2022安装工程合同 (5篇)_大型工程安装合同模板.docx

《2022安装工程合同 (5篇)_大型工程安装合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022安装工程合同 (5篇)_大型工程安装合同模板.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022安装工程合同 (5篇)_大型工程安装合同模板 .B 3、发生下列状况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价： (1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/削减工作内容。 (2)不行抗力。 发生以上状况时，乙方应在3天内，准时将调整的缘由、金额以书面的形式(附有具体估算和甲方的书面告知)报送甲方，甲方应在收到报告后10天内赐予答复。 4、除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用均已包括在本合同造价内。 三、双方责任 甲方责任： 1、负责供应布线的功能要求，并由专人负责项目的协调。 2、开工前向乙方进行现场状况交底，供应施工场地的有关状况，以便乙方进行施工 3、

2、负责协调、处理现场有关设计图纸、生产进度、技术质量、平安文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。 4、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度方案。 5、组织工程竣工验收。 6、负责现场的协调管理，定期召开生产协调会。 乙方责任： 1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度方案和材料设备进场方案，书面报甲方审核确认后严格执行。 2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，依据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必需参与甲方召开的生产协调会，并代表乙方作出打算。 3、每月底向甲方报送一式两份下月施工进度方案和上月工程完成状况月报表(包括进度、工程量和工作量)。 4、工程未阅历收、交付业主使

3、用之前，做好成品爱护工作。 5、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。 6、乙方应当严格根据国家的相关标准进行施工，乙方应对申领的材料进行妥当保管和使用，假如发生铺张或者损坏，乙方必需进行赔偿；乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须担当全部责任。 7、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿。 8、乙方自行负责劳动防护用品的购置以及施工平安，假如发生一切平安事故，全部损失由乙方负全责。 9、本协议内容未经甲方许可，不得向第三方透露。 四、工程价款支付及结算 本合

4、同签订后一周内完成验收后，由甲方支付合同总款2200元。 五、违约 1、据中华人民共和国合同法及本合同条例执行，任何一方不得单方面违约。 2、本工程须按期完成交付使用，因乙方缘由，工程每延期一天交付使用，甲方将对乙方罚款人民币500元。 3、若甲方未能根据合同规定按时支付乙方相应的工程价款，每迟支付三天，甲方将支付乙方合同额的0.3%作为罚款。 六、不行抗力 发生诸如自然灾难、突发大事、政府行为等人力不行抗拒的状况，甲乙双方应乐观实行措施削减损失，并准时报告受害状况和修复费用 七、争议的解决 双方就合同条款的解释、执行及与工程亲密相关的事项发生争议，应在10天内友好地协商解决，协商不成，双方同

5、意提交法律仲裁委员会按其规章仲裁，对仲裁结果双方不得再提出异议。仲裁费由败诉方担当。 八、其它 1、本承包工程不允许转让和非法分包。 2、本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效，工程完工结清全部价款后失效。 3、本合同一式两份，双方各执壹份。 4、本合同的补充协议和附件与合同具有同等的法律效力。 5、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 地址：地址： 法人代表(签字)：法人代表(签字)： 托付代表(签字)：托付代表(签字)： 电话：电话： 2022安装工程合同(篇二) 甲方： 乙方：xxx(以下简称乙方) 经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格

6、。为了保证工程质量，为了确保工人施工平安，为了工程能顺当进行和按时完工，为了明确双方责任，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国劳动合同法订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。 一、工程概况 1、该工程座落在，面积约x。 二、工程承包内容 1、乙方承包x工程图纸注明和甲方与建设单位商定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐藏等和强弱电系统的施工工作(消防、排风、燃气由建设单位负责)。 2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪

7、池;如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。 3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方供应的水表接点。 4、电气部分按图施工，线路完成至地下室配电室(高压部分除外)。弱电部分(除消防部格外)按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。 5、风施部分，乙方完成全部风机的电源和管线预留。 6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。 7、材料由甲方购买(但乙方要供应精确数据)。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙

8、方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品爱护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格(竣工验收)、二年内保(维)修等工作。 三、承包方式： 1、包工不包料，包质量，包平安，包工期，包验收。 2、包负责全部施工机械和施工用具(除塔吊和人货楼)。 3、乙方负责工人的施工平安工作。 四、质量要求 1、按图纸和规范要求施工，电气工程要符合(/LW 20xxNO 内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装 工程施工合同 发 包 方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部 承 包 方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧 20xx年月日 发包方（全称）：淮

9、安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲 方） 承包方（全称）： （简称：乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建筑工程质量管理条例、中华人民共和国建设工程平安管理条例及其他有关法律法规，遵循自愿和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严厉履行，详细内容如下： 第一条 工程项目 一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。 二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧 三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图

10、中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的全部安装工程）。 四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包平安文明施工。 五、工程范围及内容： 5.1给排水、采暖安装工程 给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。 1 给水系统 本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于： A：一、二次结构部分预留、预

11、埋等工作及预埋洞口的疏通工作。 B：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。 C：所安装管道范围之内的全部管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆； D：所属安装范围之内的全部阀门、仪表等配件安装； E：图纸范围内全部给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等； F：所施工管道穿一、二次结构预留

12、预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作； 我推举 2022毕业生实习证明盖章模板 (合集5篇) 春去秋来，时间荏苒，即将要和实习工作说再见了，实习是同学们踏入职场的第一步，很多人参与实习都是为了猎取单位的实习证明，好的实习证明可以关心我们以后求职中更具优势。急您所急，工作总结之家我为伴侣们了收集和编辑了“2022毕业生实习证明盖章模板”，欢迎阅读，盼望您能够喜爱并共享！ 2022毕业生实习证明盖章模板(篇一) 谨证明_同学在_年_月_日至_年_月_日期间于本公司担当_职位。 _同学在本公司负责_工作，_同学在本公司服务期间，(请简述实习

13、生在实习期间的培训内容及其工作表现)。 公司负责人姓名_及公司盖印 _年_月_日 2022毕业生实习证明盖章模板(篇二) 兹有_ 学校_ 同学于_ 年_ 月_ 日至 _年 _月_ 日在我公司_部门实习。期间，工作乐观，成果突出。 实习鉴定： 该同学实习期间工作仔细负责，勤奋好学，踏实肯干，在工作中遇到不懂的地方，虚心请教并且渐渐把握工作技能。能够将在学校所学的学问敏捷应用到详细的工作中去，保质保量完成工作任务。同时，该同学严格遵守我公司的各项规章制度，实习期间，未曾出现过无故缺勤，迟到早退现象，并能与公司同事和谐相处，与其一同工作的员工都对该同学的表现予以确定。 此为本公司在实习结束后关于该同

14、学在实习期间的综合表现的评价，供学校以及就业单位参考，特此证明。 实习单位 (实习单位盖章) 20xx年xx月xx日 2022毕业生实习证明盖章模板(篇三) _（学校）： 兹有_学校_同学于_年_月_日至_年_月_日在我单位进行实习。实习期间，我单位指导其进行了_业务学问学习和实际操作训练。_同学已经具备相关的专业技能和业务学问。 特此证明。 实习单位(单位盖章) _年_月_日 2022毕业生实习证明盖章模板(篇四) 兹有_学校_同学于_年_月_日至_年_月_日在_ 公司_部门实习。实习期间，工作乐观，成果突出。 该同学不断加强专业学问和理论学问的学习，工作中，严格要求自己，关怀集体，较好地完

15、成了各项工作，现已结束。 特此证明。 实习单位(实习单位盖章)： 日期： 2022毕业生实习证明盖章模板(篇五) 兹有_学校_同学，在我单位进行了为期_个月的实习，在我单位从事_岗位的实习，主要工作内容为_，该生实习期间勤奋刻苦，努力好学，得到了领导和单位同事的好评。 特此证明。 单位名称(盖章):_ _年_月_日 2022工程承包合同范本模板 (5篇) 大家在写工程承包合同的时候肯定出现过许多的疑问，我们写合同或是签合同的时候肯定要严谨，那么合同上的条款应当怎么写呢？以下是工作总结之家我为您整理出的2022工程承包合同范本模板，盼望能够关心到您。 2022工程承包合同范本模板篇一 土方石清运

16、承包合同 甲方：_ 乙方：_ 依据要求，必需加快_的土石方清运速度，甲方就乙方对_土石方清运工程进行承包事宜，签订如下合同条款： 第一条工程承包项目 _土石方清运工程。 其次条承包内容 土方剥离、石方钻、爆、装、运，然后在碎石场四周平整场地进行堆放。 .技术要求：采纳微差毫秒掌握.的方法和技术进行.，飞石水平距离不允许超过_米，粒子运动速度（震级）不超过_mms，.不危及村民房屋，跑道及其它建筑物和构造物。由此造成的损失由乙方负责赔偿。 第三条工程量 土石方约_万立方米。 第四条工程承包期限 _年_月_日至_年_月_日确保主体方量完工。 第五条工程验收 1清运山体工程完工标准为：以黄海高程_米

17、（30厘米）。 2在政府验收合格_清运工程后，视为甲方对乙方工程施工验收合格。 3由于_工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开头的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可托付有政府认可的测偿资源进行测绘。依据测绘报告协商解决工程量问题。 第六条工程进度 根据完工时间测算，乙方必需保证每月完成_立方米的土石方工程量。 第七条甲方义务 1如乙方能够每月完成_山体方工程量，甲方同意无息借款人民币_元支持乙方生产，按月支付_元月。 2借款只能用于工程所需的.、雷管、柴油的购买。甲方根据乙方书面托付直接付款给供应商。供应商收到款后，乙方向甲方开具收据

18、给甲方在_工地的现场管理人员。 3甲方保证准时划拨款项给乙方指定的供应商。 4乙方清运堆放角由甲乙方共同销售，价格由双方另行商定。 第八条乙方义务 1乐观组织设备、生产人员、.技术人员，确保平安、正常生产。 2仔细组织每天_吨以上.量的.实施，准时将.石料清到海边堆放。 3保证每天.两次，每月清运量不少于_山体方。 4在_年_月份以后使用或出售存仓角石时的货款中50优先偿还甲方无息借贷工程款（详细借贷数额以乙方签字确认的数额为准）。 5未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。 6乙方需支付的费用：口岸办代收的边防、海关、卫检等有关部门费用；国家资源费2视政府要求交纳；甲方员工办

19、公费用：_元月。乙方自行担当清运过程中有关的行政、工商、税务、保险，平安等项目款项。（如因政策缘由增加的税务或费用，由乙方担当）。 7乙方应在合同签订一个月内自行完善合法的工商、税务、平安登记事宜。 第九条违约责任 1甲方不能低于_元m3出售甲乙方堆放的碎石和角石，更不能阻挡乙方自主销售。否则乙方有权要求甲方补偿存仓料按山体方计每立方米人民币_元整（但应扣除甲方成本部分）。 2如乙方违约，则此合同自行解除。甲方有权交予其他单位施工，并按存仓角石料_元m3的单价收回存场角石（但应扣除甲方成本部分）。 3如乙方违约，乙方应在三天内将_及碎石场及各类石料无条件交给甲方，甲方接收后，再将乙方爆出及碎出

20、的石料按如上商定价扣除贷款部分后，分期支付给乙方。如经测量超出_工程总量的，限乙方_天内自行拉走，否则视为放弃（乙方不得再提出其它任何要求）。 第十条不行抗力 1因不行抗力而使本合同无法开头履行或在履行过程中需要终止的，各方当事人均无须担当违约责任。本协议另有规定的除外。 2本条款所称不行抗力，系指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整，而使项目无法连续进行下去。 第十一条合同的解除 任何一方出现违约情形，守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。 第十二条送达方式 甲方地址：_ 乙方地址：_ 第.条保密 一方对因本次协议

21、而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。 第十四条争议的解决 1本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。 2假如经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十五条权利的保留 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为实行任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。全部放弃应书面做出。 第十六条后继立法 除法律本身有明

22、确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应依据后继立法或法律变更，经协商全都对本协议进行修改或补充，但应实行书面形式。 第十七条生效条件 本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。 第十八条其他 本协议一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 2022工程承包合同范本模板篇二 建设用地项目呈报说明书 （）地呈字第号 （格式） 填报机关（章）：_ 主要负责人（签字）：_ 填报时间：_年_月_

23、日 子问题开头中华人民共和国国土资源部监制 子问题开头填表说明 一、本表一般由县级人民政府土地行政主管部门负责填写，统一编号，报上级土地行政主管部门审查。直辖市或省辖市人民政府申请城市建设用地的，由直辖市或省辖市人民政府土地行政主管部门负责填写。 二、本表中“建设用地项目”包括在城市（村镇）土地利用总体规划确定的建设用地区内为实施城市总体规划（村镇建设规划）需要分批申请农用地转用和单独选址建设项目需要使用土地两种类型。 三、本表中“项目批准文件”指项目可行性讨论报告或项目建议书批准文件，“工程设计批准文件”指工程初步设计或工程总平面规划批准文件。 四、需特别说明的状况在备注中说明。 五、本表应

24、与建设用地审查报批管理方法规定的报批附件同时上报。 六、填写本表须使用钢笔，并使用碳素或蓝黑墨水，字迹清楚工整。 七、本表涉及面积、资金有关数字须保留四位小数位。 八、无填写内容的表项应自左下角到右上角划线表示无填写内容。 申请用地单位 建设用地项目名称 被占用土地 权属单位 位置 申请用地面积 总面积 按现状权属分 集体 国有 按现状地类分 农用地 建设用地 未利用地 供地方式 城市村镇建设用地 申请依据： 编号 拟开发区、块 （项目）名称 开发 用地规模 涉及农用地 面积 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 单独选址项目建设用地 建设项目用地 预审报告 预审机关 预

25、审看法： 地质环境 评估报告 评估机关 评估看法： 项目批准文件 文件 文件名称 批准机关 批准文号 建设规模 工程设计批准 文件 文件名称 批准机关 批准文号 工程概算 功能分区名称 用地规模 公顷 公顷 公顷 公顷 公顷 县（市、区）人民 政府审核看法 （公章） 主管领导：日期： 市人民政府 土地行政主管 部门审查看法 （公章） 主管领导：日期： 市人民政府 审核看法 （公章） 主管领导：日期： 省人民政府 土地行政主管 部门审查看法 （公章） 主管领导：日期： 省人民政府审批看法 （公章） 主管领导：日期： 备注 （公章） 主管领导：日期： 填表责任人：_审查负责人：_ 2022工程承包

26、合同范本模板篇三 建筑装饰工程合同书范本 委任单位：_ 施工单位：_ 就_装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程项目内容：_ 四、工程期限 本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。 五、工程造价为人民币：_ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。 2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算) 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责选购，准时组织进场，材料设备保管场地由甲方供应，以满意工程的需要

27、和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1.乙方必需严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不行分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料方案不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目，必需事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身损害、设施的损坏，由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物

28、业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方供应的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方担当。 3.由于乙方缘由造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，平安问题由甲方担当责任并以甲方开头使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由

29、违返方负责赔偿给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 .、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。 甲方单位(盖章)：_ 代表人：_ 乙方单位(盖章)：_ 代表人：_ 日期：_ 签订合同地点：_ 2022工程承包合同范本模板篇四 2021最新工程承包协议书 甲方： 乙方： 合同签订地： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，

30、双方遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本项目协商全都，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程范围及内容： 工程量： 承包形式： 三、工期： 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特别天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采纳下列： 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方商定的标准、详细为： 五、合同价款 本合同工程价款结算采纳下列种方式： 1、采纳一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增

31、加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议.2、按实际发生的工程量结算。并按下列商定执行： (1)工程预算价：(工程结束后按实结算) 工程单价：(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。 (3)全部工程量必需在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，

32、并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。 (6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议商定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为： 扣回工程预付款的方式为： 2、工程款按方式支付，详细为： (1)本工程无预付款; (2

33、)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%; (3) (4) (5)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。 七、材料、设备供应： 八、质量及验收 1、工程质量必需符合本协议第四条商定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。 2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。 3、乙方全部

34、进场人员未经甲方认可不得任意调换，若的确需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。 4、工程质量验收必需按规范进行，全部工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料准时修正。 5、分项工序验收，以及隐藏工程验收，必需经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收看法。平常甲方定期或不定期抽查，发觉质量问题时，出具限期书面整改看法，乙方必需按甲方要求限期整改。若多次发觉质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权依据状况要求支付违约金，严峻的责令

35、退场，一切损失由乙方负责。 7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内供应符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。 8、其他商定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。 九、施工组织与工期 1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，支配图纸技术交底。 2、乙方必需按合同工期和批准的进度方案组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与方案不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费

36、用由乙方自理。月进度明显滞后于进度方案时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按商定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出全部人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2担当延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。 3、项目经理：现场代表(乙方)： 监理：现场代表(甲方)： 4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的商定：乙方自行解决 十、平安及文明施工与管理 1、乙方须严格执行有关平安操作管理规范。 2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。 3、特别工程需持有劳动部门核发的上岗

37、证，持证上岗。 4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并担当全部经济责任。 5、全部机械设备需满意工程施工需要，特别设备须有安检证明。 6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切惩罚和损失由乙方自行担当。 7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权实行解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。 十一、甲方责任 1、按商定供应图纸资料，及进行图纸技术交底。 2、按商定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能准时兑现，应与乙方协商，并

38、可视不同状况向乙方担当应付款部分的银行贷款利息。 4、履行其它本协议商定的义务以及负责 十二、乙方责任 1、按商定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 2、必需听从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发觉有意损害声誉，严峻违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权赐予经济惩罚，直至终止合同。 3、应留意爱护生态环境，留意施工平安，不得砍伐树木及损坏其它设施，留意护林防火。 4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及实行吵闹、威逼等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方担当。 5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场

39、修理，日内修理完毕，否则修理费从质保金中扣减。 6、乙方应根据相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。 7、 .、违约责任 1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关商定担当违约责任。 2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的担当违约金，或每天按1000元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题，以及违反本协议其它商定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视详细状况，要求乙方按合同总价款的1%10%担当违约金。 十四、附则 1、本协议经双方签章后生效。 2、本协议于年月日在签署。 3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。 4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。 甲方(签章)：乙方(签章)： 法定代表人：法定代表人： 授权代表(签字)：授权代表(签字)： 年月日年月日 2022工程承包合同范本模板篇五 建筑安装工程承包合同 建设单位：_（以下简称发包方） 施工单位：_（以下简称承包方） 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条工程名称 _。 其次条工程地点 _。 第三条建筑面积 _