EPS外墙保温施工合同教程文件.doc

《EPS外墙保温施工合同教程文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《EPS外墙保温施工合同教程文件.doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。EPS外墙保温施工合同-EPS外墙保温施工合同甲方：乙方：根据合同法、中华人民共和国建筑法的有关条款，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，由乙方承揽EPS外墙保温工程，并达成以下协议：第一条工程概况1工程名称：2工程地址：3承包工程范围：墙体保温包工包料，实际施工以甲方审定后的施工方案为准。第二条工程工期1开工日期：年月日2竣工日期：年月日由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。第三条施工材料要求1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料及材料标准要求，在施工过程中如有变更应出

2、具变更通知单。2、乙方在施工前提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。3主材苯板：厚度60mm，密度为20kg/m3。防火等级为B1级。外挂网为0.4mm电镀钢网其余界面砂浆、粘结胶、抗裂砂浆、紧固螺栓等辅材的质量标准需符合国家有关行业标准及设计要求。第四条工程质量EPS施工严格按照新型外墙保温饰面系统及辽2004J107图集等相关规范标准施工，乙方确保施工达到优良标准。如若工程质量达不到质量标准，整改造成的工料损失均由乙方负有全部责任，乙方负责质量保修工作。第五条价格1 单价：按实际施工表面积，每平方米元。2保温面积：暂定平方米。最终工程量以实际施工表面积双方决算为准。3

3、总造价：暂定万元（结算以实际工程造价为准）4工程量计算方法：以实际施工表面积计算为准。第六条甲方的权利和义务2 1甲方在保温工程施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。为乙方提供办公材料堆放场地满足施工和生活用水用电量的需要。保证现场达到乙方施工要求，负责处理墙体表面因原始施工原因造成的不平整，确保无施工障碍。3 3有权对乙方的工程材料、质量、进度、安全生产和文明施工进行管理，不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚，直到将其清退出施工现场。4甲方负责负责协调乙方与其它分包商的配合等工作和各种校差协调施工管理安排，负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。5按合同及

4、时向乙方拨付工程款。第七条：乙方的权利和义务1、本合同签订后三日内向甲方提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等有关证件复印件一式二套（加盖公章），并同时向甲方提交施工进度计划和施工组织设计，以确保整个施工的顺利进行。2、乙方应按照国家现行技术规范、标准、规程进行外墙保温施工，乙方派驻工地项目经理，乙方必须建立完善的质量及安全管理体系，配备相关人员进行质量安全管理。3、乙方在开工前向甲方递交有关材料样品、检验报告及关键材料的复检报告。未经甲方同意使用的材料不得使用，否则造成的损失及后果由乙方承担。4、乙方应服从甲方、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。遵守地方或工地有关质量、安全、文明施工

5、的有关规定。甲方和监理可做出每次500-2000元的罚款。5、乙方严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效，做到工完、料净、场清，保证施工现场整洁有序。6、乙方负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到甲方要求。7、乙方应及时将施工的垃圾清运至甲方指定地点。8乙方所使用吊篮必须符合有关安全的规定，如不符合不得施工。乙方对现场的自有施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任。8乙方使用材料、施工用的半成品由乙方负责保护并应堆放

6、整齐、剩余杂物应及时清理做到文明施工，严禁野蛮施工。第八条付款方式工程付款方式按整体形象进度付款（以单栋楼为单位）。材料进场后首次付款30%，当完成工程量70%时，应向乙方再支付至30%，待保温工程竣工验收后，付清全款。第九条竣工验收工程完成后，乙方提交验收申请报告，由甲方及监理共同验收，如在一周内未进行验收，视为免检合格。保修期限一年，由乙方的原因造成工程质量问题由乙方负责，非乙方原因造成损失的，乙方负责有偿维修。第十条违约责任1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付乙方现场施工人员每人每天200元的工作及餐饮费用。2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。施工过程中，如发生纠纷，双方协商解决或向工程所在地人民法院诉讼。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章后生效，保修期满合同自动失效。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日-