基坑支护协议教学内容.doc

《基坑支护协议教学内容.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护协议教学内容.doc（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。基坑支护协议-道德工程边坡支护、降排水承包合同总承包方：（甲方）道德建设集团有限公司专业分包方：（乙方）南阳道德建筑基础工程有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在建筑工程承包重大额权利、义务和违约责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了保证工程质量、安全、工期，双方就商丘市道德项目及的边坡支护及施工降水分项工程承包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程基本情况1.工程名称：商丘市道德项目基坑支护、降排水工程。2.工程地点：商丘市归德路与团结路

2、交叉口西南角。3.工程内容：基坑四壁土壁土钉墙支护、降排水工程的设计、论证和实施（含基坑变形监测工作）。4.工程量：支护完工验收后实际面积为准，降排水按实际记录计算。5.承包方式：包方案设计保安全、包工包料、包机械、包工期。6.质量等级：工程质量达到国家质量检验验收评定标准的合格标准。二、工程要求1.乙方依据提交方案设计要求，严格按照施工规范和操作鬼诚实施工，建立全面质量、安全、体系保证，保证人员和设备投入满足工程质量、安全和工期需要，确保土建工程施工过程基坑支护坡面的稳定，不产生边坡位移、路面开裂，并保证水位稳定保持至基础设计底标高5以下，不影响其它施工队伍的施工质量、进度、安全。2.合同签

3、订前乙方必须向甲方缴纳贰万元保证金，乙方施工人员、主要机械设备进场后三日归还。3.因轻型井点施工、管井施工产生的地表水，乙方应负责排除。三、甲方责任范围：1.甲方应积极为乙方创造良好的施工环境。2.负责施工场地的“三通一平”，负责将施工所需水、电从施工场地外部接到施工现场内不超过3米约定地点，提供接入点及污水排放位置，排污费、打井办证费用由甲方联系建设单位进行并由建设单位承担。3.甲方在施工前组织乙方参加由建设单位组织的，监理单位、总承包单位及政府有关部门共同参加的对周边环境进行的勘察取证活动，并进行现场录像、拍照见证且留取资料以防后患。4.负责在开工3天前提供总平面图1份，地质详勘报告书1份

4、。5.负责在开工3天前将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。6.配合参与建设单位、监理单位审核签认工程量记录。7.按合同约定，按时支付工程款。8.负责组织竣工验收和工程质量的检测。四、乙方责任范围1.乙方应就工程实际情况、地质勘查资料及周边环境进行方案设计。2.乙方应按所提供的且经专家论证合格认可的施工组织设计方案施工。3.乙方自行组织施工人员和施工机械。开工前向甲方提供进场人员、机械、材料等资料，经甲方和监理审定合格后进场施工。乙方应提供满足现场需要的机械设备和配套设备，严格按设计方案、施工方案及相应规范要求施工。如甲方认为乙方投入的机械设备不能满足工程的需求，乙方应根据甲

5、方的要求而配置，不得以任何理由加以拒绝。服从甲方监督指导，服从材料进场验收制度。按照技术方案的要求进行工程试验，并向甲方提供完整的施工技术资料。4.必须尊重及服从甲方和监理对本工程的工作调度、现场管理及监督检查。5.乙方做到安全生产、文明施工，严格遵守安全生产规范和操作规程，做好必要的安全防范、防护措施，杜绝安全事故发生。施工期间在现场发生的一切事故和意外均由承包方承担。服从文明施工要求，加强对施工人员安全性教育工作，做好施工现场安全、消防及环卫工作，杜绝违章操作、野蛮施工；达到文明施工，施工管理标准化。施工中由于乙方劳务人员违章操作发生的安全质量事故等，其经济损失应由乙方全部负责。承担施工人

6、员安全培训教育义务、有切实可行的应急预案，承担施工中可能出现的安全事故责任，费用自理。6.施工中因乙方原因出现（地面塌陷）塌方、路面裂纹或周边建筑裂纹等事件或发生安全隐患，乙方有修复或防护责任，如因此造成的损失还要承担相应的一切赔偿责任。乙方对甲方保证其具备相应的专业资格和具有丰富的施工经验，乙方判断如按已取得的图纸、资料、说明或指令施工可能发生质量缺陷，应停止或减缓施工，同时将此情况立即书面报告甲方请求决定。如甲方决定按原要求施工，乙方应予以执行，但不必为此负责。如作为一个专业的有经验的施工队伍本应发现上述疑问或错漏而未发现，并继续施工所导致的质量缺陷，应由乙方负责。7.边坡支护必须对土方开

7、挖进行跟班监督，因监督不力造成土方开挖未按支护方案进行开挖而造成边坡支护变更的或修坡铲除土方量增加的，其增加的费用全部由乙方负责。乙方不按照设计和规范施工造成的追加工程量、返工及基坑塌方所引起的所有损失由乙方负责。8.乙方在施工过程中，对施工范围地下管线等应加强保护，尤其水泥土搅拌桩及注浆土钉施工应注意未知地下管线，做好必要预防、防护工作，发生异常情况及时上报并分析处理，因瞒报或其他乙方原因造成地下管线等损坏的，由乙方承担全部责任和发生的费用。9.施工期间所有临时用水、用电均由乙方负责管理并承担费用。乙方施工人员的食宿自理。10.因乙方原因造成停工，延误工期的，由乙方负责；因施工扰民及民扰、市

8、政府相关部门的检查所造成的停工，乙方负责协调办理，所发生费用已包含在承包价款中。11.办理乙方应办理的其他有关事宜手续。12.本协议书乙方不得以任何理由将分包合同及债权转让给第三方。五、工期要求1.合同工期总日历天数为75天，时间从2012年2月13日至2012年4月28日。基坑支护工程应与土方开挖同时进行，确保随挖随支，不得耽误土方施工。2.因地下隐蔽物、基坑周围环境等不可抗力或非乙方原因造成乙方停工，工期相应顺延。工期顺延时，乙方应上报工作联系单提出申请并经甲方确认。3.因甲方原因导致工程延期开工或者暂停施工，则工期相应顺延。4.由以下原因引起的工期延误，经甲方代表及总监理工程师确认后，总

9、工期相应顺延：（1）甲方提供给乙方的地质报告与实际情况不符，造成施工困难延期超过24小时；（2）甲方对地下管网障碍处理不及时造成乙方停工超过24小时；（4）发生不可抗力；（5）合同中双方约定或甲方负责人同意给予顺延的其它情况。五、工程质量标准和保修要求1.质量等级：合格2.施工期间质量标准：按照设计单位的支护设计、降排水方案（经专家论证并修订）、有关图纸、经批准的支护施工方案，执行、国家及省、市的有关质量验收标准、规范、规程及规定。3.基坑支护施工必须严格按设计方案组织施工，在施工过程中不得随意改变注浆土钉和击入式土钉位置、长度、型号、数量，钢筋网间距，加强筋范围，放坡系数等，开挖过程中要随时

10、对基坑的开挖尺寸、水平标高和边坡坡度进行检查，随时注意基坑的变化。4.对进场材料严格把关。对进场的水泥、钢筋、砂子、石子、掺加剂等材料必须按规定报验，“两证一单”齐全。5.基坑支护施工对注浆土钉位置、钻孔直径、深度及角度、插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度，按规定留置混凝土试块、水泥浆试块。6.乙方施工过程中出现任何问题，甲方有权要求按照整改通知书或建设单位、监理单位要求执行，造成损失的，由乙方承担，工期不顺延。7.基坑竣工验收标准：满足地下土建施工要求，基坑影响范围内的周边道路、建筑物及周边管线等不出现任何损失，边坡周边线正常使用或修复后正常。基坑监测项目变形不超过有关标准

11、。8.按照国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，乙方在应保修期内按照甲方要求定期巡视支护工程情况，如发现问题乙方及时无条件保修，基坑保修期为基坑回填完毕之前。六、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方超过约定的时间不支付工程进度款或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付，如甲方不按合同约定支付进度款或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，乙方有权书面告知甲方理由，有权停工或撤走人员，并组织工人报劳动部门或向司法部门追索拖欠款及损失赔偿费，甚至向法院提出诉讼。2.甲方违约支付工程款的，乙方有权停工，甲方除纠

12、正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与乙方由此遭受的经济损失承担经济赔偿。（支付停工期间现场所有人的生活费及工资）。工期顺延。若不按合同付款，从逾期三天次日起，每拖一天按工程总造价的千分之一向乙方偿付滞纳金。（二）乙方违约责任1因乙方原因造成发包人工期延误或工程质量部符合要求时，发包人可以要求乙方在3日内进行返工至符合要求，如由此给甲方造成损失，乙方除承担返工费外还要承担相应损失，并按甲方（建设单位）管理制度接受罚款。总造价的千分之一向甲方偿付违约金。2.乙方选定的施工队伍中有不称职或不道德人员，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权不安排施工任务或责令停工（窝/停

13、工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。3.如因乙方组织不力不能顺利完成各节点任务或工程质量屡次出现严重质量缺陷或安全事故，甲方有权调整施工队伍甚至终止合同，承包人退场将按已完工程量的70%给予结算，由此造成的损失承包人自行承担。七、工期、验收程序及质保期1.施工工期：支护除甲方和不抗力因素可签证顺延外，每延期一天，扣罚乙方人民币贰仟元；降水每施工段自甲方书面通知开工之日起10天内完成管井和设备安装工作具备开始降水能力。地下水位降至基础设计底标高5以下2.每道工序完成后，乙方应提前一天通知监理单位、建设单位进行验收，合格后才能进行下一道工序的施工。3.质保期：支护工程完工后至相应回

14、填土工程施工完毕。保质期按国家规定自支护竣工起一年。因乙方施工质量和原材料不合格造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换，并承担因此造成的工期延误和经济损失赔偿责任。八、合同单价1.基坑支护：按乙方设计方案(后附该工程投标方案)1：:0.50.6坡剖面221元/；1：:0.3坡剖面323元/；垂直坡剖面402元/；1：:1坡剖面95元/；坡顶翻边部分全部计入各坡面。降水排水：管井成井5125元/m；管井运行（含电费）120元/泵天；排水管网（砖砌排水沟或pvc降水管网）50元/m；轻型井点降水（不含电费）（每30井点为一套）120元/套天。2.合同价款说明本合同采用固定单价形式，合同签字盖章生效后

15、，不做任何调整。它包括乙方为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，承担自身经营风险，满足国家规定、规程、标准、招标文件和设计要求。本合同单价是依据乙方提供的设计方案进行定价的，该方案甲方视同此方案是经过专家论证合格的方案，如在实施过程中因乙方原因造成的方案变更，其费用由乙方自行承担。本合同价款已综合考虑一下内容：现场安全文明施工费、管理费（总承包管理费为1%）、企业管理费、利润、税收、全部措施费及保险等。因市场人工、材料、配件、能源、运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而起的承分包方的实际支出的增减，均属于承分包方自身经营风险，视为已经事先估计并已经列入合同价款之中。九、工程款

16、结算、支付：1.工程款结算：以实际工程量按合同约定相应单价进行结算；投标报价中边坡支护方案是按双方约定能满足-11.0米基坑深度进行设计的，在施工过程中如因工程需要加深，基坑埋深超过11米的其支护方案需调整而增加的锚杆数量长度以投标报价中相应价格按实际签证给予调整；施工中如非乙方原因需调整坡度剖面按实际调整坡度范围以最接近且小于投标坡度剖面的报价施工中进行现场签证。降水工程量确认以现场监理、甲方、乙方三方认证的开始时间开始作现场台班运行记录，并作共同签证。2.支付方式：当支护工作量完成总量的1/2时工程款支付已完工程量的60%；当每段土建施工完成地下负二层的回填土时，支付至已完工程量的80%；

17、剩余的20%待回填土全部施工完毕后10日内支付清。降水排水工程款支付采取：管井成井、排水管网费用、降水排水运行费用随支付工程款支付同批次同一比例一同支付；但过程中使用电费由建设单位垫付，在支付该费用工程款时扣除。3.支付工程款时，乙方必须提供合格的税收发票。十、争议解决方式在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿意和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议：1.向商丘市人民法院起诉。十一、其它事项1.甲方派为驻工地甲方代表，联系电话：。对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料

18、试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。2乙方派为驻工地乙方代表，联系电话：。并行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方变更驻工地代表，需要提前5天通知甲方，并征得甲方同意。3.有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。4.乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工人员的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。5.乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方不得拖欠现场施工人员工资。否则甲方有权从乙方工程款中扣除拖欠费用，直接发放给现场施工人员。6.投标设计方案及报价作为本合同附件，与本合同同等有效；此协议未尽事宜，经双方协商一致签字后作为该协议的补充条款，具有相同的法律效力。此协议一式三份，甲方二份乙方一份，签字、盖章后生效即具法律效力。甲方（签章）乙方（签章）道德建设集团有限公司南阳道德建筑基础工程有限公司甲方代表：乙方代表：日期：2012月日-