设主管部门备案； 6、工程竣工后，承包方按规定(屋面、卫生间渗漏5年)对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起； 7、承包方将工程分包给其他施工企业施工，必须严格遵守国家法规、规章规定，并取得发包方的同意； 8、施工中发生的任何安

8、全事故发包方概不负责； 9、施工中乙方所有施工人员都要参加保险，费用自理： 10、加强安全教育、严格按照国家有关安全规范、规程，并要求员工签订安全施工合同； 11、承包方必须保证项目经理、施工员、安全员在工地，如不在工地发包方将拉闸停电禁止施工，发包方不承担任何责任和费用。 第五条 建筑材料的供应、验收和差价处理一、凡进购的工程原材料需经发包方和监理单位见证认可，并按规范进行必需的检测试验，符合要求后方可使用；二、工程材料和设备差价的处理办法(人工及材料)按中标价格执行。第六条 工程价款的支付与结算方式一、合同价款及调整。l、本合同价款采用总价合同方式确定。因发包方指令或发生的设计变更引起的工

9、程量变化，需按程序报请发包方同意再经设计人员、现场监理工程师和发包方工程师签证认可，其工程量结算单价，原合同清单中有的，按合同清单单价计算，原合同清单中没有的重新参照工程量清单上限值编制原则和办法进行计算。2、承包方在施工过程中必须按劳动合同规定，按时按约定支付劳务人员工资，并依法承担责任。3、按设计变更，现场签证的工程量和甲乙双方确定的清单。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程竣工验收合格后第一年付总造价的80%，第二年付总造价的15%，第三年全部付清。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作

10、出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若需增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压的实际损失)由发包方负责，另行计价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值双方另行约定方案。四、发包方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸后，承包方才予实施，重大

11、修改或增加造价时必须另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时承包方才予实施。五、工程承包内容(见附件招标上限值和投标书)。第八条 奖罚条件一、工期提前或拖延的奖罚： 1、按合同期完工者不奖不罚： 2、延误工期，每延期一天，由承包方按合同向发包方支付违约金500元整天。每提前一天，由承包方按合同向发包方支付奖金300元整/天。二、工程质量的奖罚： l、达到工程约定条件：(1)合格工程，不奖不罚：(2)优良工程，根据“优质优价原则”给予工程造价1的奖励。2、由于承包方原因，工程达不到合同约定条件，承包方承担返工费用，工期不予顺延，达到要求，返工费用，工期相应顺延。3、工程质量优良、合格

12、或经修补合格的均由当地工程质量监督部门评定。 第九条 纠纷解决办法1、双方约定的承包人其他违约责任，双方协商解决。2、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，请求主管部门调解或向屈原区人民法院起诉。 第十条 附则一、本合同一式陆份，甲乙双方各执正本叁份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。四、本合同签订日期： 年 月 日；五、合同签订地点：湖南嘉友房地产开发公司办公室。发包人：法人代表：委托代理人：单位地址：开户银行：帐号：电话：承包人：法人代表：委托代理人：单位地址：开户银行：帐号：电话：